KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és környezetrendezés (Főtér II. ütem) tárgyú, uniós értékhatár alatti, a Kbt. 113. (1)-(2) bekezdése szerint induló közbeszerzési eljárás. SZERZŐDÉSTERVEZET Ajánlatkérő: Gödöllő Város Önkormányzata ( ) 2018. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: név: dr. Morison Márk, lajstromszám: 01042 cím: 1051 Budapest, József nádor 5-6. III. emelet e-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu Fax: +36 17002293

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK A. Általános rész 1. Általános rendelkezések Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Az ajánlattevőknek a Közbeszerzési Dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük. A közbeszerzési dokumentumok nem átruházhatók. Sem a Közbeszerzési Dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. A vállalkozási szerződés odaítélésére lefolytatott eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakba: Kbt.), valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján kerül lebonyolításra. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetőleg a nyertessel kötendő vállalkozási szerződésre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és jogi előírásokat. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló törvényekkel és jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. 2. Közös ajánlattétel és projekttársaság létrehozásának kizárása Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni. Ebben az esetben a közös ajánlattevők a Kbt. 35. (2) bekezdésének megfelelően kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (Kbt. 35. (3) bekezdés). A Kbt. 35. (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell cégszerűen aláírt közös nyilatkozatukat a közös ajánlattételről, amelynek legalább az eljárni jogosult képviselőt és az egyetemleges felelősségvállalást rögzíteni kell. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be (Kbt. 35. (7) bekezdés). 2

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása A Kbt. 36. (1) bekezdése szerint Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - a) nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. (7) bekezdés]. A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett bírósági ítéletekre és döntőbizottsági joggyakorlatra hívta fel a közbeszerzési eljárásokban részt vevők figyelmét: A Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.27.267/2009/11. ítélete szerint a konzorciumoknak jogképességük, önálló jogalanyiságuk nincs, saját nevük alatt jogok szerzésére és kötelezettségek vállalására nem jogosultak. A konzorciumot polgári jogi szerződés hozza létre, a konzorciumi szerződés a szerződő felek között kötelmi jogviszonyt keletkeztet. A konzorciumi szerződéssel nem jön létre a szerződő felektől elkülönült jogi személy. Sem a Kbt., sem más jogszabály a konzorciumot jogalanyisággal, jogképességgel nem ruházza fel, ezért harmadik személyek felé szerződéses nyilatkozatot a tagok személyesen vagy képviselő útján tehetnek. Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesektől nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását. Ez vonatkozik az önálló ajánlattevőkre is. 3. Kommunikáció az ajánlati időszak alatt Az eljárás során az ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban (levél, telefax, email) folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot személyesen munkanapokon hétfőtől péntekig 9.00 és 14.00 óra között, vagy előzetesen egyeztetett időpontban, az ajánlattételi határidő napján 9.00 és 11.00 óra között lehet leadni 4. A Közbeszerzési Dokumentumok tartalma 1. RÉSZ: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 2. RÉSZ: NYILATKOZATMINTÁK 3. RÉSZ: SZERZŐDÉSTERVEZET (Külön mellékelve) 4. RÉSZ: MŰSZAKI LEÍRÁS, ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS (Külön mellékelve) 5. Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlattevők a Felhívással és a Közbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be. 3

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben, telefaxon vagy levélben kell eljuttatni a Felhívás A mellékletében meghatározott címre azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet minden esetben meg kell küldeni szerkeszthető formátumban is a kozbeszerzes@csendesconsulting.hu e-mail címre! Amennyiben ajánlattevőnek nem áll rendelkezésére telefax vagy e-mail elérhetőség - a Kbt. 41. (5) bekezdésének alkalmazása mellett - a tájékoztatási kérelem levélben nyújtandó be a Felhívás A mellékletében meghatározott címre. Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. -ában foglaltak szerint adja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 114. (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére). A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyújtásának Kbt. 56. (3) bekezdés szerinti határideje ennek megfelelően az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanapot, mint válaszadási határidőt megelőző negyedik nap. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget és/vagy email címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. A kapcsolattartó személlyel közöltek az ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az átvett kiegészítő tájékoztatások minden további jogcselekmény nélkül az ajánlat részét képezik, azok tartalma a felek közötti jogviszonyra irányadó. B. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei 6. Az ajánlat elkészítése Az ajánlatot írásban, 1 papír alapú példányban, zárt csomagolásban, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 4

A csomagoláson Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása Ajánlat Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és környezetrendezés (Főtér II. ütem) AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ELŐTT NEM BONTHATÓ FEL! megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon ajánlatok idő előtti felbontása miatt, amelyeket a fentiek szerint meghatározott módon nem jelöltek meg. Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban kettő elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve. 7. Az ajánlat nyelve Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. (2) bekezdés alapján hiteles vagy az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. 5

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása 8. A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Valamennyi ajánlattevő esetében 1. Tartalomjegyzék (oldalszámozással) 2. Felolvasólap és mellékletei I.1. számú nyilatkozatminta 3. Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. (2) bekezdése szerint eredeti példány I.2. számú nyilatkozatminta 4. Nyilatkozat az üzleti titokról I.3. számú nyilatkozatminta 5. Nyilatkozat a Kbt. 66. (4) bekezdése szerint I.4. számú nyilatkozatminta 6. Jogi helyzetet igazoló dokumentumok - meghatalmazás (adott esetben) 7. Aláírási címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta az ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő nevében aláíró személy tekintetében Kizáró okok fenn nem állásának igazolásához: 8. Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. (1)-(2) bekezdése szerint a 114. (2) bekezdésére, illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdésére figyelemmel - I.5. számú nyilatkozatminta 9. Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése szerint az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek vonatkozásában I.6. számú nyilatkozatminta Alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolásához: 10. Nyilatkozat a Kbt. 67. (1)-(2) bekezdése szerint a 114. (2) bekezdésére figyelemmel I.7. számú nyilatkozatminta További nyilatkozatok, információk és dokumentumok 11. Közös ajánlattételről szóló megállapodás I.8. számú nyilatkozatminta adott esetben 12. Ajánlattevői nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet igénybevételéről I.9. számú nyilatkozatminta 13. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a Kbt. 65. (7) bekezdésének megfelelően I.10. számú nyilatkozatminta 14. Nyilatkozat az alvállalkozókról Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontja szerint I.11. számú nyilatkozatminta 6

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása 15. Nyilatkozat az építési és szerelési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosításról I.12. számú nyilatkozatminta 16. Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat egyezéséről I.13. számú nyilatkozatminta 17. Árazott költségvetés Kizárólag a Kbt. 69. (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében 1. A felhívás III.2.3) M/1. pontja tekintetében II.1. számú nyilatkozatminta 2. A felhívás III.2.3) M/2. pontja tekintetében - a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra, mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely nyilvántartási számmal II.2. számú nyilatkozatminta - M/1. pont szerinti szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza II.3. számú nyilatkozatminta - a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szakember mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal; - Kamarai nyilvántartásba vétellel nem rendelkező szakember esetében csatolandó a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, illetve a szakmai önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő megléte egyértelműen, elkülönítetten megállapítható legyen. A Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő nyilatkozatminták használata nem kötelező! 9. Ajánlatkérői tájékoztatás A Kbt. 73. (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 7

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása 1056 Budapest, Bástya u. 35. Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. tel: 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602 E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. tel: 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602 E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu Adózás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: +36-1-428-5100 Fax: +36-1-428-5382. Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42 Környezetvédelem: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 1539 Budapest, Pf. 675. Tel.: 1/2249-100 Fax: 1/2249-262 Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu Egészségvédelem: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út. 2. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Központi telefonszám: 06-1-476-1100 Központi faxszám: 06-1-476-1390 Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Telefonszám: 06-1-795-54-78 e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810 8

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása Email: bbk@mbfh.hu 9

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása 2. RÉSZ: NYILATKOZATMINTÁK 10

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása I.1. Melléklet: Felolvasólap Közbeszerzés tárgya: Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és Ajánlattevő megnevezése: székhely: cégjegyzékszám: adószám: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)...,- Ft Jótállás vállalt többlet időtartama 1... többlet hónap Teljesítés vállalt időtartama (min 50 naptári nap max 65 naptári nap)...naptári nap Kelt:...,. év... hó... nap.. (cégszerű aláírás) 1 Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a minőségi kritérium jótállás értékelési részszempont esetében a kötelező mértékű vállalásokhoz képest a többletvállalásokat szükséges a Felolvasólapon feltüntetni! 11

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása I.2. Melléklet: Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. (2) bekezdése szerint Közbeszerzés tárgya: Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és A vonatkozó A j á n l a t t é t el i Felhívásra és Közbeszerzési Dokumentumokra válaszul alulírottak ezennel nyilatkozzuk, hogy: 1 Áttanulmányoztuk, és teljes egészében elfogadjuk a 2018. 04. 13. napján megküldött Ajánlattételi Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmát. Ezennel fenntartások és korlátozások nélkül, és teljes egészében elfogadjuk feltételeit, és ajánlatunk elfogadása esetén a szerződést cégszerűen aláírjuk, és teljesítjük. 2 Nyilatkozzuk továbbá, hogy az Ajánlattételi Felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott feltételeknek, és határidőknek megfelelően, a szerződés teljesítésére a felolvasólapon megjelölt összeg ellenében vállalkozunk. KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (ezen ajánlatnál) Név Szervezet Cím Telefon Fax E-mail Kelt:...,. év... hó... nap.. (cégszerű aláírás) 12

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása I.3. Melléklet: Nyilatkozat üzleti titokról Közbeszerzés tárgya: Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és Alulírott, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője, a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a) ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó dokumentumot nem tartalmaz. b) az ajánlatunkban csatolt alábbi dokumentumok üzleti titkot tartalmaznak, ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltjuk:. figyelemmel azonban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.. (3) bekezdésében foglaltakra. Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása dokumentumonként:. (*Kérjük az a) vagy a b) pont kitöltését) Kelt:...,. év... hó... nap.. (cégszerű aláírás) 13

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása I.4. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 66. (4) bekezdése szerint Közbeszerzés tárgya: Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és Alulírott, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője, a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján nem minősül kis- és középvállalkozásnak középvállalkozásnak minősül kisvállalkozásnak minősül mikrovállalkozásnak minősül. Kelt:...,. év... hó... nap.. (cégszerű aláírás) 14

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása I.5. Melléklet: Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (Kbt. 67. (1)-(2) bekezdés; 114. (2) bekezdés; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés) Alulírott...., mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és tárgyú közbeszerzési eljárásban részt vevő -vel mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok. Nyilatkozom továbbá, hogy Ajánlattevő gazdasági szervezet 1) olyan társaságnak minősül, amely szabályozott piacon jegyzett társaság. 2) olyan társaságnak minősül, amely nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak. a) Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. 38. pont a) b) vagy d) alpontja szerinti definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:.. b) Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. 38. pont a) b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs. (*Kérjük az 1.) vagy a 2.) pont; illetve a 2) pont tekintetében az a) vagy b) pont kitöltését) Kelt:...,. év... hó... nap.. (cégszerű aláírás) 15

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása I.6. Melléklet: A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat Alulírott...., mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az általunk az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a hivatkozott kizáró okok hatálya alá. Kelt:...,. év... hó... nap.. (cégszerű aláírás) 16

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása I.7. Melléklet: Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről (Kbt. 67. (1)-(2) bekezdés; 114. (2) bekezdés) Alulírott...., mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás XIII. pontjában meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelünk. Kelt:...,. év... hó... nap.. cégszerű aláírás) 17

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása I.8. Melléklet: Közös ajánlattételről szóló megállapodás amely létrejött egyrészről:. székhely: adószám: cégjegyzékszám: képviselő neve: másrészről. székhely: adószám: cégjegyzékszám: képviselő neve:....,.... a továbbiakban, mint Közös Ajánlattevők között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1. Közös Ajánlattevők közös ajánlatot kívánnak tenni az alábbi közbeszerzési eljárás során: Ajánlatkérő: Gödöllő Város Önkormányzat Közbeszerzés tárgya: Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása környezetrendezés (Főtér II. ütem) 2. Közös Ajánlattevők nevében a közbeszerzési eljárásban eljárni jogosult képviselő tagja:.. 3. Közös Ajánlattevők a jelen megállapodás aláírásával az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás során való nyertességük esetén a Kbt. 35. (6) bekezdésnek megfelelően egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Kelt:...,. év... hó... nap (Közös Ajánlattevő) (Közös Ajánlattevő) 18

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása I.9. Melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet igénybevételéről (Kbt. 65. (7) bekezdés) Alulírott...., mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és tárgyú közbeszerzési eljárás követelményrendszerében foglaltak teljesítéséhez a következő, a szerződés teljesítéséhez kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet kívánjuk igénybe venni: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye: Vonatkozó alkalmassági feltétel megjelölése az ajánlattételi felhívás adott pontjára hivatkozással: Kelt:...,. év... hó... nap.. (cégszerű aláírás) 19

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása I.10. Melléklet: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát tartalmazó megállapodás (Kbt. 65. (7) bekezdés) amely létrejött egyrészről:. székhely: adószám: cégjegyzékszám: képviselő neve: mint ajánlattevő,.... másrészről. székhely: adószám: cégjegyzékszám: képviselő neve: mint kapacitást nyújtó szervezet,.... a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni az alábbi közbeszerzési eljárás során: Ajánlatkérő: Gödöllő Város Önkormányzat Közbeszerzés tárgya: Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása környezetrendezés (Főtér II. ütem) 2. Kapacitást nyújtó szervezet az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz, ahhoz kapacitást nyújt. 3. Kapacitást nyújtó szervezet vállalja, hogy az alkalmasságot a felhívásban előírt módon igazolja. 4. Kapacitást nyújtó szervezet jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre bocsátja. 5. A 4. pontban rögzített rendelkezésre bocsátás módja 2 :.. 6. A Felek kijelentik, hogy a köztük létrehozandó szerződés valamennyi lényeges feltételében, különösen a díjazásban megállapodtak. Kelt:...,. év... hó... nap (Ajánlattevő) (Kapacitást nyújtó szervezet) 2 A Kbt. 65. (9) bekezdése alapján referenciákra, illetve szakemberekre vonatkozó alkalmassági követelmény igazolására csak akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 20

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása I.11. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontja szerint Alulírott...., mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítése során az alábbi munkarészek tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni: 1) a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) vonatkozásában veszünk igénybe alvállalkozót: -... -... -... 2) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók megnevezése: Alvállalkozásba adni kívánt munka: Alvállalkozó megnevezése, székhelye: Kelt:...,. év... hó... nap.. (cégszerű aláírás) 21

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása I.12. Melléklet: Nyilatkozat az építési és szerelési felelősségbiztosításról Alulírott..., mint a(z)... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és tárgyú közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés megkötésének időpontjáig építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötünk, vagy meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra, amelynek mértéke legalább 1.000.000- Ft/káresemény, és legalább 20.000.000 Ft/év; Tudomásul vesszük, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása az Ajánlatkérő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést. Kelt:...,. év... hó... nap.. (cégszerű aláírás) 22

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása I.13. Melléklet: Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat egyezéséről Alulírott...., mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és tárgyú közbeszerzési eljárás során általunk digitális adathordozókon benyújtott ajánlat a papír alapon benyújtott ajánlattal mindenben megegyezik. Kelt:...,. év... hó... nap.. (cégszerű aláírás) 23

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása II. SZÁMÚ NYILATKOZATMINTÁK 24

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása II.1. Melléklet: Referenciaigazolás Alulírott...., mint a(z) megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ajánlattevő a közöttünk fennállt szerződéses viszony alapján az alábbi referenciát teljesítette: Szerződést kötő másik fél (név, cím, elérhetőség) Teljesítés ideje (a kezdés és befejezés időpontját évhónap-nap pontossággal megjelölve) és helye A referencia tárgya (kiemelve a közbeszerzés tárgya szerinti építést) és mennyisége A cég százalékos részesedése Nyilatkozom, hogy a fenti referenciák teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Kelt:...,. év... hó... nap.. (cégszerű aláírás 25

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása II.2. Melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (M/1.) Alulírott...., mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket vonjuk be: Teljesítésben betöltött pozíció az alkalmassági előírás szerint Szakember neve Foglalkoztatási jogviszony Jogosultság megjelölése 1 fő műszaki vezető szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy ezzel egyenértékű) jogosultsággal, továbbá legalább 3 éves magasépítési területen szerzett építésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik. Kelt:...,. év... hó... nap.. (cégszerű aláírás) 26

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása II.3. Melléklet: Szakmai Önéletrajz (MINTA) SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság: ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség KÉPZETTSÉG ISMERTETÉSE (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése Képzettség megnevezése [év-hónap]- [évhónap] [év-hónap]- [évhónap] Kamarai nyilvántartási szám, illetve a jogosultság megszerzésének dátuma HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL Kamara megnevezése, ahol nyilvántartják (elektronikus elérési cím) MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év-hónap) Munkahely megnevezése 27

Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben előre!) sorszám A tevékenységgel érintett naptári hónap 3 1. 19 január 2. 19... február A projekt (beruházás) megnevezése, mely esetében a szakértői feladatokat ellátta 3. 19... március 4. 19... április 5. 4 2016. Szakmai tapasztalat összesen (naptári hónap) 5 Magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki vezetői szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata EGYÉB Egyéb képességek: Szakértelem: Nyilatkozom, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt veszek, valamint a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fogok, figyelemmel a Kbt. 138. (4) bekezdésében foglaltakra is. Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való közreműködésemet akadályozná. Saját kezű aláírás 3 A táblázat egyes sorain a megjelölt év és hónap aktualizálandó az adott szakember szakmai gyakorlattal érintett naptári hónapjainak megfelelően. A táblázat valamennyi egy adott során egy adott hónap szerepeltethető, pl. első sorban 2011. január. Amennyiben a szakember több hónapon keresztül ugyanazon beruházás vagy projekt kapcsán látta el a feladatait, úgy a táblázatban ennek megfelelő számú soron szükséges a megszerzett gyakorlati tapasztalat idejét rögzíteni pl. ha a szakember 5 hónapon keresztül végezte a releváns feladatát egy adott projekten, úgy azt 5 soron szükséges feltüntetni. 4 A táblázat további sorokkal kiegészíthető. A táblázat minden során egy naptári hónap szerepelhet. 5 Megegyezik a sorok számával. 28

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és környezetrendezés (Főtér II. ütem) tárgyú, uniós értékhatár alatti, a Kbt. 113. (1)-(2) bekezdése szerint induló közbeszerzési eljárás. SZERZŐDÉSTERVEZET Ajánlatkérő: Gödöllő Város Önkormányzata ( ) 2018.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tervezet amely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzat székhely: Adószám: Bankszámla szám: Statisztikai számjel: Képviselő neve: mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Pénzforgalmi számlaszám: Képviselő neve: mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (együtt a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel kötnek meg: I. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a 2018. napján a Kbt. 113. (1)-(2) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztatással indított közbeszerzési eljárást folytatott le a Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és környezetrendezés (Főtér II. ütem) tárgyában. 1.2. Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, illetve a nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett a Kbt. 131. (1) bekezdése szerint szerződést kötnek egymással. 1.3. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a fentebb hivatkozott közbeszerzési eljárás alábbi dokumentumai: - Ajánlattételi Felhívás - Közbeszerzési Dokumentumok - Kiegészítő Tájékoztatás adott esetben - Vállalkozó által benyújtott ajánlat

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA, TELJESÍTÉS HELYE 2.1. A szerződés tárgya Gödöllő, sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és A szerződés mennyisége a közbeszerzési eljárásban kiadott Közbeszerzési Dokumentumok részét képző Műszaki Leírásban került rögzítésre. A Műszaki Leírás a szerződés kötelező mellékletét képezi annak fizikai csatolása nélkül is. A kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges Megrendelő rendelkezésére álló tervdokumentációkat Megrendelő bocsátja a vállalkozó rendelkezésére. 2.2. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége, hogy a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben a műszaki terveknek és költségvetésnek, az ajánlattételi felhívásnak és közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően elkészíteni. 2.3. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés tárgyát a jelen szerződés alapelveinek megfelelően az átadási határidőre hiba és hiánymentesen elkészíti. 2.4. A teljesítés helye: Gödöllő Város Önkormányzat közigazgatási területén belül a Műszaki leírás szerint. 2.5. Vállalkozó köteles pénzügyi és műszaki ütemterv tervezetet összeállítani, amelyet legkésőbb a munkaterület átadás-átvételi eljárás során köteles átadni a Megrendelőnek, és azt Megrendelő hagyja jóvá. A kivitelezési munkálatokra lefolytatására az összeállított és jóváhagyott, a pénzügyi és műszaki ütemterv (továbbiakban ütemterv) alapján kell, hogy sor kerüljön, melyet a Felek folyamatosan figyelemmel kísérnek és közös megegyezéssel módosíthatják. A módosítás azonban nem eredményezheti a teljesítés időtartamának túllépését. 2.6. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező, a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat a saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti szerződéses árat ezen információk figyelembevételével, az építési helyszín ismeretében állapította meg. 2.7. Vállalkozó az előbbi, a szerződés szerinti megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy garanciális/szavatossági kötelezettségeinek a mindenkor hatályos jogszabályokban maradéktalanul eleget tesz. 2.8. Vállalkozó kijelenti, hogy az előírt jótállási idő alatt az általa elvégzett munkával kapcsolatban bekövetkező garanciális jellegű meghibásodás esetén, Megrendelő részéről Vállalkozó részére tett írásbeli (e-mail vagy fax) bejelentését követően 72 órán belül köteles a meghibásodást kivizsgálni és egyeztetett időpontban a teljesítés helyén felvonulni javítás céljából. A hiba bejelentése csak munkanapon helyi idő szerint 8.00 és 16.00 óra között történhet. Amennyiben a bejelentés olyan munkanapon történik, amelyet nem munkanap(ok)

követ(nek), akkor úgy kell tekinteni, hogy a bejelentés a következő azaz a tényleges bejelentés napját követő - munkanapon 8.00 órakor történt. Megrendelő felvonulás alatt az alábbiakat érti: a tevékenység végzéséhez szükséges anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezése és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzése. 2.9. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés létrejöttét megelőzően megismerte a Megrendelő jelen szerződésben meghatározott feladatokkal és előírásokkal kapcsolatos valamennyi elvárását és azok betartását magára nézve kötelezőnek ismeri el. 2.10. Vállalkozó köteles saját felelősségére és saját költségén megtenni minden olyan lépést, amelyek a meglévő munkálatok védelmét, megóvását és fenntartását szolgálják. A Vállalkozó felelős azért, hogy saját költségén biztosítson minden szükséges világítási, védelmi, és biztonsági berendezést, amelyek a jelen szerződés szerinti munkálatok kivitelezéséhez szükségesnek bizonyulnak, vagy amelyeket a Megrendelő ésszerűen megkövetelhet. 2.11. A Felek a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, alvállalkozóik, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók magatartásáért - ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget is - úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el. 2.12. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés a Kbt. 43. -ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő a Kbt. hivatkozott szakasza d) pontja szerint a Szerződést, annak létrejöttét követően haladéktalanul honlapján közzéteszi. III. HATÁRIDŐK, KÖTBÉR, FELMONDÁS, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 3.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési eljárásban rögzítetteknek megfelelően a szerződés mindkét fél általi aláírástól számítottan a Kbt. 131. (1) bekezdése szerint a benyújtott ajánlatának megfelelően a munkaterület átadásától számítottan.. ***szerződéskötéskor kitöltendő*** naptári nap alatt végzi el. Felek kijelentik, hogy együttműködésük során minden igyekezetükkel a közösen megállapított teljesítési határidő megtartására törekednek. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 24 hónapos kötelező és. ***szerződéskötéskor kitöltendő*** hónap vállalt garanciális időtartamot tartalmaz a VI. pontban meghatározottak szerint. Megrendelő rögzíti, hogy a munkaterület átadásának időpontja 2018.. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha a készre jelentés a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megtörténik. Teljesítés időpontja a sikeres és rendeltetést gátló hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás esetén a készre jelentés időpontja. 3.2. Megrendelő előteljesítést elfogad. 3.3. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési határidő tekintetében neki felróható okból késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. Megrendelő a

késedelem 20. napjától a teljesítést meghiúsultnak tekinti, jogosult a szerződést felmondani és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Megrendelő a Kbt. 135. (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi kötbér összeget a vállalkozói díjjal szemben beszámítani. 3.4. A jelen szerződés II. pontjában vállalt kivitelezés munkaterületek átadás-átvételnek a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül meg kell kezdődnie. Munkaterületek átadáskor a felek munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel az arra jogosult személyek közreműködésével. 3.5. Vis maior és más lényeges, a Felek érdekkörén kívüli körülmények esetén a jelen szerződésben rögzített átadás-átvétel és a birtokbaadás napja jogkövetkezmények nélkül későbbre tolódhat. Az ilyen események, illetve körülmények bármelyikének bekövetkezéséről, illetve annak veszélyéről a Vállalkozó köteles késedelem nélkül a Megrendelőt értesíteni. Az ok megszűnését követően haladéktalanul jeleznie kell azt, hogy mikor lehet a tevékenységet folytatni, illetve befejezni. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül a jelen pontban foglalt bármely oknál fogva teljesítés késedelmet szenved, akkor Vállalkozó jogosult a közösen megállapított teljesítési határidők módosítását kezdeményezni. Vis maior és más lényeges körülményt és az emiatt kieső időt a Megrendelő műszaki ellenőrének igazolnia kell. 3.6. Jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben, de különösen a jelen szerződés 3.1. pontjában rögzített határozott időtartam elteltével. 3.6.1. A jelen szerződést bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali hatállyal írásban indokolás mellett felmondhatja, súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 3.6.1.1. Megrendelő részéről: 3.6.1.2. ha önhibájából a jelen szerződésben és a Tervdokumentációban meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges iratokat, egyéb dokumentumokat, információkat Vállalkozó felhívása ellenére sem, vagy kétséget kizáróan valótlan tartalommal szolgáltatja; 3.6.1.3. a Megrendelő a vállalkozói díj fizetésével több, mint 60 napos késedelembe esik; 3.6.2 Vállalkozó részéről: 3.6.2.1 ha a jelen szerződés szerinti együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, és ezzel veszélyezteti a kivitelezési munkálatok határidőre történő elvégzését; 3.6.2.2. ha a jelen szerződés teljesítése során jogosulatlanul vesz igénybe alvállalkozót; 3.6.2.3. ha a késedelem olyan mértékű, hogy Megrendelő a késedelmi kötbér maximumát jogosult érvényesíteni; 3.6.2.4 ha az elvégzendő feladatokat nem az általában elvárható legmagasabb színvonalon és jó minőségben végzi el és a VI. 6.4. pontban meghatározott kötbér eléri maximumát. 3.7. A megrendelő a Kbt. 143. rendelkezései szerint a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint a szerződéstől elállhat, ha: a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. -ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. -ban foglaltaknak.

3.8. A megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 3.9. A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 3.10. Amennyiben a szerződés teljesítése - olyan okból, amiért felelős meghiúsul, úgy Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke Vállalkozó által nem teljesített nettó szerződéses ellenértékének, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított összegének 30%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. (1) bekezdés) IV. VÁLLALKOZÓI DÍJ 4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért Ft, azaz..forint, összesen.forint díj illeti meg. ***szerződéskötéskor kitöltendő *** A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt opcionális kötelezettségeinek teljesítéséért Ft, azaz..forint, összesen.forint díj illeti meg. ***szerződéskötéskor kitöltendő *** Megrendelő rögzíti, hogy az opcionális mennyiség teljesítésére az opció lehívása esetén a közbeszerzési eljárásban a az opciós mennyiségre megadott átalányáron kell sor kerüljön! Az opció lehívására a jelen szerződésben meghatározottak vonatkoznak. 4.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott ár a műszaki terveknek, az érvényben lévő jogszabályok és egyéb műszaki előírások szerinti megvalósításhoz szükséges valamennyi munka ellenértékét, a Vállalkozó valamennyi anyag- és munkadíjköltségét és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi egyéb költséget (különösen szállítási költségeket, adókat a Vállalkozó munkavállalóinak munkabérét és járulékait, külföldi és belföldi anyagszállítási és csomagolási költségeket, vámköltségeket, vámpótlékot, a teljesítéshez szükséges teljesítési költségeket, ideiglenes melléklétesítmények, felvonulási épületek és területek megvalósítási költségeit, ezek használati, illetve üzemeltetési költségeit, jelen szerződésben rögzített szolgáltatások ellenértékét, illetve a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit, a Vállalkozó által használt munkaterület őrzési költségeit, a Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit, valamint a fel- és levonulással

kapcsolatos összes költséget, beleértve ezen tevékenységek végzése közben esetlegesen okozott károk helyreállítási költségeit is és minden egyéb mellékköltséget úgy, mint pl. biztosítás, ideiglenes energiaellátás, engedélyezési /hitelesítési költségek, a terület igénybevételi díját) függetlenül azok jellegétől magában foglalja. A szerződésben nevesített jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt. 4.3. Jelen megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a tervdokumentációban, viszont a szakmai szokások és előírások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses árat feladat és a helyszín ismeretében adta meg, az árat az esetleg előre nem látható munkákra, ráfordításokra és körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra tekintettel határozta meg. 4.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy árajánlatát teljes befejezési határidő ismeretében és az időjárási sajátosságok figyelembevételével tette meg. 4.5. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés során a tudomására jutott valamennyi adatot üzleti titokként kezeli, azokat a Megrendelő előzetes, írásos hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik személy tudomására. Vállalkozó e kötelezettsége megszegése esetén alkalmanként a teljes vállalkozói díj mértékével egyező összegű kártérítés megfizetésére kötelezhető. A korábbiak vonatkozásában a felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel járnak el. V. FIZETÉSI FELTÉTELEK 5.1. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számla benyújtására a jelen szerződésben külön pontban szabályozott, szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés elismerését követően kizárólag a jelen Fizetési feltételek szerinti pontban rögzített feltételek szerint jogosult. 5.2. A Kbt. 135. (7) bekezdésére, Megrendelő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Megrendelő előleget előlegbekérő alapján fizet. Az előleg elszámolása a végszámlából történik. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Az előleget Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. 5.3. Számlázás: Vállalkozó a teljesítés során 2 db. részszámla és 1 db. végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 1. részszámla: Megrendelő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a teljes nettó vállalkozói díj 35 %-ának megfelelő összegről 35 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén. 2. részszámla: Megrendelő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a teljes nettó vállalkozói díj 35 %-ának megfelelő összegről 70 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén.

Végszámla: Megrendelő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő előleg igénybevétele estén az előleg összegével arányosan csökkentett - összegről 100 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén. A végszámla benyújtásának feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése. Valamennyi számla kötelező mellékletét kell képezze az adott műszaki teljesülésig a számla szerint elvégzett, valamint az összesen elvégzett munkák költségvetési tételenként kimutatott százalékos értéke. A számla benyújtásának feltétele a szerződésben meghatározott munkák kifogásmentes elkészítése és annak a Megrendelő általi átvétele, amely a sikeres és rendeltetést gátló hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezáráskori aláírásával - amelyet a Megrendelő és műszaki ellenőre ellenjegyez valósul meg. A végszámla további mellékletei a megvalósulási és átadási dokumentáció, a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése és a beépítésre került termék részletes leírása, gyártó dokumentációja, továbbá az előleg vonatkozásában: az előlegbekérő. 5.4. A vállalkozói díj kifizetésére a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. (1)- (3) és (5)-(7) bekezdés alapján a számla benyújtását követő 30 naptári napon belül kerül sor kerül sor átutalással. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Megrendelő a tárgyi közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét saját forrásból biztosítja. 5.5. A Vállalkozó kötelessége a Megrendelő részére kibocsátott számlán a jelen szerződés tárgyát, és a közbeszerzés alá tartozó teljesítés megjegyzést feltüntetni. Ennek hiányában a Megrendelő megtagadhatja a számlán szereplő ellenérték megfizetését. 5.6. A fentiekben meghatározott előírások figyelembe nem vétele esetén a teljesítés nem szerződésszerű és a Megrendelő nem esik fizetési késedelembe. Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 6:155. szakaszának rendelkezései szerinti és mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére. 5.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Kbt. 136. (1) bekezdés a) pontjára tekintettel nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 5.8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.