Győr, Szabolcska u. 1/A. szám alatti ingatlan épületenergetikai fejlesztése a KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/227 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel dátuma: 2017.12.14. Iktatószám: 18458/2017 CPV Kód: 45000000-7 Ajánlatkérő: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Teljesítés helye: 9023 Győr, Szabolcska u. 1/A. Hrsz: 4563/1 Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.01.04. Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közigazgatás KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Nemzeti azonosítószám: AK16633 Postai cím: Árpád út 32. Város: Győr NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 9021 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Nagyné Schleicher Krisztina Telefon: +3696795762 E-mail: nagyne.krisztina@gyor.gov.hu Fax: +3696795615 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) 1
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/kozbeszerzes (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be x a fent említett cím másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikus úton: (URL) x a fent említett címre a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Nagyné Schleicher Krisztina Telefon: 2
E-mail: nagyne.krisztina@gyor.gov.hu Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: közigazgatás I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy 3
II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Győr, Szabolcska u. 1/A. szám alatti ingatlan épületenergetikai fejlesztése a KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 projekt keretében Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a Győr, Szabolcska u. 1/A. szám alatti ingatlan épületenergetikai fejlesztése a KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szervezeti egységének helyet biztosító telephelyét kívánja fejleszteni. Az energetikai beruházás keretében a 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 1/A. szám alatti ingatlan tekintetében hőszigetelésre, nyílászáró és padló- és oldalfal burkolat cserére, valamint napelem felszerelésére kerül sor. Szerződés típusa: vállalkozási szerződés II.1.5) Becsült érték: Pénznem: (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlat tételének lehetőségét ajánlatkérő kizárja. Az eljárás tárgyát képező beruházás egy egységet képez, egy helyszínen (4563/1 hrsz) valósul meg. A műszaki, funkcionális egység miatt a részek szerinti ajánlattétel nem összeegyeztethető a műszaki, gazdasági és jogi ésszerűséggel. Az építési beruházás több egymással összefüggő szakági építési, átalakítási munkanemet tartalmaz, melyek egymást feltételezik és követik. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől ésszerűen elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű. 4
II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1) Elnevezés: Győr, Szabolcska u. 1/A. szám alatti ingatlan épületenergetikai fejlesztése a KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 projekt keretében vállalkozási szerződés keretében Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 További tárgyak: 45421100-5 45315100-9 45321000-3 45410000-4 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9023 Győr, Szabolcska u. 1/A. Hrsz: 4563/1 II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás a Győr-Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Győr 4563/1 hrsz-ú, természetben 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 1/A. szám alatti irodaépületének vonatkozásában a 7/2006 (V.24) TNM rendelet 5. mellékletben meghatározott követelmények szerint. Ajánlatkérő a beruházást a KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 számú pályázat támogatásából valósítja meg. Szerződés típusa: vállalkozási szerződés Az építési munkahely megjelölése: Cím: 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 1/A. 4563/1 hrsz., Az építési munka nem építési hatósági engedély köteles. Az építési beruházással érintett terület nagysága: összes nettó / hasznos alapterület 4083,15 m2 amelyen különösen az alábbi munkákat kell elvégezni: 02 Egyéb kiegészítő források - Egyéb kiegészítő erőforrások, bontás, vegyes építési- bontási törmelék mozgatása helyszínen, bontási törmelék felrakása szállítóeszközre 30+350 m3 15 Keverékek és ideiglenes szerkezetek - Keverékek és ideiglenes szerkezetek, felvonulási létesítmények, mobil WC, raktár konténer, iroda konténer, szaniter (öltöző) konténer bérleti díj 1,5 +4,5 hó, ideiglenes kerítés 100 m, Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány 2450 m2, Védőtetőváz készítése, befedése 45 m2, Védőfüggöny szerelése 2450 m2, Felvonulási költségek, egyéb költségek 1+1 klt, 21 Alépítményi munkák - Alépítményi munkák 6+6 m3, 33 Falazás és egyéb kőműves munkák - Falazás, egyéb köműves munkák, hőszigetelt, tűzgátló ajtó behelyezése 2 klt, javítási munkák 40 m2 34 Lift - Meglévő liftház tetejének hőszigetelt trapézlemezzel való újra burkolás 8 m2, Meglévő liftház földszinti részén (alsó törött elmek) polikarbonát burkolat cseréje 14 m2, 36 Vakolás és rabicolás - Építőmesteri munkák, vakolás, rabicolás, vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon 25+12 m, Építőmesteri munkák, vakolás, rabicolás, lábazati vakolatok, díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása 130 m2, homlokzati vékonyvakolat készítése, színvakolatok felhordása, porisztirol vagy ásványgyapot anyagú hőszigetelésre, tapaszba ágyazott üvegszövet hálóval, homlokzati kéregvakolattal 1750 5
m2, színvakolatok felhordása, porisztirol vagy ásványgyapot anyagú hőszigetelésre, tapaszba ágyazott üvegszövet hálóval, homlokzati kéregvakolattal 150 m2, szellőzőrács beépítése 108 db, 39 Szárazépítés - Építőmesteri munkák, szárazépítés, bontás 25 m2, kazettás álmennyezet készítése 690 m2, gipszkarton szerkezetek, belső ablakkeretek kialakítása 1040 m2, gipszkarton szerkezet beépítése 67 m2, 42 Aljzatkészítés, hideg és meleg burkolatok - Kőburkolatok megerősítése 20 m2, Padlóburkolatok bontása 150 m2, Padlóburkolat javítása 60 m2, Parketta helyenkénti bontása, javítás 250 m2, Laminált parketta 2500 m2, párazáró fólia 150 m2, szegőléc 2750 fm, Burkolatváltó profil elhelyezése 210 fm, kerámia burkolat készítése 250 m2, beltéri ajtók asztalos igazítása 200 db, 43 Bádogosszerkezetek - Szakipari munkák, bádogozás, tetőbádogozás, kétvízorros falfedés 137,5 m, falszegély szerelése 137,5 m, meglévő tetőkibúvó hőszigetelt tetőkibúvóvá alakítása 1 klt, homlokzat párkányok bádogozása 5 m2, függőeresz csatornák leszerelése, javítása, toldása 4 klt, Hajlatbádog készítése 12 m2, 44 Asztalosszerkezetek elhelyezése - Szakipari munkák, asztalos szerkezetek elhelyezése, szerelt fa radiátor burkolat bontása 67 m2, műanyag nyílászárók bontása 270 db, folyosó burkolatok bontása, falburkolat elhelyezése 1350 m2, beltéri beépített berendezési tárgyak bontása 30 m2, ablak 117+2+16+2+4+79 db, erkély ajtó 9 db, bejárati ajtó 1+1 db árnyékolók beépítése 500 m2, 45 Lakatosszerkezetek elhelyezése - Szakipari munkák, lakatos szerkezetek, bontások, meglévő bejárati portál bontása 1 db, külső kültéri acél ajtó 1 db, beltéri acél tűzvédelmi ajtó 1+1 db, korlátok bontása, átalakítása, felületkezelése, festése 50 m2, 47 Felületképzés (festés, mázolás) - Szakipari munkák, felületképzés, tapéták leszedése 5000 m2, új tapéta felrakás 1540 + 5000 m2, belső festés 5000 m2, acélfelületek mázolása 50 m2, belső festés, mennyezet festés 2700 m2, oldalfal festés 2500 m2, ablak keret üvegszál erősítés 1040 m2, glettelés 500 m2, 48 Szigetelések - Lapostető vízszigetelésének javítása 25 m2, Külső fal, lábazati hőszigetelése 130 m2, Homlokzati fal utólagos hőszigetelése 225+1700+550 m2, Hőszigetelés vb. födém alatt 690+692 m2, 71 Elektromos munkák - Elektromos munkálatok, villanyszerelés, bontás, mindennemű mennyezeten lévő fényforrás - lámpatest leszerelése 110 db, lámpatest felújítása, tisztítása 40 db, ledes fényforrás visszaszerelése 100 db, villanyszerelés, új füstelevező nyílászárókhoz, tűzjelző jelzésére nyíló ablakhoz motor beszerelése 2 db, villanyszerelés, új bejárati ajtóhoz, tűzjelző jelzésére nyíló motor beszerelése 1 db, fűtőszál elhelyezése 4 klt, 72 Napelemes rendszer - Csatornák kábelvezetéshez, a szükséges idom 20+35 m, Horganyzott acéllemez kábeltálca 70 m, kültéri védőcső 120 m, Kiskábel fektetése 35+20 m, vezeték védőcsőbe húzva 80+250 m, Meglévő Létesítmény Főelosztó Szabványosítása, új mérő elhelyezése miatt, meglévő ÁK beazonosítása és elosztó felülvizsgálata 1 klt, Főelosztó bővítése 1 klt, MI PV xx AC elosztó 1 klt, EPH sínek 3 db, EPH bekötés 45 db, napelem 181 db, napelemes tartószerkezet 1 klt, inverter 2 klt, Solárkábel 950 m, Födém/fal átfúrás 4db, Tűzszakasz átvezetés készítése 0,5 m3, Biztonsági és figyelmeztető táblák 1 klt, Érintésv.,Tűzv. Szabv.és villámv. Felülvizsgálat 1 klt, villamos berendezések szabv. sz. felülvizsg. 1 klt, dokumentáció 1 klt, 74 Tűzjelző - Elektromos munkák, tűz- és füstvédelem, tűzjelző érzékelők bontása és visszahelyezése 52 db, 82 Gépészeti munkálatok - Épületgépészeti munkák, épületgépészeti szerelvények és 6
berendezések szerelése, fűtőtestek le és visszaszerelése, elektromos kapcsoló és szabályozó berendezések 350 db, próbafűtés, radiátorok beszabályozása 1 klt, 90 Kiegészítő tevékenységek - Egyéb kiegészítő tevékenységek, takarítási munkálatok, festés előtt takarás 1000+1000 m2, padozat tisztít 1000+2300 m2, külső nyílászáró takarítás 900 m2, korlát tisztítás 80 m, belső nyílászárók, beépített szekrények takarítás 1 klt, villamos armatúrák, kapcsolók, konektorok tisztítása 1+1 klt, Az építési munka rövid leírása: A KEHOP-5.2.2 számú pályázat keretein belül készíti el a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a Győr, Szabolcska Mihály u. 1/a. szám alatti hrsz.: 4563/1-ú épület felújítását. A KEHOP-5.2.2 pályázat keretein belül az épület homlokzatára külső homlokzati hőszigetelés kerül. A felső födém a belső oldalon hőszigetelést kap. A pince födém alulról lesz leszigetelve. A lábazat és az attikafal is hőszigetelést kap. Kicserélésre kerülnek a külső homlokzati nyílászárók, napelemes rendszer kerül elhelyezésre a tetőn. A tűzvédelmi előírások miatt a lépcsőházakban lévő felső két - két ablakot gépi vezérlésű füstelvezető ablakokra cseréik. A meglévő, elavult padlóburkolatok ki lesznek cserélve, az irodák belső része ki lesz festve. A folyosókon lévő oldalfal burkolat cserére kerül. Az épülettel szorosan összefüggő porta épületet külső - belső festést kap. Ugyanezeket a munkálatokat fogjuk elvégezni az épülethez csatlakozó összekötő folyosón is. Az ezt leválasztó ajtót, külső hőszigetelt, tűzgátló ajtóra cseréljük. A bejárati ajtókat pánikzárral kell ellátni. A munka részét képezi továbbá a teljesítés során különösen: - ideiglenes létesítmények (konténerek, kerítések, védőszerkezetek, lehatárolások, stb.) kialakítása, munkavégzés körülményeinek biztosítása, a folyamatos rendeltetésszerű működés körülményeinek biztosítása, a munkaterület őrzése, építési víz- és áramvételezés biztosítása, ideiglenes takarások és védőszerkezetek, építési anyagmozgató berendezések/gépek telepítése és üzemeltetése, munkavégzés utáni takarítások és helyreállítások; - építési segédszerkezetek (állványok, védőtetők, korlátok, fóliafal, stb.) építése, kialakítása, helyszínen tartása kapcsolódó kiegészítő szerkezetekkel, illetve a szükséges épületszerkezeti (pl. tetőfedés, stb.) megbontásokkal és helyreállításokkal együtt; - bontott anyagok és bontási törmelékek elszállítása hulladéklerakó helyre lerakóhelyi költséggel együtt; - a munkavégzést követő átadási munkarészek: - átadási dokumentáció elkészítése és átadása; - kivitelezés befejezésekor a felvonulási terület helyreállítása az eredeti/tervezett állapotnak megfelelően; - próbaüzem lefolytatása. Kapcsolódó dokumentáció: Az elvégzendő munka részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont 1 A felhívás III.1.3) M/2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szüks. gyak.időn felüli többlet szakmai tapasztalata (nap) 15 7
2 A felhívás III.1.3) M/3. pontja sz.alk. köv.ig. bemutatott szakember MV-ÉV jog.megszerzéséhez szüks.gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (nap) 15 Költség szempont x Ár szempont Megnevezés: Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár) (Ft) / Súlyszám: 70 II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 150 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00013, címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal épületenergetikai fejlesztései II.2.13) További információ II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont: 1.A felhívás III.1.3) M/2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész napban megadva) (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, az értékelés legkedvezőbb szintje 730 nap) (nap) - Súlyszám: 15 2. A felhívás III.1.3) M/3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 8
szakember MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész napban megadva) (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, az értékelés legkedvezőbb szintje 730 nap) (nap) - súlyszám: 15 III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben az előírt kizáró okok az eljárás során következnek be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb), pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. i) pont ib) alpontja és a 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. (4) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolási módja tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 114. (2) bekezdésére. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67. (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek) megnevezését. A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 9
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. szerinti öntisztázás lehetőségére. A Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani. A nyilatkozatok keltezése nem lehet régebbi, mint az eljárást megindító felhívás feladásának napja. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban nem szerepel. (Kbt. 65. (6), (7), (9), (11) bekezdéseinek megfelelően) (Kbt. 65. (6) bekezdése szerint fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy a szerződés teljesítése során valamennyi építőipari tevékenységet végző ajánlattevőnek / alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az előírt nyilvántartásban.) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdésében foglaltak szerint az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban szereplés követelményét. A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. -a szerint felvilágosítást kérhet ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. A Kbt. 69. (11) bekezdése értelmében nem kérhető igazolás, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül 10
hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Amennyiben ajánlattevő azért nem szerepel a névjegyzékben, mert nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban szereplés igazolása ajánlattevő feladata, akinek a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtania. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ezen alkalmassági pontnak való megfelelést igazolhatja oly módon is, hogy egyszerű másolatban benyújtja a letelepedés szerinti országában vezetett nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást végző szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumot egyszerű másolatban. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. Ajánlatkérő ezen alkalmassági szempontnak megfelelést a Közbeszerzések Tanácsának 2016. 06. 01-én kiadott 62. számú útmutatójában foglaltaknak megfelelően a https://www.e-epites.hu/kamara/ honlapon ellenőrzi. Amennyiben a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő jogosult lenne a névjegyzékben való szereplésre, de ott adminisztrációs hiba miatt vagy egyéb okból nem szerepel, úgy ezen alkalmassági pontnak való megfelelést ajánlattevő igazolhatja a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartás tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával. Előzetes igazolás: Ajánlatkérő a Kbt. 65. (1) bekezdés c) pontja alapján előírt alkalmassági követelmény kapcsán, a Kbt. 114. (2) bekezdése szerint rögzíti, hogy a Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Utólagos igazolás: A gazdasági szereplő az alkalmassági teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra köteles benyújtani. A Kbt. 65. (1) bekezdés c) pont szerinti Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása körében az Ajánlatkérő az utólagos igazolások benyújtására hívhatja fel az ajánlattevőt a Kbt. 69. (4)-(7) bekezdései szerint, mely alkalmassági követelménynek való megfelelést a felhívásban rögzített módon köteles igazolni, amennyiben a Kbt. 69. (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok illetve tények ellenőrzésére ingyenesen nincs mód. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Kbt. 65. (2) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Kbt. 65. (2) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. A Kbt. 65. (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevő ajánlatába 11
csatoljon be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, legjelentősebb építőipari kivitelezési munkát érintő referencia igazolást, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. -ára. A referencia igazolásnak tartalmaznia kell legalább - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, külön feltüntetve a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját) [ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig bontásban] és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, - a referenciát nyújtó személy megnevezését, elérhetőségét, - az építési beruházás tárgyát, - az építési beruházás mennyiségét, jelen eljárás esetén az építőipari kivitelezéssel érintett ingatlan nettó / hasznos alapterületét, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ezen túlmenően az igazolásnak olyan részletesnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel. Hivatkozva az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2017. (V. 19.) Korm. rendelet 2. -ában foglaltakra Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósul meg. Ajánlatkérő építési beruházás fogalma alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. 30. pontjában foglaltakat érti, amely szerint építési beruházás az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági, és építésügyi tevékenységek összessége. Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési munka alatt az építési tevékenység végzésére irányuló szakági munkát (általános épületek építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkát) ért. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. (5) bekezdésében foglaltak szerint, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ajánlatkérő nem követeli meg, hogy a korábbi teljesítés teljes időtartama (vagyis annak kezdő időpontja és a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja is) a meghatározott időszakon belül essen. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített építési beruházásokra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. 12
Az M/1. pont szerinti alkalmassági feltételt, alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelést ajánlattevőnek a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. (3) bekezdésében foglaltak szerint. Előzetes igazolás: A Kbt. 114. -ának (2) bekezdése értelmében ajánlattevő ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Utólagos igazolás: Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdése rögzíti: Azokban az esetekben, amelyekben a 28. -ban és a 36. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. -ban és a 39. -ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. M/2. A Kbt. 65. (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (2) bekezdés b) pontja alapján annak a szakembernek a megnevezését, végzettsége és/vagy képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetését, akit ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. a) Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattételi határidő időpontjában "MV-É" jelű építési szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik: Be kell nyújtani: - a megnevezett szakember nyilatkozatát, mely szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlattevő rendelkezésére áll. A rendelkezésre állási nyilatkozatban kérjük feltüntetni az jelen eljárás megnevezését, - a szakember foglalkoztatásának jogcímét (munkaviszony, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony), - a bemutatott szakember nyilatkozatát a MV-É" jogosultságát igazoló névjegyzék/kamarai nyilvántartás számáról és a nyilvántartó kamara nevéről Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással/vagy annak egyszerű másolatával is igazolható. Más tagállamban letelepedett szakember esetében - amennyiben a bemutatott szakember az említett nyilvántartások valamelyikében nem szerepel - ajánlatkérőnek be kell nyújtani az egyenértékű jogosultságot igazoló, adott tagállamból származó dokumentum magyar nyelvű fordítását az alkalmasság igazolása körében. A magyarországi letelepedésű szakember jogosultságának meglétét és érvényességét 13
ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetőleg a Magyar Építész Kamara (www.mekon.hu) elektronikus nyilvántartásaiban ellenőrzi. b) Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattételi határidő időpontjában "MV-É" jelű építési szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal még nem rendelkezik (a fenti jogosultságot a szerződéskötés időpontjáig szerzi meg), ez esetben Be kell nyújtani: - a szakember nyilatkozatát, hogy az "MV-É" jogosultságot a szerződéskötésig megszerzi, - a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza "MV-É" jelű építési szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti gyakorlat bemutatását olyan részletességgel (dátumokat év/hónap/nap bontásban megadva), amelyből ajánlatkérő minden kétséget kizáróan meggyőződhet, hogy a bemutatott szakember a "MV-É" jelű építési szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik, - a megnevezett szakember nyilatkozatát, mely szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlattevő rendelkezésére áll. A rendelkezésre állási nyilatkozatban kérjük feltüntetni az jelen eljárás megnevezését, - a szakember foglalkoztatásának jogcímét (munkaviszony, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony), - a bemutatott szakember végzettségét és/vagy képzettségét bizonyító okiratok egyszerű másolatait. M/3. A Kbt. 65. (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (2) bekezdés b) pontja alapján annak a szakembernek a megnevezését, végzettsége és/vagy képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetését, akit ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. a) Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattételi határidő időpontjában "MV-ÉV" jelű építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik: Be kell nyújtani: - a megnevezett szakember nyilatkozatát, mely szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlattevő rendelkezésére áll. A rendelkezésre állási nyilatkozatban kérjük feltüntetni az jelen eljárás megnevezését, - a szakember foglalkoztatásának jogcímét (munkaviszony, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony), - a bemutatott szakember nyilatkozatát a MV-ÉV" jogosultságát igazoló névjegyzék/kamarai nyilvántartás számáról és a nyilvántartó kamara nevéről Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással/vagy annak egyszerű másolatával is igazolható. Más tagállamban letelepedett szakember esetében - amennyiben a bemutatott szakember az említett nyilvántartások valamelyikében nem szerepel - ajánlatkérőnek be kell nyújtani az egyenértékű jogosultságot igazoló, adott tagállamból származó dokumentum magyar nyelvű fordítását az alkalmasság igazolása körében. A magyarországi letelepedésű szakember jogosultságának meglétét és érvényességét ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu) elektronikus nyilvántartásaiban ellenőrzi. b) Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattételi határidő időpontjában "MV-ÉV" jelű építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal még nem rendelkezik (a fenti jogosultságot a szerződéskötés időpontjáig szerzi meg), ez esetben 14
Be kell nyújtani: - a szakember nyilatkozatát, hogy az "MV-ÉV" jogosultságot a szerződéskötésig megszerzi, - a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza "MV-ÉV" jelű építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti gyakorlat bemutatását olyan részletességgel (dátumokat év/hónap/nap bontásban megadva), amelyből ajánlatkérő minden kétséget kizáróan meggyőződhet, hogy a bemutatott szakember a "MV-ÉV" jelű építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik, - a megnevezett szakember nyilatkozatát, mely szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlattevő rendelkezésére áll. A rendelkezésre állási nyilatkozatban kérjük feltüntetni az jelen eljárás megnevezését, - a szakember foglalkoztatásának jogcímét (munkaviszony, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony), - a bemutatott szakember végzettségét és/vagy képzettségét bizonyító okiratok egyszerű másolatait, M/2. és M/3. alkalmassági követelmények tekintetében egyaránt érvényes előírások: Az M/2. alkalmassági követelmény esetén az "MV-É" jogosultság meglétét, M/3. alkalmassági követelmény esetén az MV-ÉV jogosultság meglétét ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor igazolnia kell. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor - amennyiben a szakember nem rendelkezik "MV-É" és "MV-ÉV" jogosultsággal - nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő M/2 alkalmassági követelmény esetében az "MV-É" jelű építési szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal, M/3 alkalmassági követelmény esetében az "MV-ÉV" jelű építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal a szerződés megkötéséig illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a jogosultság megszerzésének elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. A megnevezett szakember/eknek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő M/2 alkalmassági követelmény esetében az "MV-É" jelű építési szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal, M/3 alkalmassági követelmény esetében az "MV-ÉV" jelű építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal, melyről az ajánlatban nyilatkozni kell a jogosultság és a ny. sz. feltüntetésével. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a megjelölt szakember/ek a fenti jogosultsággal a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik, az a Kbt. 131. (4) bekezdése alapján a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül. Amennyiben az ajánlatban megnevezett szakember/ek tekintetében a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti szakterület/részszakterület jelölés az irányadó a szerződéskötés időpontjában, úgy az Ajánlatkérő által előírt jogosultsági követelménnyel - e rendelet alapján - egyenértékű jogosultsággal kell az érintett szakember/eknek rendelkeznie [a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 47. (4) bekezdés figyelembevételével]. 15
Ajánlattevő M/2. és M/3. pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására a Kbt. 65. (9) bekezdése alapján csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet csak olyan mértékben vesz részt a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség. Előzetes igazolás: A Kbt. 114. -ának (2) bekezdése értelmében ajánlattevő ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Utólagos igazolás: Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdése rögzíti: Azokban az esetekben, amelyekben a 28. -ban és a 36. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. -ban és a 39. -ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdésére tekintettel felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeket és igazolását az M/2. és M/3. alkalmassági követelmény tekintetében a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez képest szigorúbban határozza meg. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárását megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) legalább 1 db, 1500 m2 nettó / hasznos alapterületet elérő, a teljesítési előírásoknak megfelelő és szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, építőipari kivitelezési munka tárgyú szerződéssel. Az előírt referencia követelmény több szerződésből is teljesíthető. Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett és 5 év (60 hónap) alatt befejezett építési beruházás(oka)t kell magában foglalnia a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. (2a) bekezdése értelmében. (Kbt. 65. (6), (7), (9), (11) bekezdéseinek megfelelően) (a Kbt. 65. (6) bekezdése szerint fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.) M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem mutat be a feladat ellátásához szükséges legalább 1 fő szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet/iv. Felelős műszaki vezetés/1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek elnevezésű táblázat 2. sorában meghatározott "MV-É", vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű "MV-É" jelű építési szakterületen felelős műszaki 16
vezetői jogosultsággal (a), vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és/vagy képzettséggel és szakmai gyakorlattal (b) rendelkezik. (Kbt. 65. (4), (6)-(7), (9), és (11) bekezdéseinek megfelelően) (A Kbt. 65. (6) bekezdése szerint fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.) Ajánlatkérő az M/2. pont rövidítése alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerintivel egyenértékű végzettségnek tekinti ajánlatkérő a tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő rendelet(ek) szerinti végzettséget is, amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott személy a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendeletben rögzítettek szerint a kamara által a szakmagyakorlás folytatására kiadott igazolással rendelkezik. M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem mutat be a feladat ellátásához szükséges legalább 1 fő szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet /IV. Felelős műszaki vezetés/2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek elnevezésű táblázat 5. sorában meghatározott MV-ÉV, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű "MV-ÉV" jelű épületvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal (a), vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és/vagy képzettséggel és szakmai gyakorlattal (b) rendelkezik. (Kbt. 65. (4), (6)-(7), (9), és (11) bekezdéseinek megfelelően) (A Kbt. 65. (6) bekezdése szerint fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.) Ajánlatkérő az M/3. pont rövidítése alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerintivel egyenértékű végzettségnek tekinti ajánlatkérő a tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő rendelet(ek) szerinti végzettséget is, amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott személy a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendeletben rögzítettek szerint a kamara által a szakmagyakorlás folytatására kiadott igazolással rendelkezik. Ugyanaz a szakember kizárólag egy pozícióba jelölhető (átfedés nem megengedett az M/2. és az M/3. pontokban megajánlott szakemberek között). Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt. 114. (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai: 17
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti vállalkozói díj tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított 2 %-a, melyet a Kbt. 134. (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell a nyertes Ajánlattevőnek Ajánlatkérő részére rendelkezésre bocsátani és a jótállási időszak lejáratát követő 45. napig kell rendelkezésre állnia. A jótállási kötelezettség a vállalkozási szerződés teljesítését jelentő műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultával kezdődik, melynek ideje 48 hónap. A jótállási biztosíték nyújtása a Kbt. 134. (6) bekezdés a) pontjában felsorolt módon történhet. A biztosíték nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, továbbá hivatkozva a Kbt. 134. (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra, a) ponton túl a biztosíték Ptk. 6:56 szerinti közjegyzői letét formájában is teljesíthető. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 134. (5) bekezdésében foglaltak szerint köteles nyilatkozni a biztosíték rendelkezésre bocsátása tárgyában. Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, ha a nyertes ajánlattevő a teljesítési határidőhöz képest olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesít. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított árazott költségvetésben tételenként megjelenő munkarészek díjának 1 %-a/naptári nap, maximális mértéke a szerződés szerinti tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 10 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértékének elérésekor Megrendelő jogosult azonnali hatállyal a szerződés felmondására, amennyiben a szerződés teljesítésére még nem került sor Megrendelő jogosult a szerződéstől való elállásra. Meghiúsulási kötbér: A szerződés meghiúsulása esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért (a továbbiakban: Meghiúsulási Kötbér ) érvényesíthet a Vállalkozóval szemben. Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás. A Meghiúsulási Kötbér alapja a szerződés szerinti teljes, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a kötbéralap 10 %-a. A meghiúsulási kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér a Vállalkozó által fizetendő meghiúsulási kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbér teljesítési, kötbér-fizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett. A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a Megrendelőnek a meghiúsulásból eredő, a meghiúsulási kötbért meghaladó mértékű, igazolt kárai megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól. Meghiúsulási kötbér a késedelmi kötbérrel együtt nem érvényesíthető. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. A kötbért az Ajánlatkérő szerződésben nevesített bankszámlájára kell teljesíteni. Ajánlatkérő jogosult az esedékessé vált kötbért a vállalkozói díjból a Ptk. 6:139. (1) bekezdése szerint visszatartani. Ajánlatkérőnek jogában áll a Kbt. 135. (6) bekezdésének 18