K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2018. (IX. 27.) Ök. sz. határozata: A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét módosítja és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. Határidő: Felelős: Azonnal Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző

Nádudvar Város Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési terve Melléklet a 104/2018. (IX.27.) Ök. sz. határozathoz Ajánlatkérő szervezet megnevezése A szerződéshez rendelt elnevezés A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió) Becsült érték: (nettó Ft) Az alkalmazott eljárásrend (közösségi értékhatárt elérő, vagy az alatti) A közbeszerzési eljárás fajtája A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja Az alkalmazott bírálati szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat vagy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) Részvételi /ajánlattételi határidő tervezett időpontja: Eredményhírdetés tervezett időpontja: Szerződéskötés tervezett időpontja Nádudvar Város Önkormányzata Utak aszfaltozása I. ütem építési beruházás 50 000 000 közösségi értékhatár alatti nemzeti eljárás Kbt. Harmadik rész 115. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás 2018.április legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 2018. május 2018. május 2018. június Nádudvar Város Önkormányzata Utak aszfaltozása II. ütem építési beruházás 120 000 000 közösségi értékhatár alatti nemzeti eljárás Kbt. Harmadik rész 115. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás 2018.július legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 2018. augusztus 2018. augusztus 2018. szeptember Nádudvar Város Önkormányzata TOP-1.2.1-15- HB1-2016-00014 projekthez kapcsolódó építési beruházás építési beruházás 35 433 071 közösségi értékhatár alatti nemzeti eljárás Kbt. Harmadik rész 115. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás 2018. május legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 2018. június 2018. június 2018. július

Nádudvar Város Önkormányzata TOP-1.2.1.-15- HB1-2016-00020 projekthez kapcsolódó építési beruházás építési beruházás 66 062 993 közösségi értékhatár alatti nemzeti eljárás Kbt. Harmadik rész 115. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás 2018. május legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 2018. június 2018. június 2018. július Ajánlatkérő szervezet megnevezése A szerződéshez rendelt elnevezés A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió) Becsült érték: (nettó Ft) Az alkalmazott eljárásrend (közösségi értékhatárt elérő, vagy az alatti) A közbeszerzési eljárás fajtája A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja Az alkalmazott bírálati szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat vagy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) Részvételi /ajánlattételi határidő tervezett időpontja: Eredményhírdetés tervezett időpontja: Szerződéskötés tervezett időpontja Nádudvar Város Önkormányzata TOP-2.1.2-15- HB1-2016-00009 projekthez kapcsolódó építési beruházás építési beruházás 172 616 536 közösségi értékhatár alatti nemzeti eljárás Kbt. Harmadik rész 115. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás 2018. május legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 2018. június 2018. június 2018. július Nádudvar Város Önkormányzata TOP-4.3.1-16- HB1-2017-00003 projekthez kapcsolódó építési beruházás építési beruházás 84 625 039 közösségi értékhatár alatti nemzeti eljárás Kbt. Harmadik rész 115. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás 2018. május legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 2018. június 2018. június 2018. július Nádudvar Város Önkormányzata EFOP-3.9.2-16-2017-00049 projekthez kapcsolódó szolgáltatás szolgáltatás 7 795 000 közösségi értékhatár alatti nemzeti eljárás Kbt. Harmadik rész 115. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás 2018. szeptember legjobb ár-érték arány 2018. szeptember 2018. szeptember 2018. szeptember Nádudvar Város Önkormányzata EFOP-3.9.2-16-2017-00049 projekthez kapcsolódó szolgáltatás szolgáltatás 60 340 000 közösségi értékhatár alatti nemzeti eljárás Kbt. Harmadik rész 115. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás 2018. szeptember legjobb ár-érték arány 2018. szeptember 2018. szeptember 2018. szeptember

K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-ei ülésnek jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2018. (IX.27.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.sz. melléklet I.10. pontja, valamint e tárgykörben megjelent pályázati kiírás alapján támogatási igényt nyújt be vissza nem térítendő települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a 2018. szeptember 30- ig a jogszabálynak és a pályázati kiírásnak megfelelő formában, a szükséges mellékletek becsatolásával nyújtsa be a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága részére. Határidő: 2018. szeptember 30. Felelős: Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző A kivonat hiteléül: Nádudvar, 2018. szeptember 27.

K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-ei ülésnek jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2018. (IX.27.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat elfogadja az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Ovi-Sport Programját és kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül támogatási szerződést köt. Amennyiben erre 2018. évben sor kerül, akkor a 2018. évi költségvetésben biztosítjuk az önerőt. Ha az aláírásra 2019. évben kerül sor, akkor a 2019. évi költségvetésbe építjük be a fedezetet. Az Önkormányzat az Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvoda pontos nevét, címét, helyrajzi számot, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát, közmű nyilatkozatot tesz, és gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem építési engedély köteles. Az Önkormányzat megismerte, támogatja és az Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó Ovi-Sport Programot. Az Önkormányzat a Program megvalósításához az Alapítványon keresztül önrészt (fejlesztési támogatást) biztosít. Az önrész (fejlesztési támogatás) a pálya teljes bekerülési értékének a 30 %-a, maximális összege bruttó 4.500.000 Ft, azaz négymillió-ötszázezer forint lehet. A pontos összeg a Program befejezését követően, az Alapítvány által készített elszámolásban kerül meghatározásra, melyet az önkormányzat ellenőrzés után elfogad. Az elszámolás végeredményeként az esetleges többletköltséget az Alapítvány viseli. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy Nádudvar Város Önkormányzat az első bekezdés szerint a 2018. évi, vagy a 2019. évi költségvetésében a fejlesztési támogatás összegét építse be. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül a támogatási szerződést aláírja. Határidő: 2018. október 1. Felelős: Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző A kivonat hiteléül: Nádudvar, 2018. szeptember

K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-ei ülésnek jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2018. (IX.27.) önkormányzati számú határozata: Alulírott Beke Imre, mint a Nádudvar Város Önkormányzat képviselője nyilatkozom, hogy az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány gondozásában működő Nemzeti Ovi-Sport Programot megismertük, és a tulajdonomban/ fenntartásomban/üzemeltetésemben lévő, vagy támogatásunkkal működő óvodában komplex módon kívánjuk megvalósítani. A megvalósításban az Alapítvánnyal együtt kívánunk működni, melyhez Önkormányzatunk hajlandó biztosítani az Alapítvány által meghatározott önrész (fejlesztési támogatás) összegét, amely maximálisan bruttó 4.500.000 Ft, azaz Négymillió-ötszázezer forint támogatási összeget jelent. Emellett kötelezettséget vállalok arra, hogy az Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül támogatási szerződést kötök. Nádudvar, 2018.... Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző A kivonat hiteléül: Nádudvar, 2018. szeptember

K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2018.(IX.27.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ugy döntött, hogy az Ovi-Sport program keretében az óvodás korosztály számára 9 x 15 méter területű, és a kifejezetten óvodások számára kifejlesztett, több sportág művelésére alkalmas, speciális méretű és kivitelezésű multifunkcionális műfüves sportpálya megépítéséhez hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a pálya megpitésének helyszíne a Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág óvodája 4181. Nádudvar, Fő út 179. sz. legyen. Határidő: azonnal Felelős: Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző

K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-ei Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2018. (IX.27.) Ök.sz. határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Humán kapacitások fejlesztése Nádudvaron és térségében című EFOP-3.9.2-16-2017-00049 azonosító számú projekt képzésre vonatkozó közbeszerzésnek a SZILVÁSI ÜGYVÉDI IRODA, Dr. Szilvási Dénes felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által készített a határozat melléklete szerinti ajánlati felhívást jóváhagyja és elrendeli az eljárás megindítását. Felkéri a képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy értesítse a SZILVÁSI ÜGYVÉDI IRODÁT a jóváhagyott ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Határidő: Felelős: Azonnal Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző A kivonat hiteléül: Nádudvar, 2018. szeptember 27,.

Melléklet a 109/2018. (IX.27.) Ök. sz. határozathoz 1., AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 112. (1) bekezdés b) pontja (ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 113-114. - ban foglalt eltérésekkel) értelmében az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást indítja. I. AJÁNLATKÉRŐ 1. Hivatalos név: Nádudvar Város Önkormányzata Postai cím: 4181 Nádudvar, Fő út 119. Kapcsolattartási pont(ok): Nagy Éva Telefon: +36 306028373 Fax: +36 - E- mail: nagy.eva@nadudvar.hu Internet cím: www.nadudvar.hu 2. További információk a következő címen szerezhetők be: Hivatalos név: SZILVÁSI ÜGYVÉDI IRODA Postai cím: 3300 Eger, Barkóczy u. 13. I/2. Kapcsolattartási pont(ok): dr. Szilvási Dénes ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00167) Telefon: 0630/695-0329 E- mail: duroc1@gmail.com 3. A dokumentáció beszerzése: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR). EKR elérhetőség: 4. Az ajánlatok benyújtása: EKR- ben (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap). Az ajánlatok benyújtására papír alapon kizárólag a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben szabályozott esetben kerülhet sor. 5. Feltételes közbeszerzés: Nem. 6. Kommunikáció a közbeszerzési eljárás során: A Kbt. 40. - a alapján jelen közbeszerzési eljárás a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével kerül lebonyolításra.

Az EKR működésére és igénybe vételének feltételeire a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó. Jelen felhívás Kbt. 41. (2)- (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő előírásai kizárólag abban az esetben alkalmazhatók (alkalmazandók), ha arra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet kifejezetten lehetőséget biztosít. II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. Szerződéshez rendelt elnevezés: Megbízási szerződés. 2. Szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelése. 3. A teljesítés helye: A teljesítés helye megegyezik a projekt megvalósítási helyszíneivel, ennek megfelelően a műszaki leírás szerint. 1. rész: Nádudvar Város Önkormányzata; Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata; Földes Nagyközség Önkormányzata. 2. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. 3. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. 4. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. 5. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. A településeken belüli pontos helyszínek az adott településen belül, a tevékenység megkezdése előtt kerülnek egyeztetésre. 4. A szerződés meghatározása/tárgya: Nádudvar- EFOP-3.9.2- képzés- 2018 5. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 80000000-4; 80500000-9. 6. Részekre történő ajánlattétel: Igen. Ajánlat tehető egy, vagy több, vagy valamennyi részre. Az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések száma nincs korlátozva. 7. Elfogadhatók- e alternatív ajánlatok: Nem. 8. Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör: Nádudvar- EFOP-3.9.2- képzés- 2018 1. rész: Óvodapedagógiai képzés. Óvodapedagógusok részére képzések biztosítása, erőszak, konfliktuskezelés, magatartászavar, figyelemzavar, hiperaktivitás kezelése, együttnevelés,

fejlesztőpedagógia, családpedagógia, interkulturális nevelés IKT a kisgyermekkori nevelésben, környezettudatosságra nevelés, alternatív pedagógia, önismeret. A helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatás és felnőttképzési tevékenységek megvalósítása óvodapedagógusok részére. 2. rész: Alap és kulcskompetenciák, tanulási kompetenciák, digitális kompetenciák fejlesztése, a humán társágazatok, nonprofit szervezetek és egyházak bevonásával az általános iskolában. 3. rész: Hátrányos helyzetű tanulók részvételének támogatása a már működő iskolán kívüli tevékenységekben, tájékoztatás bizalom kiépítése eljutás támogatása részvételi arány nyomon követése az általános iskolában. 4. rész: A humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, szakmai kompetenciák fejlesztése, nyelv, infokommunikáció, konfliktuskezelés. 5. rész: Helyi ösztönző rendszerekkel egészségügyi, szociális, kulturális felnőttképzési munkaerő közvetítési szakképzési képesítés megszerzése, képzések, amelyek nem OKJ-sek de felkészítik a célcsoportból a személyeket arra, hogy az OKJ-s képzéseken részt tudjanak venni. Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki leírásoknak való megfelelést fogad el. Ahol ajánlatkérő az ajánlat(tétel)i felhívásban, dokumentációban, a dokumentáció részét képező műszaki leírásban, terv(ek)ben, tervdokumentáció(k)ban a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást alkalmaz, úgy az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ajánlatkérő azokat, vagy azokkal egyenértékű teljesítést fogad el. Jelen pontban taglalt előírás a Kbt- ben foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő által készített és készíttetett, a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott és bocsátandó, valamennyi dokumentumra [ajánlat(tétel)i felhívás, dokumentáció, a dokumentáció részét képező terv(ek), tervdokumentáció(k), stb.] vonatkozik. 9. A szerződés időtartama: Szerződés hatályba lépésétől kezdve 2022. január 31. napjáig folyamatosan.

III. JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Az alább meghatározott kötbér(ek) a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 (1) bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. a) Meghiúsulási kötbér. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, melyért az Ajánlattevő felelős, meghiúsul, a nettó ajánlati ár (nettó megbízási díj) 10 %- a mértékű meghiúsulási kötbért köt ki az Ajánlatkérő. Meghiúsulási kötbér abban az esetben kerül felszámításra, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítését 2018. december 15. napjáig nem kezdi meg, illetve ha 2019. december 31. napjáig a szerződés teljesítése nem éri el a szerződés tárgya egészének legalább 70 %- át. b) Hibás teljesítési kötbér. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben foglalt kötelezettségek hibás, nem szerződésszerű teljesítése esetén a nyertes ajánlattevő, mint Megbízott a nettó ajánlati ár (nettó megbízási díj) 20 %- ának megfelelő összegű kötbért köteles az Ajánlatkérőnek, mint Megbízónak fizetni. Hibás teljesítésnek minősül: Ha a vállalt egyes tevékenységet nem a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokba foglalt műszaki leírás szerint teljesíti. Amennyiben a tevékenység végzése során felmerül a hibás teljesítés gyanúja, ajánlatkérő, mint megbízó hivatalos egyeztetésre kéri a nyertes ajánlattevőt, mint megbízottat. Ha az egyeztetés alapján is fennáll a hibás teljesítés, úgy a nyertes ajánlattevő, mint megbízott kötbér fizetésére köteles. Ajánlatkérő, mint Megbízó a hibás teljesítésből eredő kötbérről külön számlát állít ki. Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni a meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér összegét meghaladó kárát is. A szerződést biztosító mellékkötelezettség(ek)re vonatkozó egyéb előírásokat a dokumentáció tartalmazza. 2. Fő finanszírozási és fizetési feltételek (az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás): a) Jelen eljárást megindító felhívással (a továbbiakban: AF) induló közbeszerzés finanszírozása uniós forrásból valósul meg. Projekt azonosító: EFOP-3.9.2-16-2017-00049. b) Támogatás intenzitása: 100 %. A finanszírozás formája: Utó. c) Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: - Kbt.; - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; - 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet;

- amennyiben a támogatási okiratra a fentieken kívül egyéb jogszabály is vonatkozik, úgy ezen jogszabály. d) Konkrét fizetési feltételek: - Az igazolt teljesítést követően benyújtott (rész)számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Kbt. 135. (1) és (5) bekezdésének, és a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. - Ajánlatkérő részszámla benyújtására a dokumentáció részét képező szerződés tervezet szerint biztosít lehetőséget (részszámlák száma: a szerződés időtartama alatt 120 napi rendszerességgel azzal, hogy az első részszámla kibocsátására legkésőbb 2018. december 15. napjáig kerül sor és az első részszámla kibocsátásának időpontjától számítódik a 120 nap; részszámlák benyújtásának időpontja: a minden 120. napot követő legkésőbb 4. napig; részszámlák összege: ajánlatkérő képviseletében teljesítés igazolására jogosult által leigazolt teljesítési szintnek megfelelő %- a a megbízási díjnak). Amennyiben a szerződés időtartamából a 2022. január 31. napja teljesítési véghatáridőhöz viszonyítottan 120 nap már nincs hátra, úgy ajánlattevő már nem részszámlát jogosult benyújtani, hanem végszámlát. Ajánlattevő végszámláját 2022. január 31. napját követő legkésőbb 4. napig nyújtja be. Végszámla összege: ajánlatkérő képviseletében teljesítés igazolására jogosult által leigazolt teljesítési szintnek megfelelő %- a a megbízási díjnak, de legfeljebb az ajánlati árból (megbízási díj) a részszámlák együttes összegének kivonása után fennmaradó összeg. - Az ajánlati árat olyan átalányáron kell megadni, hogy az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. - Ajánlatkérő előleget nem biztosít. - A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar forint. A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező szerződés tervezet tartalmazza. 3. A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő a Kbt. 35. (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A kiegészítő tájékoztatás megadása [56. ], a hiánypótlás [71. ], a felvilágosítás [71. ] és indokolás [72. ] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a fentiek szerinti képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 4. Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód:

a) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés g- k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. b) Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fent előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. i) pont ib) alpontja és a 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. szerinti- korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. - aira. 5. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: a) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia alkalmasságát: Valamennyi részre: Az ajánlatba csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja alapján a jelen eljárást megindító felhívás III.5.b) pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, képzettségét/végzettségét és a szakmai gyakorlati idejüket, valamint azt, hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. Az ajánlatba csatolni kell továbbá: - a szakember szakmai önéletrajzát (szakember által aláírtan), és - a szakember által aláírt nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során a szerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére fog állni (ez a nyilatkozat képezheti az önéletrajz részét is), és

- képzettséget igazoló okiratokat. Ahol a szakmai gyakorlati idő (szakmai tapasztalat) vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai gyakorlati idő (szakmai tapasztalat) idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai gyakorlati idő (szakmai tapasztalat) a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő képzési gyakorlat időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (képzési gyakorlat) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szakemberek ismertetését tartalmazó nyilatkozat szakmai tapasztalat részében feltüntetett időtartamnak, valamint a szakmai önéletrajzokban megjelölt hónapok összeadásával megállapítható időtartamnak meg kell egyeznie, továbbá mind a szakemberek ismertetését tartalmazó nyilatkozatnak, mind a szakmai önéletrajzoknak kizárólag az alkalmasság megítélése szempontjából releváns szakmai tapasztalatot (a minimumkövetelménynek megfelelő képzési gyakorlat) kell tartalmaznia. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. - a, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. vonatkozó bekezdései. Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. (6) bekezdése szerint. Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint. b) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az eljárásban nem lehet ajánlattevő: Valamennyi részre: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket: - Legalább 2 fő tanár, vagy tanító pedagógus képzettségű/végzettségű, legalább egyenként 1 éves (12 hónapos), képzési tapasztalattal (gyakorlattal) rendelkező szakember. És - Legalább 1 fő gyógypedagógus képzettségű/végzettségű, legalább 1 éves (12 hónapos) képzési tapasztalattal (gyakorlattal) rendelkező szakember. A szakemberek között átfedés lehet. Amennyiben a szakemberek között átfedés van, úgy az adott szakemberre vonatkozóan benyújtott iratoknak mind a tanári/tanító pedagógusi, mind a gyógypedagógusi minőségben szerzett 12-12 hónapos képzési tapasztalatot igazolnia kell.

Amennyiben ajánlattevő több, vagy valamennyi részre kíván ajánlatot tenni, úgy elegendő összesen a jelen pontban előírt alkalmasági minimumkövetelményeket igazolni. 6. A szerződés a Kbt. 114. (11) bekezdése szerint fenntartott: Nem. 7. Ajánlati biztosíték: Ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő előír az alábbiak szerint. Ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke részenként 500 000,- Ft, azaz ötszázezer forint. Amennyiben ajánlattevő több, vagy valamennyi részre kíván ajánlatot tenni, úgy a részek számától függetlenül az ajánlati biztosíték összege összesen 500 000,- Ft, azaz ötszázezer forint. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig a jelen pontban meghatározott mértékben kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére (azaz a kötöttség lejárata napján 24.00 óráig) kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: - Az Ajánlatkérő 11738149-15373670 számú fizetési számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással (Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az esetben az Ajánlatkérő számlájára történő tényleges beérkezés, jóváírás dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának); - pénzügyi intézmény, vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli, visszavonhatatlan garanciával, vagy készfizető kezesség biztosításával; - biztosítási szerződés alapján kiállított- készfizető kezességvállalást tartalmazókötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása: - készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányával; - garancia szerződéssel való teljesítés, vagy készfizető kezesség biztosítása esetén a garancia szerződés, vagy készfizető kezességet biztosító okirat eredeti példányával; - biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával. Ajánlatkérő a Kbt. 73. (6) bekezdés b) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon ajánlattevő ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlattételi felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. (5) bekezdésére és a Kbt. 54. (4), (6)- (7) bekezdéseire. Az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződés szerződést biztosító mellékkötelezettségévé. IV. ELJÁRÁS 1. Eljárás típusa (indokolása): Kbt. Harmadik Rész 112. (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás (ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 113-114. - ban foglalt eltérésekkel). 2. Bírálati szempontok: Legjobb ár- érték arány (Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja) a következők szerint. a) Értékelési szempontok és az azok súlyát meghatározó- az értékelési szempont tényleges jelentőségével arányban álló- szorzószámok. Részszempont 1. Ajánlati ár (nettó,- Ft + törvényes ÁFA bontásban) 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány együttes többlet tapasztalata (hónap) Súlyszám 50 20 Kbt. 77. (1) bekezdése szerinti min.: 0 hónap. Kbt. 77. (1) bekezdése szerinti max.: 12 hónap. Figyelemmel arra, hogy a 2. részszemponthoz alkalmassági feltétel is kapcsolódik Ajánlatkérő az alábbiak szerint különíti el egyértelműen, hogy mely feltételek képezik a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárást (alkalmassági követelmény), és az ezen felül az értékeléskor figyelembe vett tényezőket. - Jelen felhívás III.5.b) pontja határozza meg az alkalmassági minimumkövetelményeket, mint a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárásokat. - Ezen felül az értékeléskor az Ajánlatkérő az alábbi tényezőket veszi figyelembe: Az alkalmassági minimumkövetelményt meghaladóan a jelen felhívás III.5.b) pontjában előírt legalább összesen 36 hónapos képzési gyakorlatot meghaladó képzési gyakorlat időtartama hónapokban meghatározva. b) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, amely valamennyi értékelési szempont esetében azonos. 0-10 pont.

c) Módszer, amellyel Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot. 1. Egyösszegű ajánlat ár esetén. Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti módszer. 2. Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány együttes többlet tapasztalata esetén. Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket tartalmazzák (azaz az alkalmassági minimumkövetelményt meghaladóan a jelen felhívás III.5.b) pontjában előírt legalább összesen 36 hónapos képzési gyakorlatot meghaladó képzési gyakorlat időtartama hónapokban meghatározva 0), az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb (azaz az alkalmassági minimumkövetelményt meghaladóan a jelen felhívás III.5.b) pontjában előírt legalább összesen 36 hónapos képzési gyakorlatot meghaladó képzési gyakorlat időtartama hónapokban meghatározva eléri, vagy meghaladja a maximális értéket [12 hónap]) szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapják. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Ajánlatkérő az alábbi képletet alkalmazza: Pvizsgált = (Avizsgált Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb Alegkedvezőtlenebb) *(P max P min) + P min Pvizsgált: A vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma. Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Pmax: A pontskála felső határa. Pmin: A pontskála alsó határa. Alegkedvezőbb: Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja. Alegkedvezőtlenebb: Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. A Kbt. 77. (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire ajánlatkérő a minimális pontszámot adja: 0 hónap. A Kbt. 77. (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire ajánlatkérő a maximális pontszámot adja: 12 hónap. 3. A dokumentáció beszerzésének feltételei: EKR- ben (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap). 4. Ajánlattételi határidő: 2018.... napja, időpont: 10.00 óra.

5. Azok a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók: Magyar. Magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 6. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 7. Az ajánlatok felbontásának feltételei: a) Időpontja: 2018.... napja, időpont: 10.00 óra; figyelembe véve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-16. - ában foglaltakat. b) Helyszíne: EKR- ben (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), figyelembe véve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-16. - ában foglaltakat. c) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. (3) bekezdése szerinti személyek kizárólag abban az esetben, ha az ajánlatok benyújtására papír alapon a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben szabályozott esetben jogszerűen kerül sor. V. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 1. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) időpontja: Ajánlati kötöttség időtartamán belül. 2. Szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegezés (Kbt. 79. (2) bekezdés) átadását, illetve megküldését követő naptól számított 11. napon, de legkésőbb az írásbeli összegezés átadását, illetve megküldését követő 30 napon belül. 3. Egyéb információk: a) Ajánlattevőknek az ajánlat kidolgozásakor figyelembe kell venniük azokat a követelményeket, feltételeket is, amelyeket a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb vonatkozó jogszabályok előírnak. b) Az AF- ban és/vagy az AD- ban (és annak mellékleteiben) esetlegesen szereplő, a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt szükségessé váló meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve megnevezés csak a beszerzési tárgy(ak) jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ajánlatkérő azokat, vagy azokkal egyenértékű teljesítést fogad el. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat

jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a vagy azzal egyenértékű kifejezést is érteni kell. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. c) Ajánlatkérő konzultációt nem tart. d) Az ajánlatban meg kell jelölni (nemlegesség esetén is nyilatkozatot kell tenni): a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. - ában foglaltakra. e) Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a változásbejegyzésről (nemlegesség esetén is). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. f) Ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának, vagy aláírás- mintájának eredeti, vagy egyszerű másolati példányát (egyéni vállalkozó esetén aláírás bejelentő is elégséges). Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata. g) Ajánlattevőnek az ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. (2) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 66. (4) bekezdés szerinti nyilatkozatra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése az irányadó. Ajánlattevő ajánlatának az AD részét képező mintának (vagy az EKR- ben kitöltött elektronikus űrlap szerinti) megfelelő felolvasólapot is tartalmaznia kell a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. - ának megfelelően. h) Az ajánlati árat (megbízási díjat) átalányárként nettó,- Ft + törvényes ÁFA bontásban kell megadni részenként. Azaz a felolvasólapon a nettó összeget kell feltüntetni. Az ajánlati ár (megbízási díj) átalányár jellegéből adódóan a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi szükséges anyagok, eszközök, berendezések

helyszínre szállításig felmerülő valamennyi költségét is; pl. vám, illeték, forgalomba hozatali, szállítási költség, bért, járulékot, díjat, felszerelés ellenértékét, stb. tartalmaznia kell, azaz a szerződés teljesítéséért a megajánlott ajánlati áron felül semmilyen jogcímen semmilyen fizetési, megtérítési igénye nem lehet az ajánlattevőnek az ajánlatkérővel szemben (az ajánlati ár a teljesség igénye nélkül tartalmazza: a szükséges eszközök, berendezések helyszínre szállításig felmerülő valamennyi költségét is; pl. vám, illeték, forgalomba hozatali, szállítási költség, stb.). A szerződésben (és/vagy annak mellékletében) meghatározott árak a szerződés aláírását követően a szerződés időtartamáig kötöttek. Az ajánlati árra vonatkozó további részleteket a dokumentáció tartalmazza. i) Formai követelmények: Jelen felhívás I.4. pontja szerint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletnek megfelelően (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap). j) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli, annak megtérítését semmilyen formában nem követelheti az ajánlattevő az ajánlatkérőtől. k) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, illetve ha az eljárásban kiegészítő tájékoztatást adott az ajánlatkérő, úgy a kiegészítő tájékoztatásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. l) Ajánlatkérő a Kbt. 71. - ában foglaltaknak megfelelően biztosít hiánypótlási lehetőséget. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. m) Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy az ajánlattevőnek a Kbt. 44. - a szerint szükséges eljárnia, illetve az indokolást benyújtania. Amennyiben az ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz üzleti titkot, úgy erről külön nyilatkozni szükséges. n) Irányadó idő: Az AF- ban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

o) Jelen AF- ban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadóak. p) Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk csatolni - ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is. A helytelen saját fordítás következményeit ajánlattevőnek kell viselnie. q) A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10-13. - nak megfelelően kell benyújtani. r) Ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. s) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást (konzorciumi megállapodás) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. - a szerint, amely tartalmazza az alábbiakat: - a közös ajánlatevők nevét, székhelyét; - azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; - az ajánlat aláírása módjának ismertetését; - a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; - valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; - az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága, vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől; - a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő jelen eljárás tekintetében az EKR- ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. t) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.

u) Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: -. v) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: EFOP-3.9.2-16-2017-00049. w) Ajánlatkérő Kbt. 75. (6) bekezdése szerinti nyilatkozata: Ajánlatkérő nem alkalmazza az adott eljárásban a 75. (2) bekezdés e) pontját. x) A nyertes ajánlattevő csak jogszerűen forgalomba hozott anyagokat, eszközöket használhat fel kötelezettségeinek teljesítése során. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés teljesítése során az általa szúrópróbaszerűen kiválasztott termékekre megkérje az igazoló dokumentumokat (a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, vagy a forgalomba hozatali engedélyt). y) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 10.) Korm. rendelet 30. - a alapján jelzi, hogy valamennyi alkalmassági követelmény tekintetében a Korm. rendelet 28. (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. z) Ajánlatkérő a Nádudvar Város Önkormányzata rövidítéseként a Nádudvar elnevezést használja, vagyis a kettő ugyanaz. 4. Az ajánlattételi felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének napja: 2018.... Eger, 2018.... Jelen eljárást megindító felhívást a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. - a alapján ellenjegyzem (lajstromszám: 00167).. Nádudvar Város Önkormányzata ajánlatkérő meghatalmazásából dr. Szilvási Dénes ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

2., AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 1 (Kötelező benyújtani a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletnek megfelelően) Nádudvar- EFOP-3.9.2- képzés- 2018. Alulírott.. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : 1. Megvizsgáltuk és a Kbt. 66. (2) bekezdése alapján fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlat(tétel)i felhívásának és dokumentációjának feltételeit, a szerződést nyertességünk esetén az ajánlatunkban foglalt ellenszolgáltatás rögzítése mellett megkötjük és teljesítjük. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt szolgáltatást szerződésszerűen teljesítjük a felolvasó lapon megadott feltételekkel. 2. Kijelentjük, hogy az ajánlati ár a feladat teljes megoldására - minden egyéb munkával, teljesen készen - vonatkozik, akkor is, ha a kalkulációból esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés mutatkozik. 3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 4. Elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 5. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a beszerzést megvalósítjuk az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 6. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt- ben meghatározott összeférhetetlenségi követelmények. 7. Tudomásul vesszük, hogy Önök a legjobb ár- érték arányú ajánlatot tevő ajánlatát kívánják kiválasztani. 8. Tudomásul vesszük, hogy a dokumentáció adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos. 9. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 10. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 11. Nyilatkozunk a Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmasság vonatkozásában:

Annak a szervezetnek (vagy személynek) a neve, címe és elérhetősége, melynek kapacitására támaszkodva kívánja az ajánlattevő az alkalmasságát igazolni. Az eljárást megindító ajánlat(tétel)i felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 12. Nyilatkozunk a Kbt. 66. (6) bekezdése alapján 2 : A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszünk igénybe. Ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe és elérhetősége. 13. Nyilatkozunk, hogy velünk szemben nem áll fenn a Kbt- ben meghatározott összeférhetetlenség. Kelt: 201.. év hó.. nap cégszerű aláírás 2 Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy ezt a táblázatot üresen hagyni/áthúzni/ezt a körülményt szövegesen feltüntetni szükséges.

3., V. M e g b í z á s i s z e r z ő d é s t e r v e z e t e Megbízási szerződés Amely létrejött egyrészről Nádudvar Város Önkormányzata (székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119.; adószáma: 15728733-2-09) képviseletében Beke Imre polgármester, mint megbízó a továbbiakban: Megbízó -, másrészről... (székhelye:...; cégjegyzékszáma: Cg. ; adószáma: ) képviseletében, mint megbízott a továbbiakban: Megbízott, Megbízó és a Megbízott együttesen a továbbiakban: Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Előzmények Megbízott a megbízást az EKR- ben számon iktatott és lefolytatásra került közbeszerzési eljárásban tett ajánlatával nyerte el. 1. A Szerződés tárgya (műszaki tartalom) 1.1.Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízott a megbízást elfogadja a közbeszerzési eljárás ajánlat(tételi) felhívásában és az ajánlattételi dokumentációban, valamint a Megbízott benyújtott ajánlatában meghatározottak szerint a Nádudvar- EFOP-3.9.2- képzés- 2018 tárgyú szolgáltatások teljes körű, szakszerű, hiánymentes és határidőre történő lebonyolítását, illetve elvégzését, valamint a fenti feladattal kapcsolatban rögzített egyéb szolgáltatások elvégzését a következő részre. 3. rész: Óvodapedagógiai képzés. Óvodapedagógusok részére képzések biztosítása, erőszak, konfliktuskezelés, magatartászavar, figyelemzavar, hiperaktivitás kezelése, együttnevelés, fejlesztőpedagógia, családpedagógia, interkulturális nevelés IKT a kisgyermekkori nevelésben, környezettudatosságra nevelés, alternatív pedagógia, önismeret. A helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatás és felnőttképzési tevékenységek megvalósítása óvodapedagógusok részére. 4. rész: Alap és kulcskompetenciák, tanulási kompetenciák, digitális kompetenciák fejlesztése, a humán társágazatok, nonprofit szervezetek és egyházak bevonásával az általános iskolában. 3. rész: Hátrányos helyzetű tanulók részvételének támogatása a már működő iskolán kívüli tevékenységekben, tájékoztatás bizalom kiépítése eljutás támogatása részvételi arány nyomon követése az általános iskolában

4. rész: A humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, szakmai kompetenciák fejlesztése, nyelv, infokommunikáció, konfliktuskezelés. 5. rész: Helyi ösztönző rendszerekkel egészségügyi, szociális, kulturális felnőttképzési munkaerő közvetítési szakképzési képesítés megszerzése, képzések, amelyek nem OKJ-sek de felkészítik a célcsoportból a személyeket arra, hogy az OKJ-s képzéseken részt tudjanak venni. A közbeszerzési eljárás dokumentációjában szereplő- a beszerzés tárgyának meghatározására vonatkozó- részletes műszaki leírás jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 1.2.A Felek megállapodása szerint a Megbízott köteles a Szerződés értelmében a Szerződés tárgyát képező szolgáltatást szerződésszerűen, teljes körűen, határidőben teljesíteni, továbbá valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. 1.3.A Megbízott által végzendő feladatok pontos körét, minőségi és mennyiségi meghatározását a jelen Szerződés mellékleteként csatolt Ajánlattételi Dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazzák. 1.4.A teljesítés helye és időtartama: Teljesítés helye: A teljesítés helye megegyezik a projekt megvalósítási helyszíneivel, ennek megfelelően a műszaki leírás szerint. 1. rész: Nádudvar Város Önkormányzata; Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata; Földes Nagyközség Önkormányzata. 2. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. 3. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. 4. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. 5. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. A településeken belüli pontos helyszínek az adott településen belül, a tevékenység megkezdése előtt kerülnek egyeztetésre. Teljesítés időtartama: Jelen szerződés hatályba lépésétől kezdve 2022. január 31. napjáig folyamatosan. 2. Felek általános jogai és kötelezettségei 2.1.A Megbízó köteles ellátni a Megbízottat valamennyi olyan, a Megbízó rendelkezésére álló információval, amely a Megbízott feladatainak elvégzéséhez szükséges. A Megbízó köteles továbbá az információkat ide nem értve azon információkat, melyek átadását jogszabály kizárja vagy utasításokat olyan határidőben megadni a Megbízottnak, hogy az lehetővé tegye a Megbízott szerződésszerű teljesítését. A Megbízott nem felel azért a kárért, ami annak folytán következett be, hogy a Megbízó a Megbízott által kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges és a Megbízó rendelkezésére álló információt vagy