Ajánlattételi felhívás I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Aba Város Önkormányzata zeti azonosítószám EKRSZ_75738200 Postai cím: Város: Aba NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8127 Ország: Magyarország Egyéb cím adatok: Rákóczi Utca 12 Kapcsolattartó személy: Kossa Lajos E-mail: epites@aba.hu Telefon: +36 22430002 Fax: +36 22593016 Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.aba.hu A felhasználói oldal címe: (URL) Lebonyolító szerv(ek) adatai I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Fő tevékenység: Egyéb tevékenység Egyéb tevékenység: önkormányzat II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződés típusa: Építési beruházás II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7 II.1.3) A szerződés tárgya: Épületenergetikai korszerűsítés (2 orvosi rendelő) II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: Épületenergetikai korszerűsítés Abán (2 orvosi rendelő épület energetikai korszerűsítése) 1.sz.rész: 1 db épület utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, tető azbesztmentesítése, Lábazat hőszigetelése 12 cm vtg. hőszigetelés, Hőszigetelés készítése a terasznál, lábazati sávban, 60 cm magasságig, 15 cm vtg. hőszigetelés, részletesen ld. műszaki dokumentáció 2.sz.rész: 1 db épület utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, Lábazat hőszigetelése 12 cm vtg., Homlokzati hőszigetelés 15 cm vtg., részletesen ld. műszaki dokumentáció Ajánlatkérő rögzíti, hogy külön közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: közbeszerzési dokumentumok vagy ajánlati dokumentáció vagy dokumentáció) készít. A közbeszerzési műszaki leírást és a teljesítéssel kapcsolatos minimum követelményeket, az iratmintákat, a szerződéstervezetet, a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A teljes dokum. térítésmentesen és korlátozás nélkül letölthető az EKRből. (az építési beruházás jellegének megfelelően) II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje Időtartam hónapban: vagy napban: vagy a teljesítés határideje: 2018.10.31. II.1.6) A teljesítés helye: 1. sz. rész: 8127 Aba, Rákóczi u. 11. hrsz. 1031 2. sz. rész: 8127 Aba-Bodakajtor, Major u. hrsz. 1492/2 NUTS kód (mindkettő rész vonatkozásában): HU211 II.1.7) Részekre bontás Részajánlat tételre lehetőség van Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1) Rész száma, elnevezése: 1-8127 Aba, Rákóczi u. 11. hrsz. 1031 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő CPV-kód: 45000000-7 45261400-8 45310000-3 45320000-6 45400000-1 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU211 Fejér A teljesítés helye: 8127 Aba, Rákóczi u. 11. hrsz. 1031 II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db épület utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, tető azbesztmentesítése, Lábazat hőszigetelése 12 cm vtg. hőszigetelés, Hőszigetelés készítése a terasznál, lábazati sávban, 60 cm magasságig, 15 cm vtg. hőszigetelés, részletesen ld. műszaki dokumentáció A Kbt. 73. (6) c) alapján az ajánlatkérő előírja TOP-3.2.1-15 pályázati felhívásban foglalt kötelezettség szerint -, hogy érvénytelen az ajánlat, amennyiben a Hőszigetelés és nyílászáró csere együtt meghaladja a Nettó 7 584 497 Ft, a Napkollektor meghaladja a Nettó 1 350 000 Ft összeget (mivel ennél magasabb összeg nem elszámolható a pályázatban). (az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok: Az alábbiakban megadott szempontok: Minőségi kritérium: Megnevezés Súlyszám / Jelentések Jótállási idő az elvégzett munkára min. 24 hónap max. 60 hónap (előny a több) 20 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (előny a több) 10 Költség kritérium: Megnevezés Súlyszám / Jelentések
Ár kritérium: Megnevezés Súlyszám / Jelentések Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft (előny 70 II.2.6) Becsült érték: Érték áfa nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: Napokban kifejezett időtartam: Kezdés dátuma Befejezés dátuma: 2018.08.01. - 2018.10.31. A szerződés meghosszabbítható A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): Tervezett minimum: Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók: Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Projekt száma vagy hivatkozási száma:
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00046 II.2.13) További információ: II.1.5) ponthoz: Megrendelő Vállalkozó részére a munkaterületet legkésőbb 2018. 08. 01-n biztosítja. A teljesítési véghatáridő minden esetben 2018.10.31. II.2.1) Rész száma, elnevezése: 2-8127 Aba-Bodakajtor, Major u. hrsz. 1492/2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő CPV-kód: 45000000-7 45261400-8 45310000-3 45320000-6 45400000-1 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU211 Fejér A teljesítés helye: 8127 Aba-Bodakajtor, Major u. hrsz. 1492/2 II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db épület utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, Lábazat hőszigetelése 12 cm vtg., Homlokzati hőszigetelés 15 cm vtg., részletesen ld. műszaki dokumentáció A Kbt. 73. (6) c) alapján az ajánlatkérő előírja TOP-3.2.1-15 pályázati felhívásban foglalt kötelezettség szerint -, hogy érvénytelen az ajánlat, amennyiben a Hőszigetelés és nyílászáró csere együtt meghaladja a Nettó 10 504 803 Ft, a Napkollektor meghaladja a Nettó 2 160 000 Ft összeget (mivel ennél magasabb összeg nem elszámolható a pályázatban). (az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok: Az alábbiakban megadott szempontok: Minőségi kritérium: Megnevezés Súlyszám / Jelentések Jótállási idő az elvégzett munkára min. 24 hónap max. 60 hónap (előny a több) 20 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (előny a több) 10 Költség kritérium: Megnevezés Súlyszám / Jelentések Ár kritérium:
Megnevezés Súlyszám / Jelentések Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft (előny 70 II.2.6) Becsült érték: Érték áfa nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: Napokban kifejezett időtartam: Kezdés dátuma Befejezés dátuma: 2018.08.01. - 2018.10.31. A szerződés meghosszabbítható A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): Tervezett minimum: Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók: Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00046
II.2.13) További információ: II.1.5) ponthoz: Megrendelő Vállalkozó részére a munkaterületet legkésőbb 2018. 08. 01-n biztosítja. A teljesítési véghatáridő minden esetben 2018.10.31. III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. (1) g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (1) (2) bekezdése szerint kell igazolnia az alábbiak szerint: A Kbt. 114. (2) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. alábbi rendelkezései szerint. 114. (2) A 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része egységes európai közbeszerzési dokumentumot említ, az alatt a 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 17. (1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. i) pont ib) alpontja és a 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. (2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. (1) bekezdés c) pont]: Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők a Kbt. 65. (1) bekezdés c) pontja alapján szerepeljenek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepeljenek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezzenek. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlattevőt, alvállalkozót és a kapacitást biztosító szervezetet a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=search weboldalon. Az ajánlattevő nem köteles ajánlatában nyilatkozni arról, hogy a) az ajánlattevő, valamint az ajánlatban nevesített egyéb igénybe vett gazdasági szereplő (akár alvállalkozó, akár erőforrást biztosító szervezet) közül melyik végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell és b) ezen gazdasági szereplő szerepel-e az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges rendelkezik-e a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepeljenek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal azonban kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. -a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a fentiekre vonatkozóan. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági minimum követelmények: III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Alk. r. 25. (2) alapján az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban, tekintettel arra, hogy a Kbt. 115. -a alapján jár el, és előír alkalmassági követelményt, az Alkr. r. 21. (2) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő olyan alkalmassági követelményt ír elő, amely az Alk. r. 21. (2) bekezdésében foglalt dokumentumokkal igazolható, az ajánlattevő pedig mivel az ajánlatkérő lehetővé tette választása szerint jogosult a 21. (2) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. (7) bekezdésének megfelelően előírhatja az Alk. r. 21. (2) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Alkr. 21. (2) a) pontja alapján a felhívás megküldésétől
visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése. Az igazolás minimálisan elvárt tartalma: - a Vállalkozó neve, székhelye - a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) neve, székhelye, igazolás kiállítójának elérhetősége, - az építési beruházás tárgya, mennyisége (közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés aránya), - az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns munkák felsorolása (közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítésben végzett munkák felsorolása), - teljesítés ideje (a kezdés/befejezés naptári nap pontossággal, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel dátumát, tekintettel az Alkr. 21. (2a)-ra) - teljesítés helye; - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben ajánlattevő nem fővállalkozóként teljesítette a megadott referenciát, úgy jelölje meg a teljesítés arányát, vagy olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az alkalmassági követelményként meghatározott feladatot az ajánlattevő teljesítette. Irányadók a Kbt. 65. (7), (8), (11) rendelkezései. Az alkalmassági minimum követelmények: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 év időtartamában befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített végleges műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetén 30 m2 alapterületű a 2. sz. részre történő ajánlattétel esetén 30 m2 alapterületű építmény kivitelezése vagy felújítása referenciával. (Több referenciából is teljesíthető.) Irányadók a Kbt. 65. (7)-(11) rendelkezései. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. -ban és a 36. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. -ban és a 39. -ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni a fenti egyéb igazolási módok helyett. Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, az Alk. r. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 28. (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg a műszaki-szakmai alkalmassági követelmény vonatkozásában. Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása III.1.4) A szerződés biztosítékai: Mindkettő rész vonatkozásában: Jótállás: ajánlat szerint Késedelmi kötbér: Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles késedelmesen teljesített munka nettó ellenértéke 0,5% Ft / késedelmes naptári nap, maximális mértéke: a szerződés nettó ellenértékének 5%-a. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés a Vállalkozó hibájára visszavezethető okból meghiúsul, illetve a Vállalkozó eláll a teljesítéstől, a Megrendelő a Vállalkozóval szemben jogosult meghiúsulási kötbért érvényesíteni, melynek a szerződés nettó ellenértékének 10 %-a. Hibás teljesítési kötbér mértéke az építési kivitelezési munkák tekintetében a hibásan teljesített munka nettó ellenértékének 10%-a, maximum a nettó szerződéses érték 5%-a. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a nettó szerződéses érték 5%-át, akkor Ajánlatkérő a szerződéstől elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult. Biztosíték nem kerül előírásra. III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Mindkettő rész vonatkozásában: A kifizetést Ajánlatkérő a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00046 projekt támogatási szerződése terhére kívánja finanszírozni. Vállalkozó 1 előlegszámla (amennyiben igénybe kíván venni), 3 részszámla, 1 végszámla benyújtására jogosult (ütemezés: 25-50-75-100%) Az előlegszámla ellenértékének a levonására a rész- és a végszámlából arányosan kerül sor. Vállalkozó legfeljebb a szerződésben foglalt tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleget igényelhet. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF A kifizetés utófinanszírozás szerint történik (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r.ben foglaltak szerint). A számla ellenértéke a kézhezvételtől számított 30 napon belül kerül átutalással kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. (1)-(2), a Kbt. 135. (1)-(3) és (5)-(6), (11), és a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 31.,32/A. és 32/B. szerint. Részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet szerint. IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Versenypárbeszéd Innovációs partnerség IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodás esetében a négy évet meghaladó időtartam indoklása: IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: IV.2.2) Ajánlattételi határidő Dátum, helyi idő:
2018.06.29. 10:00 óra/perc IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: HU IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum, helyi idő: 2018.06.29. 12:00 óra/perc V. szakasz Kiegészítő információk V.1) Az ajánlati biztosíték Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: V.2) További információk: Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. (2) és (4) szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. (4) szerint az aj.tevő az EKR regisztrációkor nyilatkozik. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. (6) bekezdésben foglaltak vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is). Ezúton tájékoztatja az Ajánlatkérő a T. Ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás mindkettő rész vonatkozásában feltételes közbeszerzési eljárás, melyre a Kbt. 53. (5)-(6) bekezdés szabályai vonatkoznak, Ajánlatkérő a TOP-3.2.1-15 pályázati felhívásban foglaltak alapján további támogatást fog igényelni, a TOP-3.2.1-15- FE1-2016-00046 projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítást fog benyújtani - amennyiben a beérkezett ajánlatok közül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat szerinti ajánlati ár meghaladja a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00046 projektben már megítélt támogatási összeget. Ezesetben a vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele a támogatási szerződés módosítás aláírása és a teljesítésre időtartam kerül előírásra, mely a munkaterület átadástól 3 hónap VAGY ajánlatkérő dönthet saját forrás bevonásáról. Ajánlatkérő a Kbt. 141. (4) a) szerint szerződéses feltételként rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése során és/vagy az aláírásra került támogatási szerződés módosításban a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt rendelkezéseken túl egyéb kötelezően alkalmazandó szerződéses feltétel kerül előírásra, a Felek a szerződést arra
tekintettel módosítják. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is csatolhatóak. A Kbt. 66. (2) szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlapként kötelező benyújtani. Jelenlétre jogosultak, és az ajánlatok bontásának feltételei: A Kbt. 68. szerint. Az ajánlatok felbontását az EKR végzi. A Kbt. 68. (4) (5) szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Ajánlatkérő a Kbt. 114. (11) bekezdésének rendelkezését nem alkalmazza. A Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, melynek minimális kártérítési összege 60.000.000,- Ft/év és legalább 40.000.000,- Ft/káresemény és köteles azt a szerződés időtartama alatt fenntartani. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. Ezen részek tekintetében meg kell jelölni az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Az ajánlattevőnek az ajánlatában felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 68. (4) bekezdése szerinti tartalommal. A felolvasólapot elektronikus űrlapként kitöltve kell benyújtani. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, erre vonatkozó nyilatkozatot kérünk benyújtani. Ezen nyilatkozatot elektronikus űrlapként kitöltve kell benyújtani. Irányadó idő: A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő az EKR rendszeridő szerint értendő. Irányadó jog: az eljárás megindításakor (azaz az ajánlattételi felhívás megküldésekor) hatályos jogszabályok. Ajánlatkérő alkalmazza a tárgyi eljárásban a Kbt. 75. (2) bekezdés e) pontját. V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2018.06.18.