II. FEJEZET: AJÁNLOTT MELLÉKLETEK

Átírás

1 II. FEJEZET: AJÁNLOTT MELLÉKLETEK - 1 -

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet Oldalszám TARTALOMJEGYZÉK (1. SZ. MELLÉKLET) 1 FELOLVASÓ LAP (2. SZÁMÚ MELLÉKLET) 2 I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKO-ZATOK, IGAZOLÁSOK 1. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok tekintetében (6. számú melléklet) A Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó nyilatkozata a kizáró okok tekintetében (adott esetben) (7. számú melléklet) 3. Nyilatkozat a 310/2011. Korm. rendelet 2. ib) / 4. fc) alpontja tekintetében (adott esetben) (8. számú melléklet) II. FEJEZET: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLAT-BAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 1. Nyilatkozat a beszámoló közzététele, valamint a mérleg szerinti eredmény tekintetében (9. számú melléklet) 2. Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti év beszámolói (mérleg, eredmény-kimutatás) III. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSO-LATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 1. Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontja tekintetében (11. számú melléklet) 2. Szakmai önéletrajzok (12. számú melléklet) Szakemberek végzettséget igazoló okiratainak egyszerű másolata Rendelkezésre állási nyilatkozatok (13. számú melléklet) A felelős műszaki vezetői jogosultságot tanúsító, érvényes határozat/igazolás egyszerű másolata IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 1. Ajánlati nyilatkozat (3. számú melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata az alávállalkozók igénybevételéről (4. számú melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. (5) bekezdése tekintetében (5. számú melléklet) Aláírási címpéldány/aláírási minta 35 V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKU- MENTUMOK (ADOTT ESETBEN) Nyilatkozat a CD-n benyújtott anyagokról 36 Vállalkozói vagyonbiztosítás másolata Tételes költségvetés

3 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP 1. Ajánlattevő Közös ajánlattevők adatai 2 Adatai Önálló ajánlattevő 1 Közös ajánlattevő k Vezető cég Továb bi tagok További tagok Megnevezése: HVS-BAU Kft Széhely/lakcím: BÓLY Postai cím: Hősök tere 1 Telefon: Telefax: bauhvs@boly.hu Meghatalmazott képviselő, aláíró, egyben az ajánlattétel és az ajánlati kötöttség időtartama alatt kapcsolattartó személy neve: Schrempf János 2. Ajánlattétel tárgya 7677 Orfű, Széchenyi tér 5-6. szám alatti ingatlan képzőház átalakítása. 3. Ajánlat Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár ,- HUF Keltezés Bóly, (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) meghatalmazott képviselő aláírása) 3 1 Nem kívánt rész törlendő! 2 Nem kívánt rész törlendő! 3 Közös részvételre jelentkezés esetén a Felolvasólapot a közös részvételre jelentkezők mindegyikének alá kell írnia

4 3. számú melléklet AJÁNLATI NYILATKOZAT tárgyban indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás céljára Alulírott Schrempf János mint a(z) HVS-BAU Kft.(székhely Bóly, Hősök tere 1.) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője 4 az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy: - jelen közbeszerzési eljárásban [1] számú kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük, 5 - az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, - az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, melyért felelősséget vállalunk, - a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az Felolvasólap -on, - amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket vagy az eredményhirdetésen második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a Kbt (4) bekezdése szerinti körülmény fennáll, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük az ajánlatkérési dokumentációban, a szerződéstervezetben, az ajánlatunkban lefektetett szabályok, valamint a tárgyaláson megállapított feltételek szerint, - a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk készek vagyunk teljesíteni, - a társaságunk a szerződéskötés időpontjáig min ,- Ft/káresemény és min ,- Ft/év kártérítési összegű építési felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő ilyen összegű felelősségbiztosítását kiterjeszti jelen projektre. 6 - társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény alapján mikro vállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a évi XXXIV. törvény hatálya alá. 7 Keltezés Bóly, (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 4 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 5 A kiegészítő tájékoztatás alkalmainak számát kérjük megadni. 6 Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni! 7 Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni! - 4 -

5 4. számú melléklet AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT az alávállalkozók igénybevételéről tárgyban indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás céljára Alulírott Schrempf János mint a(z) HVS-BAU Kft.(székhely Bóly, Hősök tere 1.) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője 8 az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy társaságunk az alábbi a közbeszerzés részét képező területeken kíván alvállalkozót igénybe venni/ nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 9 A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó bevonására sor kerül (munkaterület, munkaegység) Épületgépészet Épületvillamosság Alulírott Schrempf János mint a(z) HVS-BAU Kft. (székhely:7754 Bóly, Hősök tere 1.) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője 11 az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontban foglaltaknak megfelelően ezennel megjelölöm az alábbi céget, mint az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót/kijelentem, hogy társaságunk nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 9 Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni! 10 Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni. 11 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 12 Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni! 5

6 Közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése, székhelye 13 A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó bevonására sor kerül 14 Igénybevétel mértéke a beruházás értékének egészéhez mérten (%) 1. Épületgépészet 9,2 % 2. Épületvillamosság 4,6 % 3. Keltezés Bóly, (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 13 Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni. 14 Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, hogy ebben az oszlopban csak olyan munkaterület, illetőleg munkaegység jelölhető meg, mely a nyilatkozat első táblázatában is szerepel. 6

7 5. számú melléklet AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. (5) bekezdése tekintetében tárgyban indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás céljára Alulírott Schrempf János mint a(z) HVS-BAU Kft.(székhely Bóly, Hősök tere 1.) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője 15 az ajánlatételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 55. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági feltételek igazolása érdekében az alábbi szervezetek erőforrására kíván támaszkodni :/ társaságunk az alkalmassági feltételek igazolásához nem kíván más szervezet erőforrásaira támaszkodni. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet megnevezése, székhelye 16 Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a szervezet erőforrását az Ajánlattevő igénybe veszi (hivatkozás ajánlati felhívás érintett részére) A szervezet alvállalkozóként bevonásra került-e (igen/nem) Keltezés Bóly, (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 15 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 16 Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni. 7

8 6. számú melléklet NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. (1) bekezdése, 56. (2) bekezdése, 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai, valamint az 58. (3) bekezdése tekintetében tárgyban indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás céljára Alulírott Schrempf János mint a(z) HVS-BAU Kft.(székhely Bóly, Hősök tere 1.) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője 17 ezennel kijelentem, hogy a(z)hvs-bau Kft Bóly, Hősök tere 1. mint Ajánlattevő/közös Ajánlattevő 18 nem áll a Kbt. 56. (1) bekezdésben, valamint 57. (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt, mely szerint: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van [Kbt. 56. (1) bekezdés a) pont]; tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették [Kbt. 56. (1) bekezdés b) pont]; gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta [Kbt. 56. (1) bekezdés c) pont]; közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt [Kbt. 56. (1) bekezdés d) pont]; egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott [Kbt. 56. (1) bekezdés e) pont]; korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig [Kbt. 56. (1) bekezdés f) pont]; az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével [Kbt. 56. (1) bekezdés g) pont] a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy [Kbt. 56. (1) bekezdés ga) pont] külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, 17 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 18 Nem kívánt rész törlendő! - 8 -

9 vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el [Kbt. 56. (1) bekezdés gb) pont]; a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült [Kbt. 56. (1) bekezdés h) pont]; korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett [Kbt. 56. (1) bekezdés i) pont]; az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti [Kbt. 56. (1) bekezdés j) pont]; nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy [Kbt. 56. (1) bekezdés ka) pont] a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó- visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem [Kbt. 56. (1) bekezdés kb) pont], olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető [Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pont].az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaságtársulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a Kbt. 56. (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni [Kbt. 56. (2) bekezdés]. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el [Kbt. 57. (1) bekezdés a) pont]; a Tpvt a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki [Kbt. 57. (1) bekezdés b) pont]; - 9 -

10 korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította [Kbt. 57. (1) bekezdés c) pont]; a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve [Kbt. 57. (1) bekezdés d) pont]; három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el [Kbt. 57. (1) bekezdés f) pont]. Alulírott Schrempf János mint a(z) HVS-BAU Kft.(székhely Bóly, Hősök tere 1.) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője 19 ezennel kijelentem, hogy társaságunkat szabályozott tőzsdén jegyzik/nem jegyzik szabályozott tőzsdén. 20 Nyilatkozom, hogy az alábbi jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek rendelkeznek társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal: / társaságunkban jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közvetetten vagy közvetlenül nem rendelkezik több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal. 21 Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve, székhelye Tulajdoni rész vagy szavazati jog aránya (%) Schrempf János 50 % HVS-BAU Kft. 50 % A társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyek/ jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok tekintetében a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek nem állnak fenn. 22 Ezúton nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá esik. Kijelentem továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez a nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely a Kbt. 57. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá esik. 23 Keltezés Bóly, (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 19 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 20 Amennyiben nyilatkozattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, abban az esetben a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib) / 4. fc) alpontja szerinti nyilatkozatát csatolnia kell az ajánlathoz. 21 Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni! 22 Amennyiben a társaságban 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal nem rendelkeznek jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, ez a bekezdés törlendő. 23 Amennyiben a Kbt. 57. (1) bekezdés vonatkozásában az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nyilatkozik, ez a bekezdés törlendő

11 7. számú melléklet NYILATKOZAT 24 a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontja tekintetében tárgyban indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás céljára Alulírott Schrempf János mint a(z) HVS-BAU Kft.(székhely Bóly, Hősök tere 1.) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője 25 ezennel kijelentem, hogy a(z)hvs-bau Kft 7754 Bóly, Hősök tere 1. mint alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 26 nem áll a Kbt. 57. (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt, mely szerint: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el [Kbt. 57. (1) bekezdés a) pont]; a Tpvt a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki [Kbt. 57. (1) bekezdés b) pont]; korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította [Kbt. 57. (1) bekezdés c) pont]; a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve [Kbt. 57. (1) bekezdés d) pont]; három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el [Kbt. 57. (1) bekezdés f) pont]. Keltezés Bóly, (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 24 A nyilatkozatot abban az esetben kell benyújtani, ha az Ajánlattevő nem nyilatkozott a Kbt. 57. (1) bekezdés tekintetében. 25 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 26 Nem kívánt rész törlendő!

12 8. számú melléklet NYILATKOZAT 27 a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib) / 4. fc) alpontja tekintetében tárgyban indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás céljára Alulírott Schrempf János mint a(z) HVS-BAU Kft.(székhely Bóly, Hősök tere 1.) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője 28 ezennel kijelentem, hogy a(z)hvs-bau Kft 7754 Bóly, Hősök tere 1. mint Ajánlattevő /közös Ajánlattevő 29 nem rendelkezik a évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonossal / a évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosai az alábbiak: 30 Tulajdonos(ok) neve 31 Tulajdonos(ok) lakóhelye, címe Schrempf János 7754 Bóly, Puskás T. u. 41. Keltezés Bóly, (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 27 A nyilatkozatot abban az esetben kell benyújtani, az Ajánlattevőt/közös Ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén. 28 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 29 Nem kívánt rész törlendő! 30 Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni! 31 A táblázat a tulajdonosok száma szerint bővíthető

13 9. számú melléklet NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. (1) bekezdés d) pontja, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja tekintetében tárgyban indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás céljára Alulírott Schrempf János mint a(z) HVS-BAU Kft. (székhely: 7754 Bóly, Hősök tere 1. ) Ajánlattevő/ közös Ajánlattevő /Alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 32 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője 33 a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakkal kapcsolatban ezennel kijelentem, hogy társaságunk jogi működési formája szükségessé teszi/nem teszi szükségessé 34 beszámoló elkészítését, továbbá a nyilatkozattevő szervezet beszámoló benyújtására nem kötelezhető az alábbi okok miatt: Bóly, szeptember 15. Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) NYILATKOZAT 36 Alulírott Schrempf János mint a(z) HVS-BAU Kft.(székhely 7754 Bóly, Hősök tere 1.) Ajánlattevő/ közös Ajánlattevő /Alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 37 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője 38 a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakkal kapcsolatban ezennel kijelentem, társaságunk mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző kettő lezárt üzleti év során legalább egy alkalommal pozitív vagy nulla volt. A nyilatkozat(ok) mellékletét képezi az ajánlattételi felhívás megküldést megelőző kettő lezárt üzleti év számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóinak (mérleg, eredmény-kimutatás) 39 egyszerű másolata. 40 Keltezés Bóly, (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 32 Nem kívánt rész törlendő! 33 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 34 Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni! 35 Amennyiben a nyilatkozattevő olyan jogi formában működik, melynek alapján beszámoló benyújtására nem kötelezhető 36 Amennyiben a nyilatkozattevő működési formája nem követeli meg beszámoló készítését vagy a beszámolói a céginformációs szolgálat honlapján szerepelnek abban az esetben a nyilatkozat szövege törlendő. 37 Nem kívánt rész törlendő! 38 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 39 A kiegészítő melléklet, valamint a független könyvvizsgálói jelentés csatolása mellőzhető. 40 Amennyiben a letelepedés szerinti ország előírja beszámoló közzétételét, valamint a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján nem szerepel

14 11. számú melléklet NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. (1) bekezdés a) pontja, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontja tekintetében tárgyban indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás céljára Alulírott Schrempf János mint a(z) HVS-BAU Kft.(székhely Bóly, Hősök tere 1.) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője 41 ezennel kijelentem, hogy a(z) HVS-BAU Kft 7754 Bóly, Hősök tere 1. mint Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 42 rendelkezik az ajánlattételi felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel: Név 43 Végzettség Képzettség 44 Ellátott funkció Schrempf János okleveles építőmérnök 34 év szakmai gyakorlat MV-Ép/B kategóriás felelős műszaki vezető Szabados József kőműves 39 év szakmai gyakorlat kőműves Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: - a felsorolt szakemberek aláírt, szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajza, - szakemberek végzettséget/képzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata, - felelős műszaki vezető jogosultságot tanúsító, érvényes határozatának/igazolásának egyszerű másolata (figyelemmel a Kbt. 36. (5) bekezdésben foglaltakra), valamint - a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Keltezés Bóly, (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 41 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 42 Nem kívánt rész törlendő! 43 A táblázat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek száma szerint bővíthető. 44 A szakmai gyakorlat időtartamát kérjük megadni!

15 12. számú melléklet SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság: ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség MUNKAHELYEK MUNKAKÖRÖK (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Korábbi/jelenlegi munkahelyek ismertetése, kezdési és befejezési időpontjai Ellátott funkciók és feladatok felsorolása KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Korábbi projektek ismertetése, kezdési és befejezési időpontjai Ellátott funkciók és feladatok felsorolása Keltezés Bóly, (saját kezű aláírás)

16 13. számú melléklet NYILATKOZAT a szakember rendelkezésre állásáról Alulírott Schrempf János, mint a(z) HVS-BAU Kft Bóly, Hősök tere 1. Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 45 által ajánlott Szabados József mint kőműves 46 szakember kijelentem, hogy részt veszek a Baranya Megyei Kormányhivatal által 7677 Orfű, Széchenyi tér 5-6. szám alatti ingatlan képzőház átalakítása. tárgyban indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. Keltezés Bóly, (sajátkezű aláírás) Előttünk, mint tanúk előtt: Aláírás: Név (nyomtatott betűkkel): Aláírás: Név (nyomtatott betűkkel): Lakcím: Lakcím: 45 Nem kívánt rész törlendő! 46 Kérjük a nyilatkozatban az Ajánlattételi Felhívás l) M.2./ pontjában meghatározott pozíciókat adják meg!

17 14. számú melléklet MEGHATALMAZÁS Alulírott, mint a(z) (székhely: ) Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 47 cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom (szig.sz.: ; szül.: ; an.: ; lakcím: ), hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal által 7677 Orfű, Széchenyi tér 5-6. szám alatti ingatlan képzőház átalakítása. tárgyban kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat és az ajánlattételünkhöz kapcsolódó iratokat aláírásával lássa el.. Keltezés Bóly, (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírása) (meghatalmazott aláírása) Előttünk, mint tanúk előtt: Aláírás: Név (nyomtatott betűkkel): Aláírás: Név (nyomtatott betűkkel): Lakcím: Lakcím: 47 Nem kívánt rész törlendő!

18 III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET

19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Baranya Megyei Kormányhivatal (7623 Pécs József Attila út 10., adószám: [ ], számlaszám: [ ], képviseli: dr. Hargitai János kormánymegbízott), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a(z) (székhely: [ ], cégjegyzékszám: [ ], adószám: [ ], bankszámlaszám: [ ], képviseli: [ ]) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. Preambulum 1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő napján 7677 Orfű, Széchenyi tér 5-6. szám alatti ingatlan képzőház átalakítása. tárgyban hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján. 2. Megrendelő a beruházással szemben támasztott alapvető műszaki követelményeket a közbeszerzési eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott ajánlatkérési dokumentációban (a továbbiakban: dokumentáció) részletesen meghatározta. Vállalkozó ezeket a követelményeket a közbeszerzési eljárásban benyújtott végleges ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta. 3. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, év [ ] hó [ ] napján írásban ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő a hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő vagy amennyiben a Kbt (4) bekezdésében megadott körülmény az eredményhirdetést követően előállt, a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet Vállalkozó lett. 4. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az ajánlattételi felhívásnak, a dokumentáció részét képező tervdokumentációnak (műszaki dokumentáció), valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának és a tárgyaláson rögzített feltételeknek megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg: II. A szerződés tárgya 5. A Preambulumban leírtak alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 7677 Orfű, Széchenyi István tér (hrsz.: 777/1) épület felújítását. 6. A műszaki tartalmat a szerződés 2. számú mellékletét képező műszaki dokumentáció, illetőleg a 3. számú mellékletét képező vállalkozói ajánlat együttesen határozza meg oly módon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a részletesebb terjedelmű előírásokat kell irányadónak tekinteni. 7. A Vállalkozó szerződéses kötelezettséget vállal a Megrendelő felé, hogy jelen szerződés tárgyát képező felújítási munkákat kivitelezze és befejezze, valamint az abban rejlő hibákat kijavítsa a szerződés rendelkezéseinek megfelelően

20 III. Tájékoztatási kötelezettség 8. Vállalkozó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érdemben érinti vagy befolyásolja. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. 9. A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat és eszközöket, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről. A teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást. IV. Megrendelő jogai, kötelezettségei 10. A munkát a Megrendelő által a kijelölt helyen kell elvégezni. Megrendelő köteles a munkahelyet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 11. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 12. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé. 13. A Megrendelő csak a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai leírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségű teljesítést fogad el. Amennyiben a vállalt munka minősége a vonatkozó előírásoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy Megrendelő kizárólagos joga dönteni arról, hogy ragaszkodik a szerződés szerinti minőség teljesítéséhez, vagy a munkát a teljesített minőségben elfogadja. V. Vállalkozó jogai, kötelezettségei 14. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött szerződésben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a közbeszerzési ajánlati dokumentációnak, az ajánlatok kidolgozására adott idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszoknak, valamint mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben elvégezni. 15. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. 16. A munkavégzés során beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt technológiát Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőrével jóváhagyatni, és ehhez az utasítástervezeteket a munka megkezdése előtt részére átadni. Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti. 17. Vállalkozó köteles gondoskodni a kivitelezés során az általa végzett munkával összefüggésben szükséges munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásáról. 18. Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért. Vállalkozó felelős az alkalmazottainak magatartásáért a teljesítés helyén

21 19. Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Ha Vállalkozó a munkát Alvállalkozó bevonásával végzi, arról köteles előzetesen tájékoztatni a Megrendelőt, az alvállalkozók teljesítésbe történő bevonása, illetőleg az alvállalkozók személyének módosítása tekintetében Vállalkozónak a Kbt (2)- (5) bekezdését alkalmazva kell eljárnia. Az alvállalkozóknak meg kell felelniük a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. 20. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Ha a Vállalkozó a jelen V. fejezet rendelkezéseit megszegi, a Megrendelő jogosult a szerződésszegés következményeit alkalmazni. 21. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E körben a Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő károkat teljes körűen megtéríti. VI. Teljesítési határidők és a teljesítés helye 22. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 4. pontjában meghatározott építési munkákat a november 30. napjáig befejezi. A teljesítés helye: 7677 Orfű, Széchenyi István tér (hrsz.: 777/1) VII. Átadás-átvétel 23. Vállalkozó a Megrendelővel történő előzetesen egyeztetett időpontban köteles végteljesítéskor átadás-átvételi eljárást kezdeményezni. 24. Az átadás-átvételi eljárása során szükség esetén a szerződő felek közösen hibalistát vesznek fel. A hibáktól függően a helyszínen Felek a módosított átadás-átvételi határidő időpontjában megállapodhatnak, melyre a Vállalkozó köteles a hibákat kijavítani. 25. Megrendelő nem utasíthatja el a teljesítés átvételét a rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló, kisebb hibák miatt, azonban a Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ez esetben Megrendelő Vállalkozóval egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni. 26. A felek az átadás-átvételről kötelesek jegyzőkönyvet felvenni, amely megfelelő módon igazolja Vállalkozó szerződésszerű teljesítését. A teljesítési jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia: (a) az átadás helyét, időpontját, a jelen lévő személyek nevét és feladatát (beosztását), (b) az átadott létesítmények részletes megnevezését, az átvett munka mennyiségét; (c) a teljesítés minősítését (elfogadás vagy hibajavításra visszaadás). 27. Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell a Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek. 28. Amennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illetőleg megszüntetését a Megrendelő által kitűzött határidőre, az írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy Megrendelő jogosult azokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 29. Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a felmérési/építési naplóban, vagy külön nyilatkozatban a szerződés teljesítését fenntartások nélkül elfogadja. Szerződő Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételi eljárásra, valamint a teljesítés igazolás

22 kiadására a Kbt (1)-(2) bekezdésében foglaltak irányadók, azzal, hogy a teljesítés igazolás kiadására Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr jogosult. 30. Az eseti munkák elkészültét és a munka mennyiségét Megrendelő a Vállalkozó által kibocsátott számla mellékletét képező felmérési/építési naplóban igazolja. VIII. Ellenérték, fizetési feltételek 31. Megrendelő előleget nem biztosít. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés 5. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért [ ] Ft + Áfa, azaz [ ] forint + Áfa vállalkozási díj (a továbbiakban: vállalkozási díj) illeti meg. Szerződő Felek rögzítik, hogy az elszámolás során a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelően járnak el. A vállalkozási díj finanszírozása önerőből történik. 32. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban tett és a jelen szerződésben megjelölt vállalkozási díj a szerződés tárgyát képező feladat szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi költség, díj, adó, és egyéb közterhek jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítéséhez fedezetet nyújtanak. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve azok alvállalkozóitól is megköveteli mindennemű adó és közteher jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítését. 33. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a Kbt (5) bekezdése szerinti ügyleteiről. 34. Vállalkozó a számlát az átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv aláírását követően nyújthatja be. A számlát mindenkor egy példányban, Baranya Megyei Kormányhivatal nevére, címét feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő 51. pontban megjelölt képviselője számára átadni, a teljesítésigazolás kiadását követő 5. munkanapig. 35. Vállalkozó a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a szerződés tárgyát. A számla melléklete a teljesítés-igazolás. Ettől eltérően kiállított számlák esetében Megrendelő jogosult azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben. 36. Megrendelő a vállalkozási díj fizetését az igazolt szerződésszerű végteljesítést követően, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdése szerint, átutalással, forintban (HUF) teljesíti. Megrendelő kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. -ának (3) bekezdését csak a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés g) pontja szerinti vállalkozói számlára alkalmazza. 37. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. szerint késedelmi kamatot követelni. IX. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 38. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követő 24 hónap teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására. A szavatossági igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezései irányadók. 39. A Szerződés 22. pontjában meghatározott végteljesítési határidő Vállalkozó hibájából történő elmulasztása esetén a Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. A késedelmi kötbér napi mértéke a nettó

23 vállalkozási díj 0,5 %-a, számszerűsítve [ ] Ft, azaz [ ] forint. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. A késedelmi kötbér maximális összege a nettó vállalkozási díj 5 %-a (öt százaléka), összegszerűen [ ] Ft, azaz [ ] forint. 40. A Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem kizárólag a Vállalkozó hibájából ered. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a Szerződő felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, a végteljesítési határidő módosulhat. 41. A Szerződés Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó köteles a nettó vállalkozási díj 5 %-ának, számszerűsítve [ ] Ft, azaz [ ] forint kötbér megfizetésére. A kötbér vetítési alapja a szerződés teljesítésének arányában csökken. 42. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését. Vállalkozó az általa okozott és általa elismert vagy jogerősen megítélt károkért vállal felelősséget. 43. A Megrendelő a szerződéstől alapos indokkal, a Vállalkozóval történt egyeztetés után elállhat, köteles azonban a Vállalkozó által igazolhatóan elkészített, illetve megkezdett munkák teljes ellenértékét megtéríteni. X. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 44. Szerződő Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt szerinti körülmények fennállta esetén írásban módosíthatják. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy pótmunka felmerülése esetén a Kbt vagy a Kbt. 94. (3) bekezdés a) pontja alapján járnak el. 45. A szerződés a határozott időtartam lejártával, vagy a szerződésszerű teljesítést követően szűnik meg. Ez azonban a Szerződés 38. pontjában szereplő jótállásra, illetve szavatossági igények érvényesítésre nincs kihatással, a Vállalkozó köteles a 38. pontban vállalt kötelezettségét a szerződés megszűnését követően is teljesíteni. 46. Szerződő felek a határozott időtartamú jogviszonyukra figyelemmel a szerződés rendes felmondással történő megszüntetését kizárják. 47. Amennyiben a Szerződő Felek egyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés folytán kárt szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult. 48. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha - Vállalkozó a végteljesítési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos késedelembe esik; - a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely lényeges kötelezettségét nem teljesíti; - a Vállalkozó ésszerű időn belül nem teljesíti a Megrendelő arra vonatkozó felszólítását, hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége kifogástalan és időben pontos teljesítésének, - a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását; - a Vállalkozó a Megrendelő jóváhagyása nélkül köt alvállalkozási szerződést; - a Vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul. 49. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal elállhat a Szerződéstől a Közbeszerzési Döntőbizottság vonatkozó határozatának kézhez vételétől számított 30 napon belül, amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt szerinti határozatában megállapította a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés befolyásolta a közbeszerzési eljárást lezáró döntést. 50. Vállalkozónak a Megrendelő esetleges kárát meg kell térítenie és lehetőség szerint mentesítenie kell a Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered jelen

24 szerződés teljesítése során. Ha a közösségi támogatást vagy valamely társfinanszírozói támogatást illetően, a Vállalkozónak felróható bármilyen okból a Megrendelőnek bármilyen visszafizetési, vagy kártérítési kötelezettsége keletkezik, akkor a Vállalkozó kártérítési felelőssége a visszafizetett támogatásokra és a Megrendelőt terhelő kártérítési kötelezettségek teljesítésére is kiterjed. XI. Együttműködés 51. A szerződést érintő kérdések, a munkavégzés összehangolása, a kivitelezés során szükségessé váló intézkedések megtétele tekintetében Vállalkozó részéről kijelölt kapcsolattartó személy: név: [ ] telefon: [ ] fax: [ ] [ ] Megrendelő részéről kijelölt, a teljesítés igazolás kiadására jogosult műszaki ellenőr: név: [ ] cím: [ ] telefon: [ ] fax: [ ] [ ] Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy: név: [ ] telefon: [ ] fax: [ ] [ ] 52. Szerződő felek jelen szerződésben felhatalmazzák az előző pontban megnevezett képviselőiket, hogy a a Felek képviselőivel előzetesen lefolytatott egyeztetés alapján - a beruházás megvalósításával kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési jegyzőkönyvek aláírásánál a feleket teljes jogkörrel képviseljék. Jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, s a szerződés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerződő felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők személyében történő változást a felek egymással azonnal, írásban közlik. 53. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. A postai úton eljuttatott nyilatkozatok kézbesítettnek tekintendőek, amennyiben azok nem kereste, átvételt megtagadta, címzett ismeretlen vagy hasonló tartalmú postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattevőhöz. 54. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban felmerül. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó ésszerű határidőn belül nem tudják megoldani a szerződéssel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, annak eldöntése érdekében alávetik magukat a hatásköri szabályokra figyelemmel a Pécsi Városi Bíróság vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének. XII. Bizalmas információk