HU-Cegléd: Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés 2010/S

Átírás

1 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Cegléd: Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Ceglédi többcélú Kistérségi Társulás Kossuth tér 1. Figyelmébe: Dr. Ferenczi Norbert 2700 Cegléd Tel ferenczi.norbert@cegled.hu Fax További információk a következő címen szerezhetők be: Darázs & Társai Ügyvédi Iroda Ajtósi Dürer sor 31. Figyelmébe: Rozslay Eszter 1146 Budapest Tel eszter.rozslay@gmail.com Fax Internet: A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Darázs & Társai Ügyvédi Iroda Ajtósi Dürer sor 31. Figyelmébe: Rozslay Eszter 1146 Budapest Tel eszter.rozslay@gmail.com Fax Internet: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Darázs & Társai Ügyvédi Iroda Ajtósi Dürer sor 31. Figyelmébe: Rozslay Eszter 1/9

2 2/9 I.2) 1146 Budapest Tel Fax Internet: AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Egyéb Konzorcium: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás és Magyar Közút Nonprofit Zrt., Konzorciumvezető: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Általános közszolgáltatások Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Igen II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Budai út (46125 j. út) melletti kerékpársáv és kerékpárút kialakítása. A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Építési beruházás Kivitelezés A teljesítés helye 2700 Cegléd, Budai út NUTS-kód HU102 A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés meghatározása/tárgya Budai út (46125 j. út) melletti kerékpársáv és kerékpárút kialakítása. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Részekre történő ajánlattétel Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR Teljes mennyiség A 2700 Cegléd, j. Budai út alatt kerékpársáv és kerékpárút kialakítása. A Beruházás számszerűsíthető adatai. Önálló kerékpárút hossza: 3050,8 m. Szélessége: 2,00 m + padka: 0,5-0,5 m. Kerékpársáv hossza: 1417 m. Szélessége: 1,25-1,30 m + padka: 1,50 m. Az engedélyes terveket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Becsült érték: HUF. 2/9

3 3/9 II.2.2) II.3) Áfa nélkül HUF Vételi jog (opció) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE befejezés III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi kötbér, amelynek napi mértéke a nettó vállalási ár 0,5 %-a, de legfeljebb a vállalási 7 %-nak megfelelő összeg. Meghiúsulási kötbér a nettó vállalási ár 7 %-a. Az érvényesített késedelmi kötbér, valamint a meghiúsulási kötbér együttes összegének maximuma a nettó vállalási ár 7 %-a. Jólteljesítési biztosíték a nettó ajánlati ár 3 %-a. Az ajánlattevő a Kbt. 53/A (6) bekezdésében meghatározott biztosítéki formák közül választhat. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Megrendelő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás megfizetése két részletben történik. Az I. részszámlát (vállalási ár 60 %-a) a műszaki ellenőr és a megrendelő által aláírt teljesítés igazolás birtokában, 60 %- os készültség elérése után nyújthatja be az ajánlattevő. A végszámlát 100 %-os készültség elérése után a kivitelezés hiba- és hiánymentes befejezése, és a sikeres próbaüzem lezárása után a műszaki ellenőr és a megrendelő által aláírt teljesítésigazolás, illetve műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv birtokában nyújthatja be az ajánlattevő. A kifizetések a Kbt (1)-(7) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban történnek. Az Engedélyezési tervdokumentáció az évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében szerzői jogi védelem alá tartozó alkotásnak minősül. Az építési engedélyhez tartozó terveknek a kivitelezési tervek készítéséhez szükséges felhasználásához a szerzői jogok megvásárlásának költségei - adott esetben- ajánlattevőt terhelik a dokumentációban részletezettek szerint. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy követelmény. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet sem ajánlattevő, sem a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, sem erőforrást nyújtó szervezet az, akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak, illetve akire a Kbt. 61. (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban, a 61. (2) bekezdésében, valamint a 62. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód: A fenti kizáró okok tekintetében, az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. szerint köteles a fenti kizáró okokról az ajánlatában nyilatkozni, vagy az igazolásokat, nyilatkozatokat az ajánlatban benyújtani. Az igazolásoknak, nyilatkozatoknak eredetinek, vagy hitelesített másolatnak kell lennie. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 3/9

4 4/9 III.2.3) Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó csatolja. P1.Valamennyi számlavezető pénzintézetétől az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi eredeti, vagy hitelesített nyilatkozatot az alábbi tartalommal: mióta vezeti bankszámláját, számláin az ajánlati felhívás megjelenését megelőző egy évben (elmúlt 12 hónap) sorban állás előfordult-e, ha igen, mennyi ideig (Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont); P2. A cégbíróságnál letétbe helyezett, az elmúlt három lezárt (2007.,2008.,2009.,) üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója egyszerű másolatban (Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont); P3. Nyilatkozat a 2007., 2008., években a közbeszerzés tárgyának nettó forgalmáról (Kbt. 66. (1) bekezdés c) pont). A nyilatkozatot eredetiben vagy hitelesített másolatban kell benyújtani. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha önállóan. P1. bármely bankszámláján a pénzintézetektől származó nyilatkozatok szerint, az ajánlati felhívás megjelenését megelőző egy évben (elmúlt 12 hónap) 30 napot meghaladó sorban állás volt, P2. a mérleg szerinti eredménye az elmúlt három, pénzügyileg lezárt év bármelyikében negatív volt. Ha együttesen. P , 2008., évben a közbeszerzés tárgya szerinti (út-, kerékpárútépítés) forgalma nem éri el évente a nettó 150 millió Ft-ot. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1. A Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja szerint: 2007, 2008, év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti munkáinak ismertetése, referenciaigazolások csatolása A referenciaigazolásban meg kell adni a referenciát adó személy nevét és pontos elérhetőségét (telefon- és fax-szám). Az igazolást a Kbt. 68. (2) bekezdés szerint kell benyújtani. M2. A Kbt. 67. (2) bekezdés szerint ismertesse. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltétele körében az ajánlattevő a Kbt. 67. (2) bekezdésében meghatározottak szerint. a) ismertesse a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban. b) ismertesse az ajánlattevő a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét, c) ismertesse a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével), Amennyiben az ajánlattevő a Kbt (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a műszaki és szakmai alkalmasság igazolásához - figyelemmel a Kbt. 4. 3/E pontjára -, akkor e szervezet az alkalmasságot az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon köteles igazolni. Erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti további igazolásokat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve a közös ajánlattevők, ha együttesen nem rendelkeznek: 4/9

5 5/9 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) M , 2008, 2009 években összesen legalább egy, a közbeszerzés tárgyával megegyező tárgyú, legalább nettó HUF-ot elérő mértékű kerékpár,- és útépítési beruházási referenciával./vagy 3 nettó értékben elvégzett útépítési, kerékpárút építési referenciával, M2./a). legalább 2 fő, jelen felhívás tárgyában megjelölt munkák végzéséhez szükséges építőmérnöki vagy építészmérnöki végzettséggel és legalább 5 éves szakmai tapasztalattal bíró vezető/ irányító beosztású személlyel. M2/b) legalább a következő szakemberekkel: 2 fő névjegyzékbe felvett, a 290/2007. (X.31. Korm. rendelet szerint A kategóriás felelős műszaki vezetővel útépítési építményfajta szakterületen. M2./c) az alábbi útépítési műszaki, technikai felszereltséggel: 1 db 3,0 m terítési szélességű, szintvezérelt aszfaltterítő géppel, akkreditált minőségvizsgáló laboratóriummal. Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Nettó ajánlati ár. Súlyszám Kötelezőn túli jótállás hónapokban. Súlyszám A kötelezően elvárt teljesítési határidőnél ( ) korábbi teljesítés napokban. Súlyszám 20 Elektronikus árverést alkalmaznak-e? ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? A dokumentáció és egyéb iratok A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF 5/9

6 6/9 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) A fizetés feltételei és módja: A térítési díj áfával növelt összegét a Darázs & Társai Ügyvédi Iroda CIB Bank Zrt.- nél vezetett számú bankszámlájára történő átutalással lehet teljesíteni "Cegléd- Kerékpárút" közleménnyel. Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely Az ajánlattételi felhívás A melléklet III.) pontjában rögzítetteknek megfelelően. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen A Kbt. 80. (2) bekezdése szerint. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: KMOP Az eljárásra vonatkozik a Kbt. 48. (3)-(4) bekezdése. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 1. Támogatás felhasználása: A KMOP Támogatási szerződés alapján a projekt finanszírozása 80 %-ban támogatásból valósul meg, míg a fennmaradó összeget ajánlatkérő önerőként biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be, így a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Kbt. 48. (3) - (4) bekezdésében foglaltakat is alkalmazza. 2. Az Engedélyezési tervdokumentáció az évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében szerzői jogi védelem alá tartozó alkotásnak minősül. Az építési engedélyhez tartozó terveknek a kivitelezési tervek készítéséhez szükséges felhasználásához a szerzői jogok megvásárlásának költségei - adott esetben- ajánlattevőt terhelik. 3. Minősített ajánlattevők: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi-, gazdasági-, valamint műszaki-, illetve szakmai alkalmasságok feltételeit és az igazolás módját a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 4. Az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, és ajánlatában a Kbt. 72. alapján nyilatkozzon. 5. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő a dokumentációt az A. melléklet II. pont szerinti elérhetőségére küldött, legalább az ajánlattevő cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, a kapcsolattartásra vonatkozó postacímét, faxszámát, címét, valamint a dokumentáció ellenértékének befizetéséről szóló igazolást tartalmazó igénye esetén, postán vagy elektronikus 6/9

7 7/9 úton (szerkeszthető és nem szerkeszthető formában) egyaránt megküldi. A dokumentáció terjedelme miatt faxon történő megküldés nem lehetséges. Elektronikus úton történő megküldés esetén ajánlatkérő akkor tekinti átvettnek a dokumentációt, ha ajánlattevő visszaigazolja, hogy a megküldött dokumentáció tartalmát teljes terjedelemben meg tudja ismerni. A dokumentáció személyesen is átvehető az ajánlattételi felhívás A. melléklet II) pontjában meghatározott helyen, munkanapokon 9:00-12:00 és 13:00-15:00 óráig. Az ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 54. (6) bekezdésének megfelelően jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre, előzetes egyeztetés alapján. A határidő utolsó napján a dokumentáció ugyanitt vehető át 9:00-11:00 óráig. A dokumentáció díját az ajánlatkérő az eljárás lezárását követően nem fizeti vissza, kivéve a Kbt. 54. (10) bekezdés szerinti eseteit. 6. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt ában foglaltak az irányadók. 7. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 70. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint csatolnia kell a Kbt. 53/A. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 8. Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá d) a 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét. 9. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, a Darázs és Társai Ügyvédi Irodába ( 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. mfszt. 1.) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 10. Igazolások: Az igazolások a Kbt. 20. (3) bekezdésére tekintettel egyszerű másolatban benyújthatók. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő részéről az ajánlatot ténylegesen jegyző személy hatályos aláírási címpéldányát. Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosultak az ajánlatot jegyző(k), akkor csatolandó a cégjegyzésre jogosulttól származó meghatalmazás, valamint a meghatalmazást adó cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya. 11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt minden alvállalkozó valamint adott esetben az erőforrást nyújtó szervezet jelen felhívás megjelenésének napját megelőző 90 napnál nem régebbi cégkivonatát. 12. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt ában foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlást. 13. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb ajánlatok között a pontkiosztás arányosítással történik, az ajánlati dokumentációban leírtak szerint. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: alsó határ: 1, felső határ: 10. 7/9

8 8/9 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 14. Eredményhirdetés: Az eredményhirdetés tervezett időpontja: (10:00). Az eredményhirdetés helye: Darázs és Társai Ügyvédi Iroda ( 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31) 15. Szerződéskötés: A szerződéskötés ideje: az eredményhirdetést követő 21. napon. 10:00 órakor. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanapon kerül sor a szerződéskötésre. A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelyén. Ajánlatkérő a Kbt. 91. (2) bekezdésében foglaltak alapján köti meg a szerződést. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni.[kbt (2) bek.]. 16. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt HUF (Ötszáz-ezer forint) ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Ajánlati biztosítékként az ajánlatkérő azonos összegű készpénzt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt is elfogad. Az ajánlati biztosítékot, amennyiben készpénzben nyújtják, úgy azt "Cegléd- kerékpárút építés" megjelöléssel, az ajánlatkérő OTP Bank NyRt.-nél vezetett számú számlájára kell átutalni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattétel időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum eredeti példányát, a bankgaranciát, vagy a kötelezvényt, az ajánlathoz csatolni kell. 17. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 18. Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkozatot kell becsatolni arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozatot tett számlavezető pénzintézeten túlmenően nem vezet több banknál számlát. 19. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy a bemutatatott szakemberek, illetve referenciák melyik alkalmassági követelménynek való megfelelést szolgálják. 20. A referenciák bemutatása és a referenciákat igazoló levelek benyújtása csak az ajánlati felhívásban meghatározott mértékig szükséges. 21. Az ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat, valamint a felolvasólapot cégszerű aláírásával kell ellátnia. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás és dokumentum mellé csatolni kell azok hiteles magyar nyelvű fordítását is. 22. Ajánlatkérő az "ajánlati felhívás megjelenése" alatt a TED-en való közzétételt érti. 23. Az ajánlatok összeállításánál az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított dokumentációban nem szabályozattak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény előírásaiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek eljárni és ajánlatot elkészíteni. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Tel Internet: Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 8/9

9 9/ /9