Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái
|
|
- Róbert Orosz
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. szerinti eljárás Közzététel dátuma: Iktatószám: 4075/2015 CPV Kód: ; ; ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Szent Márton Lovassport, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület Teljesítés helye: Szenna hrsz. 087/16, Szenna hrsz. 087/15 Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Kirsch Nándor egyéni vállalkozó Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Szent Márton Lovassport, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület Postai cím: Fő utca utca 72. Város/Község: Szilvásszentmárton Postai irányítószám: 7477 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Lengyel Gábor Telefon: lengyel.gabor@yahoo.com Fax: -- Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe 1
2 Hivatalos név: Kirsch Nándor egyéni vállalkozó Postai cím: Külső sor 17. Város/Község: Zselickisfalud Postai irányítószám: 7477 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kirsch Nándor Telefon: Fax: -- Az ajánlattevő általános címe (URL): (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] x Közjogi szervezet Egyéb I.4.) Fő tevékenység I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság x Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 2
3 Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Kivitelezési szerződés keretében Szent Márton Lovassport, Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület részére a Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Szenna hrsz. 087/16, Szenna hrsz. 087/15 NUTS-kód HU232 II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2014/10/24 (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége Szent Márton Lovassport, Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület részére a Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghatározott kivitelezési munkák az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint. 1 sz. épület: Feladat: Egy olyan gazdasági épület építése, amely fedett fűtött munkateret, szociális helyiségeket biztosít. 3
4 A terület beépítetlen. Megközelítése a 087/13 sz. útról lehetséges. A bejárat felől biztosítottak a parkolók, a külső burkolat térkő. A külső közműveket ki kell építeni: ivóvíz, elektromos áram, földgáz. A szennyvíz elhelyezése zárt tárolóban történik. A létesítmény földszint + tetőtér beépítésű. A földszinten helyezkedik el: munkatér teakonyha, tároló, szociális blokk, szélfogó. Ehhez csatlakozik egy 2,62m2 és egy 17,63m2 nagyságrendű terasz. A tetőtérben helyezkedik el: iroda, előtér, tároló, fürdő, mosókonyha. A földszint és a tetőtér hasznos alapterülete a teraszok nélkül 67,8 m2. Szerkezet kialakítás főbb anyag mennyiségekkel (teljes anyag mennyiség a dokumentációhoz csatolt költségvetés kiírásban): Alapozás: felső síkon vasalt beton sávalap. (10m3) Falazat: szerkezeti fal hőszigetelt tégla, válaszfal kerámia illetve gipszkarton anyagú. (teherhordó fal 100m2, válaszfal 32m2) Koszorú, födém, pillér: vasbeton, hőszigeteléssel. (14m3) Lábazat: falazott. Födém: földszint felett látszó fa bennmaradó zsaluzatos monolit vasbeton. Tetőszerkezet: nyeregtető (60m2) Tetőfedés: agyag cserép. (60m2) Vízszigetelés: bitumenes vastaglemez, fürdőben kent szigetelés. (talajnedvesség elleni szigetelés 50m2) Bádogozás: horganyzott acéllemez. (36fm) Nyílászárók: egyedi és típus hőszigetelt fa ablakok, ajtók. (21db) Burkolatok: laminált parketta, kerámia lap burkolat, csempeburkolat. (70 m2 összesen) Vízellátás: külső gerincvezeték kiépítése, mérőhely kialakítása, épületen belül ötrétegű alumíniumcső. (Ajánlatkérő saját kivitelezésben készíti el) Szennyvíz: belső PVC cső, külső gerincvezeték KG-PVC vezeték, hátsókertben zárt szennyvíztározó. (Ajánlatkérő saját kivitelezésben készíti el) Fűtés: központi fűtés vízteres kandallóval, melegvíz biztosítás villanybojlerrel történik. (Ajánlatkérő saját kivitelezésben készíti el) Épület villamosság: a bekötést a szolgáltatótól kell megrendelni. A mérőhelytől földkábel beállás készül. A villamos hálózat védőcsőbe helyezett műanyag bevonató réz vezeték. Kapcsolók, dugaljak, központi világítótestek kerülnek a helyiségekbe. Villámvédelem a szabvány szerinti. (Ajánlatkérő saját kivitelezésben készíti el) 2 sz. épület: Feladat: Egy olyan gazdasági épület építése, amely részben tároló, részben a környező területek megműveléséhez szükséges eszközök tárolására alkalmas. Az emeleten szociális blokk, pihenő szobák kerülnek kialakításra. A terület beépítetlen. Megközelítése a 087/13 sz. útról, valamint a 0107 országos közúton lehetséges. A bejárat felől biztosítottak a parkolók, a külső burkolat térkő. A külső közműveket ki kell építeni: ivóvíz, elektromos áram. A szennyvíz elhelyezése zárt tárolóban történik. A létesítmény földszint + 1 emelet beépítésű. A földszinten helyezkedik el: lovászati és mezőgazdasági eszköztároló, zab tároló, nyereg tároló, kazán helyiség, szociális blokk, előtér. Az emeleten helyezkedik el: 3 db pihenő szoba, szociális blokkok, közlekedő, közösségi pihenő teakonyha. A földszint és az emelet hasznos alapterülete 214 m2. Akadálymentesítés a funkció miatt nem követelmény. Szerkezet kialakítás főbb anyag mennyiségekkel: Alapozás: fejlemezzel kialakított vb. gerendarács, mely a statikai tervben meghatározottak szerint 4
5 támaszkodik a talajra. (47m3) Falazat: szerkezeti fal hőszigetelt tégla, válaszfal kerámia illetve gipszkarton anyagú. (201m2, 84m2, 72m2,10m2) Koszorú: vasbeton, hőszigeteléssel. Pillér: monolit vasbeton és 15x15 fűrészelt fenyőfa. Lábazat: falazott. Födém: földszint felett monolit vasbeton, emelet felett felülről terhelt fafödém. Tetőszerkezet: kétállószékes, fogópáros nyeregtető (156m2) Tetőfedés: agyag cserép.(180m2) Vízszigetelés: bitumenes vastaglemez, fürdőben kent szigetelés. Bádogozás: horganyzott acéllemez. (40fm, 23fm) Nyílászárók: egyedi és típus hőszigetelt fa ablakok, ajtók. (48db) Burkolatok: laminált parketta, kerámia lap burkolat, csempeburkolat, tégla és simított beton burkolat. (213 m2 összesen) Vízellátás: külső gerincvezeték kiépítése, mérőhely kialakítása, épületen belül ötrétegű alumíniumcső. (Ajánlatkérő saját kivitelezésben készíti el) Szennyvíz: belső PVC cső, külső gerincvezeték KG-PVC vezeték, hátsókertben zárt szennyvíztározó. Jelenlegi tároló megszűnik. (Ajánlatkérő saját kivitelezésben készíti el) Fűtés: központi fűtés vegyes tüzelésű kazánnal, melegvíz biztosítás villanybojlerrel történik. (Ajánlatkérő saját kivitelezésben készíti el) Épület villamosság: a bekötést a szolgáltatótól kell megrendelni. A mérőhelytől földkábel beállás készül. A villamos hálózat védőcsőbe helyezett műanyag bevonató réz vezeték. Kapcsolók, dugaljak, központi világítótestek kerülnek a helyiségekbe. Villámvédelem a szabvány szerinti. Az ajánlattevői kivitelezés csak a belső térre vonatkozik, a külső kiépítés ajánlatkérői feladat. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2) A szerződés végleges összértéke A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával 5
6 Áfa (%), II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2014/10/27 (év/hó/nap) Befejezés 2015/03/31 (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén 6
7 Klasszikus ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos x Kbt. 122/A. szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám ajánlati ár (nettó HUF) 80 7
8 jótállás mértéke (hónap) késedelmi kötbér (az ajánlatkérő az értékelési szempont szerinti ajánlati elem minimális elvárási 20 szintjét 12 hónapban, a legkedvezőbb szintjét 60 hónapban határozza meg a Kbt (7) bek. alapján) VAGY Egyéb: III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) Dátum: 2014/09/30 (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/31 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt nem IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Eredeti szerződéses feltétel: A szerződés teljesítésének határideje: Megrendelő előteljesítést elfogad. Megrendelő végső teljesítési határidőként határozza meg. Módosított rész: A szerződés teljesítésének határideje: Megrendelő előteljesítést elfogad. Megrendelő végső teljesítési határidőként határozza meg. IV.1.3) A módosítás indoka: A felek egybehangzóan megállapítják, hogy közöttük október 14. napján kivitelezési szerződés jött létre a Szent Márton Lovassport, Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület részére Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként (a továbbiakban: alapszerződés). A projekt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 284/1405/253/17/2013 sz. határozata értelmében az MVH támogatásával valósul meg. 8
9 Tekintettel arra, hogy a támogatás utófinanszírozású, a megrendelő bankhitelt kívánt igénybe venni a vállalkozói díj kifizetése érdekében. A hitelkérelmét a számlavezető pénzügyi intézményéhez, a Buda Cash bankcsoporthoz tartozó Dél-Dunántúli Takarékbankhoz nyújtotta be Ft. összegű hitel folyósítása érdekében. A Bank a hitelkérelem alapján Ft. összegű hitel folyósításáról döntött, melynek alapján a megrendelő és a Bank megkötötte egymással a hitelszerződést. A hitel folyósítását közvetlenül megelőzően a Buda Cash Bank csődbe ment, ami miatt a Magyar Nemzeti Bank kifizetési tilalmat rendelt el a hitelfolyósító banknál. E megállapodás megkötésének időpontjában nem ismeretes, hogy a kifizetési tilalom meddig fog fennállni. A kivitelezési szerződés 3.2. pontja értelmében a kivitelezés határideje március 31. A szerződés 2.2. pontja értelmében a Megrendelő a Kivitelező kérelmére legfeljebb 36 millió forint összegű előleget fizet ki a Kbt (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban. A banki hitelfolyósítás befagyasztása miatt a projektet a megrendelő nem tudja mindaddig finanszírozni, amíg másik pénzügyi intézménytől nem tud hitelt felvenni. A hitel felvétele iránt a megrendelő haladéktalanul intézkedéseket tesz, de a hitelfelvétel és folyósítás szokásos átfutási ideje nem teszi lehetővé a kivitelezési szerződésben rögzített - fent hivatkozott - teljesítési határidejének betartását, azt módosítani szükséges. A fentiek miatt a felek az alapszerződést a jelen megállapodásban foglaltak szerint módosítják, figyelemmel arra is, hogy a jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt ában foglalt rendelkezésekbe. IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja Dátum: 2015/03/05 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal. V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/25 (év/hó/nap) 9
Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével
Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenKözúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása
Közúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenÖnellátó képességek fejlesztése program (TÁMOP / ) - I. rész
Önellátó képességek fejlesztése program (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0042) - I. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenFaluközpont kialakítása Makkoshotyka településen - 2.sz. szerz.mód
Faluközpont kialakítása Makkoshotyka településen - 2.sz. szerz.mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenMiskolci Autista Központ mosoda épületének építése
Miskolci Autista Központ mosoda épületének építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról
Tájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/147 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenVállalkozási szerződés a Darányi Ignác Terv keretén belül Ravatalozó felújítása Nagyrédén tárgyában
Vállalkozási szerződés a Darányi Ignác Terv keretén belül Ravatalozó felújítása Nagyrédén tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenMKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodahelyiségeinek és egyéb helyiségeinek takarítása 2014 szerződésmódosítás
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodahelyiségeinek és egyéb helyiségeinek takarítása 2014 szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/25 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenÉlelmiszer alapanyag beszerzés
Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról
Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/44 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenVállalkozási szerződés módosítás - Gyermek- és Ifjúsági tábor korszerűsítése és akadálymentesítése.
Vállalkozási szerződés módosítás - Gyermek- és Ifjúsági tábor korszerűsítése és akadálymentesítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/91 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenSzerződés módosítás Nagykanizsa, Piarista iskola főbejárat
Szerződés módosítás Nagykanizsa, Piarista iskola főbejárat Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenFogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése
Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenSzeghalmon a Széchenyi u. 1. szám és a Dózsa György u és 5-7. szám alatt parkolók aszfaltozási munkái- szerződés módosítása
Szeghalmon a Széchenyi u. 1. szám és a Dózsa György u. 1-3. és 5-7. szám alatt parkolók aszfaltozási munkái- szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenVeszprém, Egyetem u. 10. (hrsz.: 5044) alatti Tornacsarnok energetikai rekonstrukciója - Tájékoztató a vállalkozási szerződés I. számú módosításáról
Veszprém, Egyetem u. 10. (hrsz.: 5044) alatti Tornacsarnok energetikai rekonstrukciója - Tájékoztató a vállalkozási szerződés I. számú módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/8. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés módosításáról a Tervezési és kivitelezési feladatok a KEOP-2015-5.7.0 azonosítójú, Esztergomi József Attila Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése tárgyú kiemelt
RészletesebbenÉletvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP / ) - III. rész
Életvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0041) - III. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenBFVK Zrt. - Főgáz Zrt. - tájékoztató a szerződés meghosszabbításáról (2. rész Közraktárak épületegyüttes versenypiaci fogyasztási hely)
BFVK Zrt. - Főgáz Zrt. - tájékoztató a szerződés meghosszabbításáról (2. rész Közraktárak épületegyüttes versenypiaci fogyasztási hely) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenA fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés)
A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP-4.5.2.-11-2011-0002 sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény
RészletesebbenA tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése
A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenVáros/Község: Siklós Postai irányítószám: 7800 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Az ajánlattevő általános címe
Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnokának épületenergetikai felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés
RészletesebbenÉletvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP / ) - IV. rész
Életvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0041) - IV. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenA Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése
A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/35. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Akkreditált pedagógus-továbbképzési szolgáltatás beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium részére - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési
RészletesebbenTájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás
Tájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenTájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés
Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról (fűtésrekonstrukció és energetikai korszerűsítés)
Tájékoztató szerződés módosításáról (fűtésrekonstrukció és energetikai korszerűsítés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenNAIK-SZBKI 96 m2 üvegház építése
NAIK-SZBKI 96 m2 üvegház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/76 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenSzeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása
Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz. alatti Belvedere palota felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKomplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás
Komplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenMagyarTÁRHáz kialakítása Szihalmon című projekt építési feladatainak ellátása - 3. számú szerződésmódosítás
MagyarTÁRHáz kialakítása Szihalmon című projekt építési feladatainak ellátása - 3. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/151. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az Előszállás, Cifrakert u. 1. szám alatti ingatlanon lévő gyermekvédelmi központ átalakítási munkáinak kivitelezése tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenHollókő Építés -tájékoztató a szerződés módosításáról
Hollókő Építés -tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenVállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon
Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP-2014-4.10.0/N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenNapelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás
Napelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenAz Országház környezete kültéri területeinek tisztítása (564/2014)
Az Országház környezete kültéri területeinek tisztítása (564/2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/72 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/2 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
A szerződés módosításáról szóló tájékoztató a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában lévő Víziorgona és Hatvany utcai nyugdíjasházakban lift létesítése tárgyában lefolytatott
RészletesebbenNapkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 5. sz. szerződés módosítás
Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 5. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/118. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
DEKK-229_ DE Nagyerdei Campus B jelű transzformátor állomás cseréje és a kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése - tájékoztató a szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés
RészletesebbenGomba ivóvíz tervezés
Gomba ivóvíz tervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenPortaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság budapesti telephelyein, tájékoztató a szerződés módosításáról
Portaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság budapesti telephelyein, tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/69 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Részletesebbenmarketing kommunikációs szerződés módosítása
marketing kommunikációs szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás
RészletesebbenSzerződésmódosítás- Intézmények vis maior jellegű felújítása
Szerződésmódosítás- Intézmények vis maior jellegű felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenEtyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II.
Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési
Részletesebben"Hovány Kft. versenyképességének fokozása a munkavállalók képzésével" - Tájékoztató a szerződés módosításáról
"Hovány Kft. versenyképességének fokozása a munkavállalók képzésével" - Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
RészletesebbenEgészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére
Egészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenSZM Szentendre város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek elkészítése szerződés módosítás 4.
SZM Szentendre város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek elkészítése szerződés módosítás 4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Részletesebben2 db új gépjármű beszerzése
2 db új gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.
RészletesebbenK1379 Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat beszerzése
K1379 Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
Részletesebben1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Az Országgyűlés Hivatalának iktatási feladatait támogató elektronikus iratkezelő rendszer beszerzése, bevezetése, oktatása és testre szabása, rendszertámogatása (522/2013) Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés 2011-2012 Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/149 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenBalassi Intézet - Kommunikáció - táj. szerz. mód
Balassi Intézet - Kommunikáció - táj. szerz. mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ
RészletesebbenTájékoztató szerződésmódosítás-2
Tájékoztató szerződésmódosítás-2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Középületek energetikai korszerűsítése - Óvodák
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Középületek energetikai korszerűsítése - Óvodák Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenTájékoztató szerződésmódosítás
Tájékoztató szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenNapelem telepítése a Parádi Idősek Otthona részére 2. sz. szerz. mód.
Napelem telepítése a Parádi Idősek Otthona részére 2. sz. szerz. mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/116. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Művelődési ház rekonstrukció, eszközbeszerzés. Beton és vasbeton munkák, falazás, vakolás, rabicolás, aljzatkészítés, burkolatok készítése, asztalos szerkezetek, felületképzés, villanyszerelési munkák,
RészletesebbenA Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák
A Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
RészletesebbenKépességfejlesztő tevékenység (TÁMOP / ) - I. rész
Képességfejlesztő tevékenység (TÁMOP 5.1.3.-09/2-2010-0041) - I. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenDEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ részére-tájékoztató a szerződés módosításáról
DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ részére-tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról Földgáz sűrítése (BKV Zrt T-489/14)
Tájékoztató szerződés módosításáról Földgáz sűrítése (BKV Zrt T-489/14) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/165 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenSzerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez építőipari alapanyagok beszerzése
Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez építőipari alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenTájékoztató a KKEK rendszer szinten tartó fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról
Tájékoztató a KKEK rendszer szinten tartó fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/52 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
Részletesebben1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nagyteljesítményű Océ valamint kisteljesítményű Canon gyártmányú digitális multifunkciós berendezések üzemeltetése, teljes körű javítása és karbantartása, a kellékanyagok biztosítása a papír kivételével
Részletesebben(PTS-124) fogászati röntgen berendezések beszerzése - tájékoztató a szerződés módosításáról
(PTS-124) fogászati röntgen berendezések beszerzése - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Tájékoztató a szerződés Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/54
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére zöldség, gyümölcs, tojás, tej, tejtermék, egészséges táplálkozáshoz szükséges nyersanyagok, egyéb élelmiszer nyersanyagok, késztermékek beszerzése
RészletesebbenKomló, Attila u.-esze T.u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés vállalkozási szerződés módosítása
Komló, Attila u.-esze T.u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/147 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról
Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenKülönféle élelmiszerek beszerzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére - 3. rész 2. szerződésmódosítása
Különféle élelmiszerek beszerzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére - 3. rész 2. szerződésmódosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény
Részletesebbenszerződésmódosítás Aranysziget Otthon élelmiszer alapanyag és termék beszerzése 1. időszak 7. rész cukrászati termékek
szerződésmódosítás Aranysziget Otthon élelmiszer alapanyag és termék beszerzése 1. időszak 7. rész cukrászati termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Tájékoztató
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/49. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Meglévő integrált közösségi és szolgáltató tér (kultúrház) többcélú szolgáltató központtá történő átépítése (átalakítása) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés
RészletesebbenHotel SPA Hévíz bővítése új konyhablokkal és étterem belső átalakításával - szerződés módosítása
Hotel SPA Hévíz bővítése új konyhablokkal és étterem belső átalakításával - szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/15 Beszerzés tárgya: Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenPáty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás
Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenK1102 PET palackos ásványvíz
K1102 PET palackos ásványvíz Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenDAOP-5.2.1/C
Tervezési szerződés a DAOP-5.2.1/C-11-2012-0005 számú Tarhos Község szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése megnevezésű projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére. 3. sz. módosítás
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/112. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Munkahelyi képzések támogatása a Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál a pályázati azonosító: TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0617 tárgyban 5. részfeladatban tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/133. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztatás szerződés módosításáról: Sokszorosítási szolgáltatás beszerzése a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában szolgáltatás megrendelése tárgyában. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133
RészletesebbenElőminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 18866/2015 CPV Kód:
Budapest, II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor; Volkmann utca - Házmán utca-, és Pázsit utca - Gábor Áron utca közötti szakaszain (hrsz.: 10759/1) gázelosztó vezetékek létesítése Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenK1491 Hulladékgyűjtő és -szállító szakmai bizonyítványok (OKJ: ) megszerzésére irányuló képzés és vizsgáztatás
K1491 Hulladékgyűjtő és -szállító szakmai bizonyítványok (OKJ: 21 851 01) megszerzésére irányuló képzés és vizsgáztatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenTÁMOP C-12/ Munkahelyi képzések az A.K.S.D. Kft.- nél
TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0559 Munkahelyi képzések az A.K.S.D. Kft.- nél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenVállalkozási szerződés módosítása
Vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenA Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában levő jármű-flotta javítási - karbantartási feladatainak ellátása.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában levő jármű-flotta javítási - karbantartási feladatainak ellátása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Építőipari beruházás kivitelezése ÉMOP-4.1.2/A azonosítószámú projekt megvalósítása során
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Építőipari beruházás kivitelezése ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 azonosítószámú projekt megvalósítása során Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 Beszerzés tárgya: Építési
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2018/19
A Készenléti Rendőrség miskolci, győri és szombathelyi objektumainak napi és időszaki takarítása, ablaktisztítása és függönyök mosatása tárgyú eljárás III. részére megkötött vállalkozási szerződés módosítása
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Emőd Város Önkormányzatának tulajdonát képező épületeire hálózatra csatlakozó napelemes rendszer tervezése és telepítése - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/138. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Kommunális hulladéklerakók csurgalékvízének helyszíni kezeléséhez szükséges berendezések előállítása a hozzátartozó fejlesztési feladatok ellátásával - szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenTÁMOP /
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0060 azonosító számú Óvodafejlesztés Bátonyterenye Kistérségben elnevezésű projekt keretében felnőttképzések (akkreditált képzések) megtartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Szerződésmódosítás KEOP-5.6.0. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai felújítása elnevezésű projekttel összefüggő projektmenedzser feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód:
1SZM KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172 "Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán" című pályázat keretében:szent István Gimnázium (6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25., hrsz: 353) épületenergetikai felújítási munkáira
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/1. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
KEOP 2011-4-2.0-A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése, villamos szerelése és üzembe helyezése Bogyiszló Község Önkormányzatának Intézményeire Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/75
Jogi tanácsadás és képviseleti feladatok ellátására kötött megbízási szerződés 1. számú módosítása a Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és négy társa által, a Magyar Állam ellen indított
RészletesebbenVeresegyház, IV. termálkút fúrásának kivitelezése - helyesbítés
Veresegyház, IV. termálkút fúrásának kivitelezése - helyesbítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenNapelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása
Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenSZMJV - JETA óvoda építés - Szerződés módosítás
SZMJV - JETA óvoda építés - Szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/139 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenHerend 795/29. hrsz-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése. - Tájékoztató szerződésmódosításról
Herend 795/29. hrsz-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése. - Tájékoztató szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/9
Szállítási szerződés a Science Múzeum és Művészeti Központ tárgyban indult TIOP 1.3.3-08/2-2009-0006 pályázathoz kapcsolódó eszközök beszerzésére - 4. részajánlati kör 1.sz. szerződés módosítás Közbeszerzési
RészletesebbenKözzététel dátuma: Iktatószám: 644/2015 CPV Kód: ; ; ;
Pannon Egyetem TIOP-1.3.1.-07/2/2F-2009-0002 számú projekt megvalósításához a projekt teljes időtartama alatt könyvvizsgálat ellátása megbízási szerződés keretében. (Szerződés módosítás tájékoztató). Közbeszerzési
Részletesebben