DIP projektmenedzsment szerződésmódosítás - tájékoztató (JÓ!)
|
|
- Kornélia Kis
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 DIP projektmenedzsment szerződésmódosítás - tájékoztató (JÓ!) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 23949/2014 CPV Kód: Ajánlatkérő: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Teljesítés helye: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a MIDIP 5. sz. iparterület (Hrsz.: 47511/1) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: MIK Zrt. Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Postai cím: Hunyadi János utca 5. Város/Község: Miskolc Postai irányítószám: 3530 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Kőrösi Andrea Telefon: kozbeszerzes@miskolcholding.hu Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: MIK Zrt. 1
2 Postai cím: Hunyadi J. utca 21. Város/Község: Miskolc Postai irányítószám: 3530 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.4.) Fő tevékenység I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek 2
3 Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Miskolc Déli Ipari Park projekt keretében műszaki ellenőrzés, valamint projektmenedzsment feladatok elvégzése II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 12 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a MIDIP 5. sz. iparterület (Hrsz.: 47511/1) NUTS-kód HU311 II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2013/05/22 (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége A beruházással összefüggő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben foglaltak szerinti műszaki ellenőri tevékenység ellátása a jogszabály, továbbá az alábbiak szerint: az elkészült kiviteli tervek és kiadott engedélyek áttekintése, felülvizsgálata, esetleges problémák feltárása. az építési munkálatok előrehaladásának ellenőrzése, a kivitelezés teljes körű műszaki ellenőrzése, építési naplóba való, szükség szerint, de legalább heti rendszerességgel bejegyzés, 3
4 kiemelten a kitűzések, a helyszíni mérések és a minőségi vizsgálatok ellenőrzése, eltakart munkák átvétele, a kivitelezői számlák igazolása, javaslattétel a kifizetésre, a kivitelezési munkálatok megkezdésekor munkaterület átadás-átvételi eljárás megszervezése, a munkavégzés feltételeinek egyeztetése és véglegesítése, a kivitelezés alatt szükséges esetleges tervmódosításokkal kapcsolatos feladat ellátása a kivitelezés folyamatában a hatósági előírások, szabványok, valamint a Megbízó által meghatározott feltételrendszer folyamatos ellenőrzése és betartatása, ellenőrzi, hogy a kivitelező az ajánlatában szereplő és szerződésben rögzített műszaki jellegű pontokat teljesítette-e, így különösen az építés ellenőrzéséhez szükséges technológiai leírások elkészítését, ütemtervet, valamint a minőségellenőrzési utasítást, az engedélyekben és hatósági előírásokban foglaltak, valamint a jóváhagyott kiviteli tervek alapján folyamatosan ellenőrzi a kivitelezést mennyiségi és minőségi vonatkozásban, így különösen az építési napló szakszerű vezetését, az ütemterv szerinti munkavégzést, a felhasználásra kerülő anyagok, szerkezetek, félkész- és késztermékek, egyéb berendezések minőségi tanúsítványait és azt, hogy a csatolt igazolás szerinti minőségű anyag, illetve termék kerüljön beépítésre, folyamatosan ellenőrzi, hogy a kiviteli tervekben előírt minőségben végzik-e el a munkát, szabálytalan munkavégzés, műszaki jellegű kivitelezési hiba észlelése esetén a szabálytalanság megszüntetése és kijavítása érdekében intézkedik, a szabálytalan munkavégzés és kivitelezési hiba megszüntetését ellenőrzi, a kijavítást igazolja, a kötelező műszaki munkaközi vizsgálatok (mintavétel, próba stb.) megtörténtét ellenőrzi, minták azonosíthatóságát biztosítja, a vizsgálatok eredményét igazolja, dokumentálja, elvégzi az eltakarásra kerülő munkarészek minőségi, mennyiségi ellenőrzését, műszaki teljesítés, ill. számlaviták felmerülése esetén a döntésekhez szükséges bizonylatok összeállítása, egyeztetések lefolytatása, a Megbízott műszaki ellenőr minden, a szerződések szempontjából lényeges határidőről folyamatos nyilvántartást vezet és jelzi a Megbízónak a késedelmes teljesítéseket. Javaslatokat tesz a szükséges intézkedésekre, kötbérek érvényesítésére, stb, megbízott az általa készített műszaki szakvélemény alapján Megbízó utasítása szerint elrendelt, a kiviteli tervekben nem szereplő, de szükséges munkák (pótmunkák) elvégzése során az esetlegesen megváltozott minőségi követelmények betartását ellenőrzi, a kivitelezés során felmerülő műszaki, határidő, minőségi problémákat haladéktalanul írásban jelzi a megbízó felé, a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjának kitűzése és lefolytatása, a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárás alapját képező műszaki átadási dokumentációt ellenőrzi és kiértékeli, az átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza a hibajegyzéket, intézkedik a hibajavításról, ellenőrzi, és határidőben történő elkészültét igazolja, közreműködik az üzembe helyezési eljárás előkészítésében és lefolytatásában, esetenként a használatbavétel megszervezésében, a használatba vételi és az utó-felülvizsgálati eljárás időpontja között jelentkező hiányosságok kijavítására Megbízó utasítása alapján intézkedik, mivel a támogatás értéke 250 millió Ft feletti, ezért független mérnök alkalmazása is szükséges; a kivitelezői számlák mellékleteként csatolt független mérnök nyilatkozatának igazolnia kell, hogy az építés a terveknek megfelelően halad, valamint tartalmaznia kell a munka készültségi fokát. tevékenységének végzése során köteles a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet építési műszaki 4
5 ellenőrzésre vonatkozó 16. -ának rendelkezései, valamint a tevékenység gyakorlására vonatkozó valamennyi egyéb szakmai jogszabály rendelkezéseinek megfelelően eljárni, és feladatát az abban foglaltak szerint ellátni. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2) A szerződés végleges összértéke A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés 2014/09/30 (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 5
6 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 6
7 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb: III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) Dátum: 2013/04/22 (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt nem IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Az eredeti számlázási ütemterv (IV.7. pont): a) a Megbízott a teljesítés kezdetét követően, az első 12 hónap során három (3) havonta az egyösszegű átalányár (megbízási díj) 20%-20%-ának megfelelő, egyenlő összegű részszámlák benyújtására jogosult. b) Az egyösszegű átalányárból fennmaradó 20% összeget a Megbízott a projekt tényleges lezárásának napjával megegyező teljesítési dátummal kiállított végszámlában jogosult 7
8 érvényesíteni, mely végszámla összege fedezetet nyújt a projekt tényleges lezárási időpontjáig elvégzett feladatokra is. az alábbira módosul: "Megbízó biztosítja a részszámlázás lehetőségét akként, hogy a. Megbízott jogosult 1.sz. részlet-számla benyújtására a teljes nettó megbízási díj 20%-ról, a kivitelezés megkezdését követő 3 hónapot követően b. Megbízott jogosult 2.az. részlet-számla benyújtására a teljes nettó megbízási díj további 60%-ról, a kivitelezés megkezdését követő 9 hónapot követően c. Megbízott az utolsó részletről szóló számláját a Projekt tényleges lezárásnak napját követően jogosult benyújtani a teljes nettó megbízási díj fennmaradó 20%-ról." Az alapszerződés V.1. pontját a felek az alábbiak szerint módosítják: (eredeti szövegezés: V.1. Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés várható határidejét a felek szeptember 30.. napjában határozzák meg.") "Felek a jelen szerződést a teljesítésig kötik. Teljesítés alatt valamennyi szerződéses feladat ellátását értik azzal, hogy ennek véghatárideje a projekt tényleges lezárásának napja." Az alapszerződés kiegészül az alábbi ponttal: Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátását az ÁFA tv. 58. (1) bekezdése alapján folyamatos teljesítésű szolgáltatásnak minősítik, mely szerint a számlán lévő fizetési határidő lesz az ÁFA-bevallás szerinti teljesítés időpontja. IV.1.3) A módosítás indoka: 1. Az eltérés indoka a kivitelezési projekt elhúzódása az alábbiak szerint: A MIK Zrt MIDIP-ben végzendő műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére vonatkozó megbízási szerződésének (alapszerződés) időtartama 2013.május szeptember 30. közötti időszak. A műszaki ellenőri feladatok tényleges megkezdésére a project kivitelezésére irányuló I. ütem közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelezővel kötött vállalkozói szerződés megkötése utáni munkaterület átadás után került sor, azaz január 7-én. Az alapszerződés IV.7. pontjában került meghatározásra a részszámlázás rendszere. A tényleges műszaki ellenőri feladatok megkezdésének időpontja, és a szerződés teljesítésének várható határideje közötti időtartam 8 hónap, mely módosul a projekt utolsó, IV. számú kivitelezési ütemének megvalósulási határidejének figyelembe vétele miatt. IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja Dátum: 2014/04/25 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésmódosítással egyetértett, azt aláírásával látta el. V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/11/11 (év/hó/nap) 8
A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés)
A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP-4.5.2.-11-2011-0002 sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény
RészletesebbenSzeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása
Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz. alatti Belvedere palota felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKomplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás
Komplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenÉlelmiszer alapanyag beszerzés
Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód:
1SZM KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172 "Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán" című pályázat keretében:szent István Gimnázium (6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25., hrsz: 353) épületenergetikai felújítási munkáira
RészletesebbenÖnellátó képességek fejlesztése program (TÁMOP / ) - I. rész
Önellátó képességek fejlesztése program (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0042) - I. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenKözúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása
Közúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenÉletvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP / ) - III. rész
Életvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0041) - III. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenNagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével
Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenPáty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás
Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenVállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon
Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP-2014-4.10.0/N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenFogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése
Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenA Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák
A Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
RészletesebbenA tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése
A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenÉletvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP / ) - IV. rész
Életvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0041) - IV. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenTájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás
Tájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenBFVK Zrt. - Főgáz Zrt. - tájékoztató a szerződés meghosszabbításáról (2. rész Közraktárak épületegyüttes versenypiaci fogyasztási hely)
BFVK Zrt. - Főgáz Zrt. - tájékoztató a szerződés meghosszabbításáról (2. rész Közraktárak épületegyüttes versenypiaci fogyasztási hely) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/133. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztatás szerződés módosításáról: Sokszorosítási szolgáltatás beszerzése a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában szolgáltatás megrendelése tárgyában. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/75
Jogi tanácsadás és képviseleti feladatok ellátására kötött megbízási szerződés 1. számú módosítása a Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és négy társa által, a Magyar Állam ellen indított
RészletesebbenVeresegyház, IV. termálkút fúrásának kivitelezése - helyesbítés
Veresegyház, IV. termálkút fúrásának kivitelezése - helyesbítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenNapelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás
Napelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenEgészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére
Egészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenMiskolci Autista Központ mosoda épületének építése
Miskolci Autista Központ mosoda épületének építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenOrgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében
Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenMegbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál
Megbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKeretszerződés nyomdai kiviteli szolgáltatások nyújtására a Barcika Art Kft. részére
Keretszerződés nyomdai kiviteli szolgáltatások nyújtására a Barcika Art Kft. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/70 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenVállalkozási szerződés a Darányi Ignác Terv keretén belül Ravatalozó felújítása Nagyrédén tárgyában
Vállalkozási szerződés a Darányi Ignác Terv keretén belül Ravatalozó felújítása Nagyrédén tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenGomba ivóvíz tervezés
Gomba ivóvíz tervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenNapelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása
Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés
Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenSZM Szentendre város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek elkészítése szerződés módosítás 4.
SZM Szentendre város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek elkészítése szerződés módosítás 4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/126. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:
Az Alföldvíz Zrt. munkatársainak különböző képzések megtartása Megbízási Szerződés keretében - TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0081 / 7. rsz / 2014.09.26 szerz.mód. / TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL Közbeszerzési
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés
RészletesebbenMKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodahelyiségeinek és egyéb helyiségeinek takarítása 2014 szerződésmódosítás
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodahelyiségeinek és egyéb helyiségeinek takarítása 2014 szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/25 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenVállalkozási szerződés módosítása
Vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenSzerződés módosítás Nagykanizsa, Piarista iskola főbejárat
Szerződés módosítás Nagykanizsa, Piarista iskola főbejárat Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKépességfejlesztő tevékenység (TÁMOP / ) - I. rész
Képességfejlesztő tevékenység (TÁMOP 5.1.3.-09/2-2010-0041) - I. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenMagyarTÁRHáz kialakítása Szihalmon című projekt építési feladatainak ellátása - 3. számú szerződésmódosítás
MagyarTÁRHáz kialakítása Szihalmon című projekt építési feladatainak ellátása - 3. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/2 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
A szerződés módosításáról szóló tájékoztató a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában lévő Víziorgona és Hatvany utcai nyugdíjasházakban lift létesítése tárgyában lefolytatott
RészletesebbenSzeghalmon a Széchenyi u. 1. szám és a Dózsa György u és 5-7. szám alatt parkolók aszfaltozási munkái- szerződés módosítása
Szeghalmon a Széchenyi u. 1. szám és a Dózsa György u. 1-3. és 5-7. szám alatt parkolók aszfaltozási munkái- szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenNIF Zrt. részére különböző irodaszerek, másolópapírok, levélpapírok valamint irattári dobozok beszerzése- Táj szerződésmódosításról
NIF Zrt. részére különböző irodaszerek, másolópapírok, levélpapírok valamint irattári dobozok beszerzése- Táj szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Eszközbeszerzés iskola számára (hivatkozás az eljárást megindító hirdetmény számára: KÉ-18231/2012)
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Eszközbeszerzés iskola számára (hivatkozás az eljárást megindító hirdetmény számára: KÉ-18231/2012) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Emőd Város Önkormányzatának tulajdonát képező épületeire hálózatra csatlakozó napelemes rendszer tervezése és telepítése - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/8. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés módosításáról a Tervezési és kivitelezési feladatok a KEOP-2015-5.7.0 azonosítójú, Esztergomi József Attila Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése tárgyú kiemelt
Részletesebben1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Az Országgyűlés Hivatalának iktatási feladatait támogató elektronikus iratkezelő rendszer beszerzése, bevezetése, oktatása és testre szabása, rendszertámogatása (522/2013) Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/43. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztató szerződés módosításáról - "NAV Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatósága Tatabánya, Komáromi út 42. szám alatti irodaépület földszinti ügyfélszolgálati iroda bővítése és átalakítása, továbbá
RészletesebbenSzerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez kertészeti eszközök beszerzése
Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez kertészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenK1379 Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat beszerzése
K1379 Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
RészletesebbenHotel SPA Hévíz bővítése új konyhablokkal és étterem belső átalakításával - szerződés módosítása
Hotel SPA Hévíz bővítése új konyhablokkal és étterem belső átalakításával - szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/15 Beszerzés tárgya: Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenTájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról
Tájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/147 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról
Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/44 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenMangalica fesztivál szervezése
Mangalica fesztivál szervezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Nyomdai szolgáltatás beszerzése az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére - 2. rész
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Nyomdai szolgáltatás beszerzése az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére - 2. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/129 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenPortaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság budapesti telephelyein, tájékoztató a szerződés módosításáról
Portaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság budapesti telephelyein, tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/69 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/118. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
DEKK-229_ DE Nagyerdei Campus B jelű transzformátor állomás cseréje és a kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése - tájékoztató a szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés
RészletesebbenKomló, Attila u.-esze T.u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés vállalkozási szerződés módosítása
Komló, Attila u.-esze T.u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/147 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
Részletesebben"Hovány Kft. versenyképességének fokozása a munkavállalók képzésével" - Tájékoztató a szerződés módosításáról
"Hovány Kft. versenyképességének fokozása a munkavállalók képzésével" - Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
Részletesebbenmarketing kommunikációs szerződés módosítása
marketing kommunikációs szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás
RészletesebbenVállalkozási szerződés módosítás - Gyermek- és Ifjúsági tábor korszerűsítése és akadálymentesítése.
Vállalkozási szerződés módosítás - Gyermek- és Ifjúsági tábor korszerűsítése és akadálymentesítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/91 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenTisztító-és takarítószerek beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2014-ben, szerződés módosítás
Tisztító-és takarítószerek beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2014-ben, szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/33 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
RészletesebbenKülönféle élelmiszerek beszerzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére - 3. rész 2. szerződésmódosítása
Különféle élelmiszerek beszerzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére - 3. rész 2. szerződésmódosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény
RészletesebbenNapkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 1. sz. szerződés módosítás
Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 1. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról
Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Szerződésmódosítás KEOP-5.6.0. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai felújítása elnevezésű projekttel összefüggő projektmenedzser feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/54
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére zöldség, gyümölcs, tojás, tej, tejtermék, egészséges táplálkozáshoz szükséges nyersanyagok, egyéb élelmiszer nyersanyagok, késztermékek beszerzése
RészletesebbenFunkcióbővítő idegenforgalmi fejlesztés szerz. módosítása
Funkcióbővítő idegenforgalmi fejlesztés szerz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról - Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda (általános iskola) 2
Tájékoztató szerződés módosításáról - Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda (általános iskola) 2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Építési
RészletesebbenTeljesítés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft
Az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint az 1055 Budapest, Balassi B. u. 1-5. sz. alatti épületben működő felvonók garanciális időn túli karbantartása, karbantartás felügyelete és szükség
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
2.sz.szerződésmódosítás - Kunbaja község önkormányzatának megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint bioetán termelése című projekt keretében kivitelezési és tervezési
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról Földgáz sűrítése (BKV Zrt T-489/14)
Tájékoztató szerződés módosításáról Földgáz sűrítése (BKV Zrt T-489/14) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/165 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató a KKEK rendszer szinten tartó fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról
Tájékoztató a KKEK rendszer szinten tartó fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/52 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenAz Országgyűlés Hivatala Látogatóközpont és kapcsolódó területeinek, valamint mélygarázs és kapcsolódó területeinek rendszeres takarítása (579/2014)
Az Országgyűlés Hivatala Látogatóközpont és kapcsolódó területeinek, valamint mélygarázs és kapcsolódó területeinek rendszeres takarítása (579/2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/52 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról
Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenFaluközpont kialakítása Makkoshotyka településen - 2.sz. szerz.mód
Faluközpont kialakítása Makkoshotyka településen - 2.sz. szerz.mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenNapelemes rendszer telepítése Sárospatak Város Önkormányzatának épületeire
Napelemes rendszer telepítése Sárospatak Város Önkormányzatának épületeire Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenSzerződésmódosítás- Intézmények vis maior jellegű felújítása
Szerződésmódosítás- Intézmények vis maior jellegű felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2012/91
"Besenyszögi orvosi rendelő bővítése és korszerűsítéséhez kapcsolódó építési beruházási feladatok elvégzése" tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/91 Beszerzés
RészletesebbenNAIK-SZBKI 96 m2 üvegház építése
NAIK-SZBKI 96 m2 üvegház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/76 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
RészletesebbenHerend 795/29. hrsz-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése. - Tájékoztató szerződésmódosításról
Herend 795/29. hrsz-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése. - Tájékoztató szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenEtyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II.
Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/71. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
A Gyarmati Dezső uszoda felújítási munkái tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás kivitelezésének megkezdését követően felmerült műszaki szükségességű szerződéses változtatások Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenSzerződésmódosítás - Wifi Hungária
Szerződésmódosítás - Wifi Hungária Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata által "korszerű egészségügyi alapellátás Taktaharkányban" ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 projekthez kapcsolódó építési beruházás kivitelezőjével kötött Szerződés módosítása.
RészletesebbenNapkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 5. sz. szerződés módosítás
Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 5. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/35. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Akkreditált pedagógus-továbbképzési szolgáltatás beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium részére - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési
Részletesebbenmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22
módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.02.22.
RészletesebbenTájékoztató a szerződés Hirdetmény típusa: módosításáról/ké/ KÉ
HungaroControl Zrt. létesítményeiben (ANS I., ANS II., ANS III. épületek, a parkolók és az egyéb területek) végzendő, a műszaki tartalomban meghatározott kertészeti, síkosságmentesítési és egyéb munkák
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/112. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Munkahelyi képzések támogatása a Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál a pályázati azonosító: TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0617 tárgyban 5. részfeladatban tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról (Nemzetközi gyakorlatok gyűjtése)
Tájékoztató a szerződés módosításáról (Nemzetközi gyakorlatok gyűjtése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenAz Országház környezete kültéri területeinek tisztítása (564/2014)
Az Országház környezete kültéri területeinek tisztítása (564/2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/72 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
Részletesebbentájékoztató szerződés módosításáról TÁMOP humán szolgáltatás
tájékoztató szerződés módosításáról TÁMOP 1.1.2. humán szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
Részletesebben2 db új gépjármű beszerzése
2 db új gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.
RészletesebbenA TIOP /2F/ jelű projekt keretében orvos-szakmai vezetői tevékenység ellátása
A TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 jelű projekt keretében orvos-szakmai vezetői tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenSZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
Tájékoztató a szerződés módosításáról - A BKK-Közút Zrt. üzemeltetésében lévő hidak és közúti felüljárók dilatációjának és víznyelőinek tisztítása, valamint aluljárók csatornarendszerének tisztítása Közbeszerzési
RészletesebbenGyőr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása.
Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/139 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/93 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
SZM - Az Országos Onkológiai Intézet 14. épület tetőfelületének déli oldalán 48 kva beépített látszólagos teljesítményű napelemes rendszer tervezése és telepítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93
RészletesebbenEgyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők
RészletesebbenKalocsa- KEOP- kommunikációs kampány Tájékoztató szerződés módosításáról.
Kalocsa- KEOP- kommunikációs kampány- 2014. Tájékoztató szerződés módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
Részletesebben