KÖZOP

Átírás

1 Balatoni kiemelt üdülőkörzetben Keszthely, Tapolca, Balatonszentgyörgy vasútállomások felvételi épületeinek felújítása vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa: ágazatokban/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 19550/2014 CPV Kód: ; Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Keszthely állomásépület és környezete: 8360 Keszthely, Mártírok útja 8., 297/1 hrsz., 916/2 hrsz. Tapolca állomásépület és környezete: 8300 Tapolca, Teljesítés helye: Vasút u. 6., 1696 hrsz., 1577/5 hrsz., 1614/7 hrsz., 1576 hrsz. Balatonszentgyörgy állomásépület és környezete: 8710 Balatonszentgyörgy, Vasút u. 9., 546/4 hrsz., 546/3 hrsz., 0122/2 hrsz. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: Ajánlati felhívás Egyes ágazatokban2004/17/ek irányelv I. szakasz: ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15784 Postai cím: Könyves Kálmán krt Város: Budapest Postai irányítószám: 1087 Ország: Magyarország 1

2 Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Czirják Sándor Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját) I.2) Fő tevékenység Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások x Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb: (nevezze meg) I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 2

3 Balatoni kiemelt üdülőkörzetben Keszthely, Tapolca, Balatonszentgyörgy vasútállomások felvételi épületeinek felújítása vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben A teljesítés helye Keszthely állomásépület és környezete: 8360 Keszthely, Mártírok útja 8., 297/1 hrsz., 916/2 hrsz. Tapolca állomásépület és környezete: 8300 Tapolca, Vasút u. 6., 1696 hrsz., 1577/5 hrsz., 1614/7 hrsz., 1576 hrsz. Balatonszentgyörgy állomásépület és környezete: 8710 Balatonszentgyörgy, Vasút u. 9., 546/4 hrsz., 546/3 hrsz., 0122/2 hrsz. NUTS-kód HU223, HU213, HU232 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) 3

4 Becsült érték áfa nélkül Pénznem: vagy és között. Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert) II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Balatoni kiemelt üdülőkörzetben Keszthely, Tapolca, Balatonszentgyögy vasútállomások felvételi épületeinek felújítása vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Balatoni kiemelt üdülőkörzetben Keszthely, Tapolca, Balatonszentgyögy vasútállomások felvételi épületeinek felújítása vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP I. rész: Keszthely állomás épület és környezete rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP Meglévő állapot Alapadatok A beruházással érintett telkek: 8360 Keszthely, Mártírok útja /1 hrsz m2, ebből érintett a felvételi épület és környezete m2 916/2 hrsz. az épület előtti közút, ebből érintett 30 m2 a felvételi épület előtti útkanyarulatban Tervezett építési, felújítási, átalakítási munkák: Épület felújítás, helyreállítás, átalakítás: 297/1 hrsz. telken álló földszint + 1 emeletes lapostetős felvételi épület és a csatlakozó fedett nyitott nyári váró komplex felújítása, helyreállítása, átalakítása a szükséges bontásokkal a tervek szerinti alaprajzi átalakításokkal, teljes homlokzat és tetőfelület felújítással, komplett homlokzati nyílászáró cserével, teljes belső építőmesteri, szakipari és belsőépítészeti felújítással-helyreállítással, komplett épületgépészeti rendszerek cseréjével ill. kiépítésével, komplett épületvillamossági rendszerek cseréjével, ill. kiépítésével beleértve az erős 4

5 és gyengeáramú hálózatokat az utastájékoztatás komplett cseréjét és az üzemi rendszerek szükséges átépítését. Az emeleti rész belső átalakítása felújítása nem tárgya az építési feladatnak, a belső területen csak tisztasági festés és a homlokzati és tető felújítás által generált javítások történnek meg. Területadatok: földszinti épületrészek hasznos alapterület: 505 m2 emelet hasznos alapterület (csak részlegesen érintett): 260 m2 fedett-nyitott terek (nyári váró) bruttó terület: 355 m2 lapostetők bruttó területe: 1055 m2 Környezetrendezési munkák: 297/1 hrsz. telken a felvételi épület környezetében (érintett terület: 760 m2) részleges útburkolat és szegély csere, akadálymentes parkoló kialakítása, járdaburkolat csere növénykazetták létesítésével, utcabútorozással, növényzet telepítéssel és kertépítéssel a szükséges alépítményekkel és közműépítési munkákkal. A vágányok közötti utasperonon utcabútorozás, információs táblák elhelyezése. 916/2 hrsz. közút épület előtti részén (érintett terület: 30 m2) részleges útburkolat és szegély csere. A megvalósításhoz szükséges minden további terv elkészítése és azok engedélyeztetése, valamint engedély beszerzése így különösen az organizációs terv (a Megrendelő által biztosított vasútorganizációs tervvel ill. az ideiglenes vasútüzemi létesítmények tervével összhangban), a szükséges gyártmánytervek, fedvény tervek, megvalósulási tervek elkészítése, a munkakezdési engedély, út és járdabontási engedélyek, közterület-foglalási engedélyek, felvonulási épületek engedélyeztetése, a megvalósítás során felmerülő munkákhoz szükséges egyéb engedélyek beszerzése -, a Szakhatóságok és MÁV által előírt szakfelügyelet megrendelése és biztosítása, a folyamatos üzemhez szükséges ideiglenes létesítmények/helyiségek kialakítása és elbontása, ideiglenes közművek kiépítése, fenntartása és bontása, ideiglenes közmű rákötési engedélyek, a Létesítmény mérőberendezéseinek ügyintézése és beszerelése, a költözések során keletkező hulladék elszállítása, valamint a jogerős végleges használatbavételi engedély megszerzése a Megrendelő nevében a Vállalkozó feladata. Vállalkozó feladata szükség esetén az építési engedély módosítása olyan ütemezéssel, hogy a végszámla benyújtásáig az ideiglenes konténerekbe kitelepített üzemi, utasforgalmi funkciók felvételi épületbe történő visszatelepítése megtörténjen, a környezet rendezése is befejeződhessen. A kivitelezés teljes időtartama alatt a folyamatos vasútüzemet biztosítani kell a szükséges ideiglenes létesítmények kiépítésével és fenntartásával. Az árazatlan költségvetési kiírásban megnevezett anyagokkal, építési termékekkel egyenértékűek megajánlhatóak, de alacsonyabb színvonalú nem. (A kiírt anyagok gyártmánya, típusa a kiíró szerinti ideális megoldást jelenti, de ajánlatot tenni lehet ezzel egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező egyéb berendezésekkel, anyagokkal is!) Ez esetben ajánlattevőnek jeleznie kell a költségvetésben (meghagyva az eredeti sort, nulla mennyiséggel szerepeltetve, alá egy új sor beszúrásával dőlt vagy vastag betűvel beleírva a megajánlandó építési termékeket, anyagokat, berendezéseket) a típusmódosulást. Az árazatlan költségvetési kiírásban konkrét gyártmánnyal, típussal megnevezett anyagokkal egyenértékűnek, azaz minőségben és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkezőnek tekinti Ajánlatkérő a megajánlott építési terméket, berendezést, illetve anyagot, amennyiben az az adott gyártmány, típus kapcsán az 5

6 árazatlan költségvetésben és a műszaki leírásban megfogalmazott minőségi, műszaki paraméterekkel, azaz elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkezik. Nyertesség esetén ajánlattevő az ajánlatában megnevezett építési termékeket, anyagokat, berendezéseket köteles beépíteni. Az előbb részletezettek szerinti anyag-, berendezés módosításon kívül az ajánlattevő nem jogosult az árazatlan költségvetés munkanemeinek és tételeinek módosítására. A terven szereplő termékek, anyagok és műszaki megoldások kizárólag azokkal esztétikai és műszaki tulajdonságaiban azonos termékekkel és műszaki megoldásokkal válthatók ki. A kiváltásuk esetén azonban minden látszó elem, burkolat, szerelvény, berendezés stb. esetében a javasolt terméket be kell mutatni és a tervező és az Ajánlatkérő részéről eljáró tervjóváhagyó által jóváhagyatni. II. rész: Tapolcai vasútállomás felvételi épület műemléki igényű felújítása vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP Meglévő állapot Alapadatok A beruházással érintett telkek: 8300 Tapolca, Vasút u hrsz m2 MÁV terület, ebből érintett a felvételi épület és környezete valamint a vágányok közötti utasperon területe 1577/5 hrsz. közterület, ebből érintett a felvételi épület előtti közvetlen környezet 1614/7 hrsz. közterület, ebből érintett a felvételi épület előtti közvetlen környezet 1576 hrsz. MÁV terület, ebből érintett a felvételi épület közvetlen környezete Tervezett építési, felújítási, átalakítási (bontási) munkák: Épületrész bontások: a felvételi épület északnyugati földszintes szárnyának teljes elbontása alépítményekkel együtt (bruttó 370 m2), az épület délnyugati homlokzata előtt húzódó vasbeton előtető teljes elbontása (bruttó 250 m2) a forgalmi épület északnyugati 3,0 m-es sávjának elbontása (bruttó 33 m2). Épület felújítás, helyreállítás, átalakítás: 1696 hrsz. telken álló földszint + 1 emeletes magastetős megmaradó felvételi épületrész komplex felújítása, helyreállítása, átalakítása a szükséges bontásokkal a tervek szerinti alaprajzi átalakításokkal, szükség szerinti födémcserékkel, teljes homlokzat és tetőfelület felújítással, komplett homlokzati nyílászáró cserével, teljes belső építőmesteri, szakipari és belsőépítészeti felújítással-helyreállítással, komplett épületgépészeti rendszerek cseréjével ill. kiépítésével, komplett épületvillamossági rendszerek cseréjével, ill. kiépítésével beleértve az erős és gyengeáramú hálózatokat az utastájékoztatás komplett cseréjét és az üzemi rendszerek szükséges átépítését. Az épület vágány felőli homlokzatához csatlakozó faszerkezetű fedett-nyitott perontető építése, a forgalmi épület megmaradó részének lezárása északnyugat felől.. Területadatok: felvételi épület (fszt+em) hasznos alapterület: 443 m2 felvételi épület előtető bruttó alapterület: 185 m2 Új építmény építése: 1696 hrsz. telken földszintes acélszerkezetű fedett kerékpártárolók építése (2 db) al- és felépítménnyel együtt kompletten összesen bruttó 104 m2-es alapterülettel (térkő burkolata a környezetrendezési munkákban szerepeltetve). Környezetrendezési munkák: 1696 hrsz. telken a felvételi épület környezetében (érintett terület: 1050 m2) részleges útburkolat és szegély csere, K+R akadálymentes parkoló kialakítása, térburkolat készítése, növénykazetták létesítése, utcabútorozás, növényzet telepítés és kertépítés a szükséges alépítményekkel és 6

7 közműépítési munkákkal. A vágányok közötti utasperonon utcabútorozás, információs táblák elhelyezése a szükséges alépítményekkel. 1577/5 hrsz. közterületen a felvételi épület előtti sávban (érintett terület: 40 m2) részleges útburkolat és szegély csere, járdaburkolat csere a szükséges kiegészítőkkel, alépítményekkel és közműépítési munkákkal. 1614/7 hrsz. közterületen a felvételi épület előtti sávban (érintett terület: 210 m2) részleges útburkolat és szegély csere, K+R, akadálymentes parkoló és taxi megállóhely kialakítása, járdaburkolat csere a szükséges kiegészítőkkel, alépítményekkel és közműépítési munkákkal hrsz. telken a felvételi épület előtti sávban (érintett terület: 35 m2) részleges útburkolat és szegély csere, járdaburkolat csere a szükséges kiegészítőkkel, alépítményekkel és közműépítési munkákkal. A megvalósításhoz szükséges minden további terv elkészítése és azok engedélyeztetése, valamint engedély beszerzése így különösen az organizációs terv (a Megrendelő által biztosított vasútorganizációs tervvel ill. az ideiglenes vasútüzemi létesítmények tervével összhangban), a szükséges gyártmánytervek, fedvény tervek, megvalósulási tervek elkészítése, a munkakezdési engedély, út és járdabontási engedélyek, közterület-foglalási engedélyek, felvonulási épületek engedélyeztetése, a megvalósítás során felmerülő munkákhoz szükséges egyéb engedélyek beszerzése -, a Szakhatóságok és MÁV által előírt szakfelügyelet megrendelése és biztosítása, a folyamatos üzemhez szükséges ideiglenes létesítmények/helyiségek kialakítása és elbontása, ideiglenes közművek kiépítése, fenntartása és bontása, ideiglenes közmű rákötési engedélyek, a Létesítmény mérőberendezéseinek ügyintézése és beszerelése, a költözések során keletkező hulladék elszállítása, valamint a jogerős végleges használatbavételi engedély megszerzése a Megrendelő nevében a Vállalkozó feladata. Vállalkozó feladata szükség esetén az építési engedély módosítása olyan ütemezéssel, hogy a végszámla benyújtásáig az ideiglenes konténerekbe kitelepített üzemi, utasforgalmi funkciók felvételi épületbe történő visszatelepítése megtörténjen, a környezet rendezése is befejeződhessen. A kivitelezés teljes időtartama alatt a folyamatos vasútüzemet biztosítani kell a szükséges ideiglenes létesítmények (utasforgalmi és üzemi) kiépítésével és fenntartásával. Az árazatlan költségvetési kiírásban megnevezett anyagokkal, építési termékekkel egyenértékűek megajánlhatóak, de alacsonyabb színvonalú nem. (A kiírt anyagok gyártmánya, típusa a kiíró szerinti ideális megoldást jelenti, de ajánlatot tenni lehet ezzel egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező egyéb berendezésekkel, anyagokkal is!) Ez esetben ajánlattevőnek jeleznie kell a költségvetésben (meghagyva az eredeti sort, nulla mennyiséggel szerepeltetve, alá egy új sor beszúrásával dőlt vagy vastag betűvel beleírva a megajánlandó építési termékeket, anyagokat, berendezéseket) a típusmódosulást. Az árazatlan költségvetési kiírásban konkrét gyártmánnyal, típussal megnevezett anyagokkal egyenértékűnek, azaz minőségben és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkezőnek tekinti Ajánlatkérő a megajánlott építési terméket, berendezést, illetve anyagot, amennyiben az az adott gyártmány, típus kapcsán az árazatlan költségvetésben és a műszaki leírásban megfogalmazott minőségi, műszaki paraméterekkel, azaz elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkezik. Nyertesség esetén ajánlattevő az ajánlatában megnevezett építési termékeket, anyagokat, berendezéseket köteles beépíteni. Az előbb részletezettek szerinti anyag-, berendezés módosításon kívül az ajánlattevő nem jogosult az árazatlan költségvetés munkanemeinek és tételeinek módosítására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az épületben minden nyílászárót, azok szerelvényeit, és a 7

8 homlokzatképzés részleteit a tervező és az Ajánlatkérő által jóváhagyott gyártmánytervek alapján lehetséges beépíteni. A terven szereplő termékek, anyagok és műszaki megoldások kizárólag azokkal esztétikai és műszaki tulajdonságaiban azonos termékekkel és műszaki megoldásokkal válthatók ki. A kiváltásuk esetén azonban minden látszó elem, burkolat, szerelvény, berendezés stb. esetében a javasolt terméket be kell mutatni és a tervező és az Ajánlatkérő részéről eljáró tervjóváhagyó által jóváhagyatni. III. rész: Balatonszentgyörgy állomási épületek és környezetük felújítása, felvételi épület műemléki igényű rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP valamint DDOP /B a Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében című projekt. Meglévő állapot Alapadatok A beruházással érintett telkek: 8710 Balatonszentgyörgy, Vasút u /4 hrsz m2, ebből érintett a helyi védelem alatt álló vasúti felvételi épület és a laktanya épület valamint környezete 546/3 hrsz., ebből érintett a vágányok közötti utasperon területe 0122/2 hrsz., csak melléképület bontással érintett Tervezett építési, felújítási, átalakítási (bontási) munkák: Épületbontások: a felújítandó épületek közvetlen környezetében az 546/4 hrsz. és 0122/2 hrsz. telkeken álló földszintes melléképületek (7 db) és pince (1 db) elbontása alépítményekkel együtt összesen 725 lm3 Épület felújítás, helyreállítás, átalakítás: 546/4 hrsz. telken álló földszint + 1 emeletes magastetős felvételi épület a csatlakozó fedett nyitott perontetővel és a tőle északkeletre álló földszint + 1 emeletes laktanya épület komplex felújítása, helyreállítása, átalakítása a szükséges bontásokkal a tervek szerinti alaprajzi átalakításokkal, szükség szerinti födémcserékkel, teljes homlokzat és tetőfelület felújítással, komplett homlokzati nyílászáró cserével, teljes belső építőmesteri, szakipari és belsőépítészeti felújítással-helyreállítással, komplett épületgépészeti rendszerek cseréjével ill. kiépítésével, komplett épületvillamossági rendszerek cseréjével, ill. kiépítésével beleértve az erős és gyengeáramú hálózatokat az utastájékoztatás komplett cseréjét és az üzemi rendszerek szükséges átépítését. Területadatok: felvételi épület (fszt+em) hasznos alapterület: 730 m2 felvételi épület perontető bruttó alapterület: 405 m2 laktanya épület (fszt+em) hasznos alapterület: 420 m2 Új építmény építése: 546/4 hrsz. telken földszintes, acélszerkezetű, fedett-nyitott kerékpártároló épület építése bruttó 75 m2-es alapterülettel. Környezetrendezési munkák: 546/4 hrsz. telken a felvételi épület környezetében (érintett terület: m2) részleges útburkolat és szegély csere, buszmegálló kialakítása, parkolók és akadálymentes parkoló kialakítása, járdaburkolat csere, növénykazetták létesítése, utcabútorozás, növényzet telepítés és kertépítés a szükséges alépítményekkel és közműépítési munkákkal, részlegesen földbe süllyesztett tüzivíztározó létesítéssel. 546/3 hrsz. telken a vágányok közötti utasperonon utcabútorozás, információs táblák elhelyezése. A megvalósításhoz szükséges minden további terv elkészítése és azok engedélyeztetése, valamint 8

9 engedély beszerzése így különösen az organizációs terv (a Megrendelő által biztosított vasútorganizációs tervvel ill. az ideiglenes vasútüzemi létesítmények tervével összhangban), a szükséges gyártmánytervek, fedvény tervek, megvalósulási tervek elkészítése, a munkakezdési engedély, út és járdabontási engedélyek, közterület-foglalási engedélyek, felvonulási épületek engedélyeztetése, a megvalósítás során felmerülő munkákhoz szükséges egyéb engedélyek beszerzése -, a Szakhatóságok és MÁV által előírt szakfelügyelet megrendelése és biztosítása, a folyamatos üzemhez szükséges ideiglenes létesítmények/helyiségek kialakítása és elbontása, ideiglenes közművek kiépítése, fenntartása és bontása, ideiglenes közmű rákötési engedélyek, a Létesítmény mérőberendezéseinek ügyintézése és beszerelése, a költözések során keletkező hulladék elszállítása, valamint a jogerős végleges használatbavételi engedély megszerzése a Megrendelő nevében a Vállalkozó feladata. Vállalkozó feladata szükség esetén az építési engedély módosítása olyan ütemezéssel, hogy a végszámla benyújtásáig az ideiglenes konténerekbe kitelepített üzemi, utasforgalmi funkciók felvételi épületbe történő visszatelepítése megtörténjen, a környezet rendezése is befejeződhessen. A kivitelezés teljes időtartama alatt a folyamatos vasútüzemet biztosítani kell a szükséges ideiglenes létesítmények kiépítésével és fenntartásával. Az árazatlan költségvetési kiírásban megnevezett anyagokkal, építési termékekkel egyenértékűek megajánlhatóak, de alacsonyabb színvonalú nem. (A kiírt anyagok gyártmánya, típusa a kiíró szerinti ideális megoldást jelenti, de ajánlatot tenni lehet ezzel egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező egyéb berendezésekkel, anyagokkal is!) Ez esetben ajánlattevőnek jeleznie kell a költségvetésben (meghagyva az eredeti sort, nulla mennyiséggel szerepeltetve, alá egy új sor beszúrásával dőlt vagy vastag betűvel beleírva a megajánlandó építési termékeket, anyagokat, berendezéseket) a típusmódosulást. Az árazatlan költségvetési kiírásban konkrét gyártmánnyal, típussal megnevezett anyagokkal egyenértékűnek, azaz minőségben és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkezőnek tekinti Ajánlatkérő a megajánlott építési terméket, berendezést, illetve anyagot, amennyiben az az adott gyártmány, típus kapcsán az árazatlan költségvetésben és a műszaki leírásban megfogalmazott minőségi, műszaki paraméterekkel, azaz elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkezik. Nyertesség esetén ajánlattevő az ajánlatában megnevezett építési termékeket, anyagokat, berendezéseket köteles beépíteni. Az előbb részletezettek szerinti anyag-, berendezés módosításon kívül az ajánlattevő nem jogosult az árazatlan költségvetés munkanemeinek és tételeinek módosítására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az épületben minden nyílászárót, azok szerelvényeit, és a homlokzatképzés részleteit a tervező és az Ajánlatkérő által jóváhagyott gyártmánytervek alapján lehetséges beépíteni. A terven szereplő termékek, anyagok és műszaki megoldások kizárólag azokkal esztétikai és műszaki tulajdonságaiban azonos termékekkel és műszaki megoldásokkal válthatók ki. A kiváltásuk esetén azonban minden látszó elem, burkolat, szerelvény, berendezés stb. esetében a javasolt terméket be kell mutatni és a tervező és az Ajánlatkérő részéről eljáró tervjóváhagyó által jóváhagyatni. A részletes feladat meghatározást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. (ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF vagy és között. Pénznem: II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem 9

10 (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között (ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 365 (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés: (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Mindhárom rész esetében irányadó: Késedelmi kötbér: ajánlattevő ajánlatában értékelési részszempontként megadott, de min. a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 0,1%-a/nap, maximum a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 10%-a. Késedelmi kötbér tekintetében: A Kbt. 71. (7) bekezdése alapján a 2. részszempont alapján ajánlattevő ajánlata nem lehet kisebb, mint 0,1 % / nap, illetve 0,5 % / napot meghaladó ajánlat esetén ajánlattevő a 0,5 % / nap ajánlatnak megfelelő pontszámot adja. Ajánlatkérő jogosult a nyertes Ajánlattevővel megkötött vállalkozási Szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha a nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettségének mértéke a késedelmi kötbér maximális összegét meghaladná. Hibás teljesítési kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 0,1%-a/nap, maximum a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 10%-a. Ajánlatkérő jogosult a nyertes Ajánlattevővel megkötött vállalkozási Szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha a nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettségének mértéke a hibás teljesítési kötbér maximális összegét meghaladná. Jótállás: 60 hónap A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik. Abban az esetben, ha az ajánlattevő a Kbt és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12., valamint a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 4/2011 (I.28.) Korm. rend.) 57/A. alapján előleget (szállítói előleget) igényel közvetlenül a közreműködő szervezettől az ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett, az ajánlattevő előleg-visszafizetési biztosítékot köteles vállalni, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg 10

11 különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdés b) pontja szerinti formában, figyelemmel a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdésben foglaltakra. A szállító gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítói előleggel és az előleg-visszafizetési biztosítékkal kapcsolatos szabályokat a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet szabályozza, melynek 57/A. (6) bekezdése alapján a központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait. Ezek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés részét képezik. A fentiek szerinti, szállítói előleg igénybevételére és az ezzel kapcsolatos előlegvisszafizetési biztosíték nyújtására vonatkozó szabályok az I., II. rész tekintetében és a III. rész tekintetében a a KÖZOP projektelemek vonatkozásában, valamint a DDOP projektelemek tekintetében a szállítói finanszírozás vonatkozásában irányadóak. Teljesítési biztosíték: mértéke a szerződés - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatásának 5%-a; a biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely tényről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig kell érvényben maradnia. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: mértéke a szerződés - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatásának 5%-a; a biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjától kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely tényről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítéknak a jótállási időszak lejártáig kell érvényben maradnia. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítési és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti lehetőségek közül általa választott formában köteles a Kbt (4) bekezdése alapján a szerződés hatálybelépésekor, illetve a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjától az ajánlatkérőként szerződő fél rendelkezésére bocsátani. A Kbt (8) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt (6) bekezdésében foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítékoknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állniuk. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció részét képező szerződés tervezet rögzíti. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 11

12 Jelen közbeszerzési eljárás I. és II. részében foglalt építési beruházás a Közlekedés Operatív Program keretén belül benyújtott, támogatásban részesített pályázat alapján, a Kohéziós Alapból kerül finanszírozásra, a III. részében foglalt építési beruházás a Közlekedés Operatív Program keretén belül és a Dél-dunántúli Operatív Program keretén belül benyújtott, támogatásban részesített pályázat alapján, a Kohéziós Alapból kerül finanszírozásra Az I. rész és a II. rész tekintetében a támogatás intenzitása 100, %. A III. rész tekintetében a KÖZOP pályázat keretében finanszírozott projektelemek támogatási intenzitása 100, %, míg a DDOP pályázat keretében finanszírozott projektelemek támogatási intenzitása 90, %. Ez utóbbi, tehát a DDOP pályázat keretében finanszírozott projektelemek tekintetében a megfelelő tartalommal kiállított számla 10, % önrészre vonatkozó ellenértékét a számla Megrendelő általi kézhezvételtől számított 30 napos fizetési esedékességgel, Megrendelő átutalással teljesíti Vállalkozó részére. A számla ellenértékének 90, %-át a Közreműködő Szervezet/Kifizetésre kötelezett szervezet szállítói finanszírozással egyenlíti ki közvetlenül Vállalkozó részére. Ajálatkérő rögzíti, hogy az I. és II. rész tekintetében az ellenszolgáltatás megfizetésére a szállítói finanszírozás szabályai szerint kerül sor, az ellenérték összegének megtérítése a Közreműködő Szervezet/Kifizetésre köteles szervezet által közvetlenül a szállító pénzforgalmi számlájára történik. A III. rész tekintetében részben a szállítói finanszírozás, részben az utófinanszírozás szabályai szerint jár el Ajánlatkérő a következők szerint: A KÖZOP projektelemek vonatkozásában a támogatás intenzitása 100, %, ezen projektelem tekintetében szállítói finanszírozás szerint jár el Ajánlatkérő, a DDOP projektelemek vonatkozásában a támogatás intenzitása 90, %, amely tekintetében szállítói finanszírozás szerint jár el Ajánlatkérő, a számlaérték 10, %-át (önerőt) pedig közvetlenül a Megrendelő teljesíti (utófinanszírozás). Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF Az ajánlatkérőként szerződő fél az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12., valamint a 4/2011 (I.28.) Korm. rend. 57/A. (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződés elszámolható összegének 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő (a szállító) részére a III pontban foglaltak szerinti előleg-visszafizetési biztosíték ellenében. Annak igénylése esetén az előleget a Közreműködő Szervezet fizeti ki a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére. Az ajánlattevőként szerződő fél az előleg igénylését a szerződés megkötését követően, cégszerű nyilatkozat formájában jogosult az ajánlatkérőként szerződő fél, illetve a Közreműködő Szervezet/Kifizetésre köteles szervezet részére benyújtani. A szállítói előleg igénylésére az I., II. rész tekintetében, valamint a III. rész tekintetében a KÖZOP projektelemek vonatkozásában, és a DDOP projektelemek tekintetében a szállítói finanszírozásra eső rész tekintetében irányadóak. Az ajánlattevőként szerződő fél az általa készített megvalósítási és fizetési ütemtervnek megfelelően az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. -ában foglaltakkal összhangban az I. és II. rész tekintetében 5 (öt db számla [4 (négy) db részszámla és 1 (egy) db végszámla] kibocsátására, míg a III. rész tekintetében 6 (hat db számla [5 (öt) db részszámla és 1 (egy) db végszámla] jogosult. A III. rész tekintetében egy db részszámla a DDOP pályázat keretében finanszírozott projektelemekre vonatkozóan kell, hogy kiállításra kerüljön. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. -ában foglaltakkal összhangban az első részszámla kibocsátásának lehetőségét Ajánlatkérő az áfa nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén biztosítja, valamint Ajánlatkérő kiköti, hogy a végszámla összege 12

13 minimum 10%-a a teljes vállalkozási díjnak. Ezen túlmenően a részszámlák összegét a megvalósítási ütemterv, a fizetési ütemterv határozza meg az Ajánlatkérő által igazolt teljesítés alapján. Az előleg elszámolása az első részszámlától folyamatosan, az esedékes részszámlával arányosan történik. Az ellenszolgáltatás teljesítése az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. és 14. -ában, alvállalkozó igénybevétele nélküli szerződésteljesítés esetén továbbá a Ptk. 6:130. (1) bekezdése foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő a kifizetések során alkalmazza a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -átvalamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. 36/A -át. A szerződés mindhárom rész tekintetében tartalékkeretet tartalmaz, az Ajánlatkérő a Kbt (9) bekezdésére tekintettel kiköti az ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő tartalékkeretet, annak elszámolásával kapcsolatos részletes szabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmaz, tekintettel a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. -ában foglaltakra. A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza azzal, hogy Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás megfizetésének tekintetében a Kbt (1)-(6) bekezdéseinek megfelelően jár el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásra, illetve az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés(ek)re az alábbi jogszabályok is vonatkoznak: a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nyertes Ajánlattevőtől, illetve Közös ajánlattevő nyertesektől ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, és nem is teszi azt lehetővé (projekttársaság). III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet rész az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki 56. (2) bekezdés hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai hatálya alá tartozik. Igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) 2-8. és ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Korm. rendelet

14 alapján a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutatóban foglaltakra. A Korm. rendelet 7. -a értelmében ajánlattevőnek a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése és a Korm. rendelet 10. -a alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet a Kbt. 57. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozását a Korm. rendelet 10. -a szerint köteles igazolni. A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladását követő keltezésűeknek kell lennie. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása során felhívja a figyelmet a napján megjelent A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában illetőleg a június 01- jén a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában" tárgyú útmutatójára. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (adott esetben az alvállalkozónak és/vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek) az ajánlathoz csatolnia kell: I., II., III. részek tekintetében egyaránt: P1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját - kiegészítő mellékletek nélkül - egyszerű másolatban az ajánlati felhívás feladását megelőzően lezárt három üzleti évre vonatkozóan (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése szerinti esetben a közbeszerzés tárgyából származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot. Ajánlatkérő közbeszerzés tárgyán: vasúti üzemi létesítmény és más közlekedési ág üzemi létesítményei, állomásai és egyéb középületre vonatkozó felújítás érti. P2) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó, teljes - ÁFA nélkül számított - árbevételéről és a közbeszerzés tárgyából (vasúti üzemi létesítmény és más közlekedési ág üzemi létesítményei, állomásai és egyéb középületre vonatkozó felújítás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 14

15 rendelkezésre állnak. A III.2.2) P1) illetve a P2) pontban foglaltak igazolása lehetséges a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4.a) bekezdése szerint is. Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdései alkalmazhatók, melyre tekintettel: Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkozhatnak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. (6) bekezdés alapján Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdésében foglaltakra, ha az ajánlattevő a P/1. vagy P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdésben foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (adott esetben az alvállalkozó, alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet) az I., II., III. részek tekintetében, amennyiben: P1) a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőzően lezárt három üzleti év közül egynél több évben negatív volt A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése szerinti eset fennállása esetén, ha a közbeszerzés tárgyából (vasúti üzemi létesítmény és más közlekedési ág üzemi létesítményei, állomásai és egyéb középületre vonatkozó felújítás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele a működési ideje alatt nem éri el összesen: I. rész tekintetében: a 200 millió Ft-ot. II. rész tekintetében: a 150 millió Ft-ot. 15

16 III. rész tekintetében: a 300 millió Ft-ot. Ajánlatkérő az általa a fentiekben írt vasúti üzemi létesítmény alatt a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. tv. 2. (4) bekezdés 3. pontja szerinti vasúti üzemi létesítményt érti. A Kbt.55. (4) bekezdése alapján a P1) pontban írt az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők bármelyik tagja megfelelhet. Több, vagy valamennyi részre történő ajánlattétel esetében a részek összegei nem adódnak össze. Alkalmatlan az ajánlattevő (adott esetben az alvállalkozó, alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet) az I., II., III. részek tekintetében, amennyiben: P2) az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év összességében a teljes - ÁFA nélkül számított - árbevétele nem éri el: I. rész tekintetében: a 400 millió Ft-ot. II. rész tekintetében: a 300 millió Ft-ot. III. rész tekintetében: a 700 millió Ft-ot, a közbeszerzés tárgyából (vasúti üzemi létesítmény és más közlekedési ág üzemi létesítményei, állomásai és egyéb középületre vonatkozó felújítás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele pedig összességében nem éri el: I. rész tekintetében: a 200 millió Ft-ot. II. rész tekintetében: a 150 millió Ft-ot. III. rész tekintetében: a 300 millió Ft-ot. Ajánlatkérő az általa a fentiekben írt vasúti üzemi létesítmény alatt a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. tv. 2. (4) bekezdés 3. pontja szerinti vasúti üzemi létesítményt érti. Több, vagy valamennyi részre történő ajánlattétel esetében a részek összegei nem adódnak össze. A Kbt 55. (4) bekezdése alapján a P2) pontban alkalmassági követelménynek közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (adott esetben az alvállalkozónak és/vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek) az ajánlathoz csatolnia kell: I., II., III. részek tekintetében: M1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) építési beruházásainak ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) és (5) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással legalább a következő tartalommal: - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely/lakcím), - kontaktszemély neve és elérhetőségei (legalább telefonszám), - a szerződés tárgya, az elvégzett munka ismertetése olyan részletességgel, hogy az lehetővé tegye az alkalmassági követelményeknek való megfelelés elbírálását; - az ellenszolgáltatás összege, - a teljesítés idejét (legalább év, hónap), helyét, - saját teljesítés aránya, - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdés utolsó mondatára tekintettel rögzíti, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó teljesítést igazol. 16

17 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (6) bekezdése alapján ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. A III.2.3) M/1 pontban foglaltak igazolása lehetséges a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1.a) bekezdése szerint is. I., II., III. részek tekintetében: M/2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a - teljesítésbe bevonni kívánt - szakembereknek (szervezetnek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlatban név szerint meg kell adni, hogy mely szakembert mely alkalmassági követelmény teljesítésére kívánják igénybe venni. A felelős műszaki vezető szakemberek esetében a képzettség ismertetésére csatolandó a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Csatolandó továbbá a szakemberek kifejezett nyilatkozata, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak és közreműködnek a teljesítésben. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak, így különösen az alábbi adatokat kell feltüntetni: - a releváns szakmagyakorlási jogosultság megszerzésének időpontját, - a szakmai gyakorlatként megjelölt beruházás ismertetését, - az adott szakember által a hivatkozott beruházáson ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, - a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap), - valamint annak feltüntetését, hogy mely szervezettel állnak munkaviszonyban, vagy hogy önállóan, kapacitást biztosító személyként kerülnek bevonásra. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Csatolandó a szakemberek végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A Kbt. 55. (5) bekezdésre tekintettel: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. (6) bekezdés alapján Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 17