M2 sínfűtés tervezése és kivitelezése az Örs vezér tere Pillangó utca között

Átírás

1 4. számú melléklet M2 sínfűtés tervezése és kivitelezése az Örs vezér tere Pillangó utca között e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2019.

2 AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai és Beszerési Igazgatóság Beszerzési Főosztály 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon/Fax: Az eljárás száma: 2. A beszerzés tárgya és mennyisége: A beszerzés tárgya: M2 sínfűtés tervezése és kivitelezése az Örs vezér tere Pillangó utca között Az elvégzendő feladat: Sínfűtő rendszer tervezése és kivitelezése és beüzemelése a budapesti M2 metróvonal Pillangó utca és Örs vezér tere állomásai között meghatározott vágányszakaszokon, a járműforgalomlebonyolítás megbízhatóságának növelése érdekében. 1.) A tervezési feladat az alábbiakat foglalja magában: Méretezett teljesítményű sínfűtés tervezése Energiaellátó rendszer tervezése Vezérlési, távfelügyeleti és távkezelési funkciók tervezése Adatgyűjtési és továbbítási funkciók tervezése Kiviteli munkák ütemezésének tervezése Technológiai leírások készítése Vonatkozó szabványok és rendeletek meghatározása Komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése: - tervzsűrire 2 pld digitálisan és 5 pld papír alapon Megvalósulási tervek és dokumentációk: - nyertes ajánlattevő köteles a megvalósulási dokumentációt, illetve a megvalósulási terveket, továbbá az általa beszerzett berendezések átvételéhez szükséges valamennyi megvalósulási dokumentációt, ideiglenes és végleges üzemeltetési és karbantartási Kézikönyveket az Ajánlatkérőnek legalább 5 példányszámban, ezen felül a megvalósulási dokumentációt szerkeszthető és nem szerkeszthető digitalizált (.dwg,.doc,.pdf) formában is 2 példányszámban (CD és pendrive) átadni. 2 / 23 oldal

3 2.) A kivitelezési feladat az alábbiakat foglalja magában: Energiaellátó hálózat kiépítése Sínfűtés felszerelése Vezérlési, távfelügyeleti és távkezelési funkciók építése és beszabályozása Adatgyűjtő rendszer építése A műszaki leírásban és árazatlan költségvetési kiírásban részletezettek szerint. 3 / 23 oldal Próbaüzem: Az egyes berendezések próbaüzeme, azok sikeres üzembe helyezésétől számított minimum 30 nap. A műszaki leírásban és árazatlan költségvetési kiírásban részletezettek szerint. 3. Részajánlattételi lehetőség Az eljárásban nincs részajánlattételi lehetőség, Ajánlatkérő csak teljeskörű ajánlatot fogad el. 4. A beszerzés tárgyával kapcsolatos műszaki, minőségi követelmények A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. Az ajánlati árat a megadott a műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, az esetleges kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás alapján kell Ajánlattevőnek megadnia. 5. A szerződés hatálya, a teljesítés ütemezése, teljesítési határidő: A szerződés hatálya: mindkét Fél általi aláírástól a Felek kötelezettségeinek maradéktalan és szabályszerű teljesítésével szűnik meg. Teljesítési határidő: Teljesítési határidő: a megrendelés (BMR) kézhezvételétől számított legfeljebb 4 hónap. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a teljesítési határidőről. A Megrendelő saját érdekkörében felmerülő okok esetén a teljesítés érdekében póthatáridőt adhat. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 6. A megrendelés módja és teljesítés helyei: A teljesítés az Ajánlatkérő által kért ütemezés szerint, konkrét megrendelés (BMR) alapján történik. A tervek leszállításának helye: BKV Zrt. Beruházási és Műszaki Fejlesztési Főosztály 1980 Budapest, VII. kerület, Akácfa utca 15.

4 A kivitelezéssel érintett helyszín: Budapesti M2 metróvonal felszíni forgalmi vágányok és BKV Zrt. Fehér úti járműtelepe (cím: 1107 Budapest, Fehér út 1/C). Az M2 metróvonalon a Pillangó utca Örs vezér tere állomásköz fűtendő vágányszakaszai az alábbiak: - Jobb vágány két sínszálán a és a szelvény között 200 méter hosszon - Bal vágány két sínszálán a 95+29,892 és a 93+29,892 szelvény között 200 méter hosszon 7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Kötbér: Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít. Késedelmi kötbér az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a Tervezői/Kivitelezési Díj késedelmesen teljesített értékére 2%-a, de legfeljebb 30%. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a Tervezői/Kivitelezési Díj 30%-a. Meghiúsulási kötbér mértéke: a Tervezői/Kivitelezési Díj: 30%-a. Kötbér alapja: a Tervezői vagy a Kivitelezési Díj attól függően, hogy a kötbérigény a tervezés vagy a kivitelezés tekintetében áll fenn. A Vállalkozó az üzemszüneti idő túllépése esetén költségtérítés megfizetésére kötelezett. A költségtérítés mértéke Ft/alkalom + az üzemszüneti idő lejárta után minden megkezdett órára vonatkoztatva a Vállalkozói díj 0,5%. Jótállás: Ajánlattevőnek a beszerzés tárgyára vonatkozóan, átvételtől számított, legalább 36 hónap jótállást kell vállalnia. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás időtartalmáról. Jótállási kötelezettség keretében felmerülő hiba esetén Ajánlattevőnek 1 munkanapon belül meg kell kezdenie jótállási kötelezettségének teljesítését, azaz garanciális hibaszemlét kell tartania, ill. a hibát a lehető leghamarabb időn, de legkésőbb 15 naptári napon belül kell kijavítania. 8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: A szerződés tárgyát képező tervezés és kivitelezés ellenértékének kiegyenlítése a Megrendelés teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással történik. Számlázás: Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult. Ajánlatkérő előleget nem fizet. 4 / 23 oldal

5 Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155 -ban rögzítettek szerint fizet késedelmi kamatot. 9. Ajánlattevőkkel szemben támasztott műszaki, szakmai alkalmassági követelmények M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónap során, a szerződésnek és előírásoknak megfelelően teljesített, összesen minimum 150 m hosszon, országos, vagy helyi vasúti pályahálózaton teljesített sínfűtési berendezés tervezésére, telepítésére és üzembehelyezésére vonatkozó referenciával. A referenciát több szerződésből is lehet teljesíteni. Ajánlatkérő az országos vasúti pályahálózat fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény pontja szerinti fogalmat érti. M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha rendelkezik legalább: o 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. rész 4. pontja szerinti MV-VV ( Vasútvillamossági építmények szakterület ) szakterületi/részszakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/végzettséggel, v. azzal egyenértékűnek tekintett szakképzettséggel rendelkezik és min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik. o 1 fő tervező, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. sz. melléklet I. fejezet 2. rész 7/B. pontja szerint KÉ-VV ( Közlekedési építmények tervezési szakterület, vasúti villamos berendezések, áramellátás, részszakterület) szakterületi/részszakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/végzettséggel, v. azzal egyenértékűnek tekintett szakképzettséggel és min. 36 hónap vasúti biztosítóberendezések tervezése területen szerzett gyakorlattal rendelkezik. Ajánlatkérő előírja, hogy a műszaki alkalmasság M2. pontjában meghatározott, a teljesítésbe bevonni kívánt és az ajánlatban megjelölt szakember(ek) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-VV és KÉ-VV jogosultsággal vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal szerepeljenek a kamarai névjegyzékben. 1 fő több jogosultságot is igazolhat. Műszaki alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja) Az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek): M1: ismertetnie kell a felhívás megküldését megelőző 60 hónap során végzett legjelentősebb teljesítéseit. Az ajánlattevő választása szerint a referencia nyilatkozatnak vagy igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés mennyisége, a teljesítés ideje (év/hó/nap), a szerződés tárgya, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciát több szerződésből is lehet teljesíteni. 5 / 23 oldal

6 6 / 23 oldal Ajánlattevőnek a referencia nyilatkozatokat vagy igazolásokat cégszerűen aláírt formában, az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapnál nem régebbi keltezéssel ellátva kell benyújtania. M2: csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, önéletrajzzal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet). A szakemberek tekintetében alkalmassági kritériumként Ajánlatkérő egyfelől a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett - a felhívásban meghatározott - szakképzettség meglétét írja elő. Csatolandó a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint a szakember (szervezet) által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen. 10. Az Ajánlattevő által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok: Megnevezés Melléklet a) Ajánlattételi nyilatkozat 1. sz. melléklet b) Nyilatkozat alvállalkozó(k)ról 2. sz. melléklet c) 3. sz. melléklet d) Nyilatkozat kizáró okokról Nyilatkozat kizáró okokról alvállalkozóról (adott esetben) Referencianyilatkozat/Referenciaigazolás 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet e) f) Szakemberek táblázata 6. sz. melléklet g) Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról 7. sz. melléklet h) Egyéb nyilatkozatok 8. sz. melléklet i) Árazott költségvetés 1. sz. függelék j) Aláírási címpéldány másolata k) Egyéb, az alkalmassági igazolása körében előírt nyilatkozatok, dokumentumok Ajánlattevőnek ajánlatához ütemtervet kell csatolnia a projekt átfutási idejét figyelembe véve a munkavégzés tervezett időtartamáról. Az ajánlatban meg kell jelölni az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint nyilatkoznia kell az alvállalkozó által végzendő tevékenységről, és annak a teljes ajánlatra vonatkozó mértékéről. 11. Helyszíni bejárás Ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok elkészítése érdekében Ajánlattevőknek lehetőséget biztosít az eljárás tárgyát képző helyszín megtekintésére. Ennek helye és ideje: október 7. 11:00 óra Találkozás helye: BKV Zrt. Fehér úti járműtelepe (cím: 1107 Budapest, Fehér út 1/C) parkoló

7 A helyszíni bejárás során az áramátalakító helyiség és a tároló épület megtekintése lehetséges. Kérjük, hogy Ajánlattevők a Visszaigazoló adatlapon jelöljék meg, hogy kik fognak részt venni a helyszíni bejáráson. Kérjük, hogy a Visszaigazoló adatlapot a helyszíni bejárást megelőző munkanap 14:00 óráig szíveskedjenek megküldeni a kozbeszerzes@bkv.hu -címre. Jelentkező hiányában a helyszíni bejárás nem kerül megtartásra, amely körülményről a tervezett időpontot megelőző munkanapon 14:30 óráig tájékoztatást adunk! 12. Ajánlati árak: Az ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított értékét a 1. sz. melléklet (Ajánlattételi nyilatkozat) kitöltésével egy összegben, magyar forintban kell megadni. A részletes egységárakat az 1. számú függelék kitöltésével kell megadni. Az általános forgalmi adó nélkül számított ajánlati egységáraknak tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi járulékos költséget és adókat. 13. Részvételre jelentkezés: Amennyiben Ajánlattevő az eljárásban részt kíván venni, részvételi szándékát október 14.- én 10:00 óráig jelezze a kozbeszerzes@bkv.hu címen. Az eljárásban való részvétel és a jelentkezés előfeltétele, hogy Ajánlattevő regisztrációval rendelkezzen az Electool tendereztető rendszerben. A részvételi szándék jelzésekor kérjük, Ajánlattevő Electool rendszerben regisztrált címét megadni. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben még nem regisztrált az Electool tendereztető rendszerében, arról időben intézkedjen (a regisztrációra akár egy munkanapot is igénybe vehet), mert csak érvényes regisztrációval tud érvényes jelentkezést leadni az előzőekben meghatározott határidőre. Ha az eljárás iránt érdeklődését jelezte, Ajánlatkérő Ajánlattevőnek az Electool tendereztető rendszeren keresztül az eljárásban való részvételre feljogosító meghívót küld. 14. Az eljárás lefolytatása, ajánlatok benyújtása: Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése október 11.-én 10:00-ig kizárólag írásban a felületen keresztül tehető. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban kizárólag az elektronikus rendszerben van lehetőség az ajánlat benyújtására. Az ajánlatot és a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat kitöltve és cégszerűen aláírva, digitalizálva az Electool oldalára ( kell feltölteni. 7 / 23 oldal

8 Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában az ajánlattételi nyilatkozatban adja meg az elérhetőségéhez szükséges adatokat: Ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-száma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása. Az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával az Ajánlattevő kifejezetten nyilatkozik a szerződéstervezet elfogadásáról. 15. Az ajánlatok benyújtásának (feltöltésének) határideje (ajánlattételi határidő): október 17. nap 12 óra 00 perc Az ajánlati árak megtekintése: október 17. nap 12 óra 01 perc 16. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Az Ajánlatkérő az ban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján bírálja el. 17. Az ajánlatok bírálata Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el oly módon, hogy csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy döntésétől függően a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Az Ajánlatkérő az ajánlat(ok) bírálata során a felhívott ajánlattevő(k) részére teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről elektronikus úton írásban tájékoztatja az érintett ajánlattevőt. Amennyiben a felhívott ajánlattevő egyáltalán nem, vagy nem megfelelően nyújtja be a hiánypótlását és ezáltal nem felel meg az eljárásban meghatározott tartalmi követelményeknek, Ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempont(ok)ra figyelemmel az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 18. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről elektronikus úton írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket. Hiánypótlás során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az Ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy 8 / 23 oldal

9 9 / 23 oldal törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az Ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 19. Az ajánlati kötöttség: Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig írásban módosíthatja vagy vonhatja vissza. Az ajánlattételi határidő lejártát követően tárgyalás vagy elektronikus árlejtés esetén az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint történhet az ajánlat módosítása. Az ajánlati kötöttség az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart azzal, hogy ezen időpontot követően ajánlatkérő nyilatkozatot kérhet az ajánlat további fenntartására. Amennyiben ajánlattevő nem nyilatkozik, azt ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát fenntartja. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a felhívást. 20. Eredményhirdetés: Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban értesíti az Ajánlattevőket az ajánlatok bontását, ártárgyalás/árlejtés esetén az árlejtés/ártárgyalás napját követő 30. napig. Ajánlatkérő az ajánlatok megfelelő értékelése érdekében jogosult az eredményhirdetés napját indoklás nélkül elhalasztani, amelyről írásban értesíti ajánlattevőket. 21. Egyéb rendelkezések: Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses feltételekről tárgyalást tartson. A tárgyalás tartásáról, menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt. Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását - tárgyalás esetén a tárgyalást - követően elektronikus árlejtést tart a végleges ajánlati árak kialakítása érdekében. Amennyiben az eljárásban benyújtott legkedvezőbb ajánlat is meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésre álló fedezet összegét, Ajánlatkérő árlejtést tart. Az eljárásban egy ajánlat esetén, amennyiben az ajánlat meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét, Ajánlatkérő ártárgyalást tart. Az elektronikus árlejtés (ártárgyalás) eredménye alapján kitöltött részletes ártáblázatot az Ajánlattevő köteles az árlejtést (ártárgyalást) követő 2 munkanapon belül aláírva elektronikus úton pdf. vagy.jpg formátumban a kozbeszerzes@bkv.hu címre megküldeni. Abban az esetben, ha az ajánlattevők száma nem teszi lehetővé a valódi versenyt, Ajánlatkérő jogosult új ajánlattételi határidő kitűzésével akár módosított feltételekkel újabb Ajánlattételre felhívni az Ajánlattevő(ke)t, adott esetben újabb Ajánlattevők bevonásával egyidejűleg. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa és adott esetben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja. A szerződés a nyertes ajánlattevővel, írásban jön létre, mindkét fél általi aláírás időpontjában.

10 22. Egyéb nyilatkozatok: Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy: - az ban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az Ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vette és elfogadta; - a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozik az Ajánlattételi nyilatkozaton megadott ellenszolgáltatás ellenében; - amennyiben a Társaság, ill. alvállalkozója bármely oknál fogva (lásd pl. betegség, munkaviszony megszűnése, stb.) nem rendelkezik a szerződés teljesítésének időtartama alatt a megfelelő számú szakemberrel úgy kötelesek gondoskodni arról, hogy az elvárt létszámú szakember biztosításához más szakember(eke)t a teljesítésbe bevonjanak (pl. eseti megbízás útján, stb.), azzal, hogy ezen szakembereknek is meg kell felelniük a jelen Ajánlati felhívásban és a jogszabályokban foglalt feltételeknek; - hogy - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 20 millió Ft/év és 10 millió Ft/kár összeghatárokat elérő értékű kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti; - az általa vállalt teljesítési határidő (maximum 4 hónap):. hónap; - az általa vállalt jótállás időtartama (minimum 36 hónap):.. hónap; - a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállalja a meghibásodásból eredő károk megtérítését; - kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási kötelezettség keretében felmerült hiba esetén legfeljebb 1 munkanapon belül megkezdi a jótállási kötelezettsége teljesítését, ill. a hibát a lehető leghamarabb időn, de legkésőbb 15 naptári napon belül kijavítja; - a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy ezzel egyenértékű, a felhívás 9. pontjában meghatározott jogosultsággal szerepelnek, vagy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelni fognak kamarai névjegyzékben; - tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag en küldi, melynek érdekében: o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen címen fogadja, o tudomásul veszi, hogy amennyiben Ajánlatkérő legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással, illetve kézbesítettséget jelző válaszüzenettel a megrendelés megadott -címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő; - az ajánlatkérő honlapján található: - személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat ( tajekoztatas beszerzesek), valamint - az ajánlatkérő Minőségirányítási-, Energiairányítási-, valamint Környezetközpontú Irányítási Rendszerének követelményeit ( iranyitasi rendszerek iso) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette; - a szerződés teljesítése során törekszik a minőségi és energiahatékony munkavégzésre, a környezetszennyezés csökkentésére és a környezetbarát anyagok felhasználására; 10 / 23 oldal

11 - az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e. AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 1. S Z Á M Ú M E L L É K L E T Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság, Beszerzési Főosztály 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Az eljárás tárgya: M2 sínfűtés tervezése és kivitelezése az Örs vezér tere Pillangó utca között Az eljárás száma: VB-302/19. Ajánlattevő cég adatai a. Név:... b. Székhely:... c. Adószám:. d. Cégjegyzékszám: e. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... f. cím:. g. Telefonszám:... h. Kapcsolattartásra kijelölt személy neve, elérhetősége ( cím/telefon/fax szám): Az ajánlat értékelési szempont szerinti eleme: Értékelési részszempont Mindösszesen ajánlati ár (tervezés és kivitelezés, általános forgalmi adó nélkül számított) Ft.. Ft Alulírottak kijelentjük, hogy a felhívásban, a kiegészítő mellékletekben és szerződés tervezetben foglalt feltételeket elfogadjuk, jelen ajánlatunkat a szerződéskötésig fenntartjuk., év... hó... nap Ajánlattevő cégszerű aláírása 11 / 23 oldal

12 2. S Z Á M Ú M E L L É K L E T NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓ(K)RÓL Címzett: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság Beszerzési Főosztály 1980 Budapest Akácfa u. 15. Az eljárás tárgya: M2 sínfűtés tervezése és kivitelezése az Örs vezér tere Pillangó utca között Az eljárás száma: VB-302/19. Alulírott...(név) a.(cég neve), mint Ajánlattevő nevében nyilatkozattételre jogosult személy a BKV Zrt., mint Ajánlatkérő számú, M2 sínfűtés tervezése és kivitelezése az Örs vezér tere Pillangó utca között tárgyú eljárásában nyilatkozom, hogy a felhívásban megjelölt tevékenység elvégzéséhez az alábbiakban megnevezett alvállalkozók bevonását tervezzük: Sorszám stb. Alvállalkozó cég neve, székhelye Tevékenység megnevezése Közreműködés mértéke (%), év... hó... nap Ajánlattevő cégszerű aláírása 12 / 23 oldal

13 VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 1 (kizáró okok nyilatkozata) 3 / A. S Z Á M Ú M E L L É K L E T Az eljárás tárgya: M2 sínfűtés tervezése és kivitelezése az Örs vezér tere Pillangó utca között Az eljárás száma: VB-302/19. Alulírott..., mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a(z) (cégnév) mint Ajánlattevő a) Nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt; b) Nem függesztette fel tevékenységét; c) Nem követett el gazdasági illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt; d) Nem került jogerősen eltiltásra közbeszerzési eljárásokban való részvételtől; e) Nem szolgáltatott hamis adatot korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban; f) A BKV Zrt.-vel szemben nem állt illetve nem áll polgári peres eljárásban, egyéb jogvitában, nincs a BKV Zrt.-vel szemben fennálló, lejárt kötelezettsége, nem, vagy nem volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a BKV Zrt-vel szemben. Tudomásul veszem, hogy a kizáró okok fennállta vagy azok eljárás során történő bekövetkezése esetén Ajánlatkérő az ajánlatomat érvénytelenné nyilváníthatja., év... hó... nap Ajánlattevő cégszerű aláírása 1 Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell meghatározott tényekről, körülményekről, melyek fennállása esetén Ajánlatkérő dönthet arról, hogy ajánlattevővel nem kíván szerződést kötni, ezért az ajánlattevő ki van zárva az ajánlattételből. A kizárás alapja a szerződésszegés veszélye egyfelől az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmatlansága, illetőleg a megfelelő anyagi fedezet hiánya okán, másfelől üzletvitele körében vagy korábbi beszerzési eljárás során elkövetett jogszabálysértő magatartása, illetve szerződésszegése. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatoltan írásbeli nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem esik a kizáró okok hatálya alá. 13 / 23 oldal

14 NYILATKOZAT A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL 3 / B. S Z Á M Ú M E L L É K L E T ( 1 / 2 O L D A L ) 1.) Kijelentem, hogy az általam képviselt társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi LIII. törvény pont a) b) vagy d) pontja szerinti definiált tényleges tulajdonosa van / nincsen 2 2.) Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosásról szóló törvény pont a) b) vagy d) pontja szerint tényleges tulajdonosa 3 van, a tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye vonatkozásában a következő nyilatkozatot teszem: Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye Kelt, év hó.nap.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 2 megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) 3 a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Ptk. 8:2. (2) bekezdésében meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik, d) alapítványok esetében az a természetes személy, da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár 14 / 23 oldal

15 Nyilatkozat a 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezetekről 3 / B. S Z Á M Ú M E L L É K L E T ( 2 / 2 O L D A L ) Kijelentem, hogy az általam képviselt társaságban az alábbiakban megjelölt jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetek rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet neve 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet címe Kijelentem továbbá, hogy a fent megjelölt szervezetek vonatkozásában (ha van ilyen) is fennállnak az alábbiakban meghatározott feltételek a) EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban rendelkezik adóilletőséggel vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van. VAGY* b) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban nem adózik kedvezményesebben (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna (ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem). 2. a) Kijelentem, hogy a fent megjelölt szervezetek pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi LIII. törvény pont a) b) vagy d) pontja szerinti definiált tényleges tulajdonosa megismerhető. 5 VAGY* b) Kijelentem, hogy a fent megjelölt szervezetek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi LIII. törvény pont a) b) vagy d) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs. A * megjelölt nyilatkozatok közül a megfelelő aláhúzásával, vagy a nem megfelelő törlésével jelölhető Kelt, év hó.nap.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 4 Ajánlattevő társaságban 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet kapcsán szükséges nyilatkozatot tenni. 5 Ajánlattevő társaságban 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet kapcsán szükséges nyilatkozatot tenni. A nyilatkozattétel elegendő, a tényleges tulajdonosok (vagy azok hiányában a vezető tisztségviselők) bemutatása nem szükséges. 15 / 23 oldal

16 VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT (KIZÁRÓ OKOK NYILATKOZATA) 4. S Z Á M Ú M E L L É K L E T Az eljárás tárgya: M2 sínfűtés tervezése és kivitelezése az Örs vezér tere Pillangó utca között Az eljárás száma: VB-302/19. Alulírott..., mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a(z) az általam igénybe vett alvállalkozó, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a) Nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt; b) Nem függesztette fel tevékenységét; c) Nem követett el gazdasági illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt; d) Nem került jogerősen eltiltásra közbeszerzési eljárásokban való részvételtől; e) Nem szolgáltatott hamis adatot korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban; f) a BKV Zrt-vel szemben nem állt illetve nem áll polgári peres eljárásban, egyéb jogvitában, nincs a BKV Zrt-vel szemben fennálló, lejárt kötelezettsége, nem, vagy nem volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a BKV Zrt-vel szemben. Tudomásul veszem, hogy a kizáró okok fennállta vagy azok eljárás során történő bekövetkezése esetén Ajánlatkérő az ajánlatomat érvénytelenné nyilváníthatja., év... hó... nap Ajánlattevő cégszerű aláírása 16 / 23 oldal

17 5. S Z Á M Ú M E L L É K L E T REFERENCIA NYILATKOZAT* Teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap) Szerződést kötő másik fél megnevezése A beruházás tárgya és mennyisége A teljesítés megfelelő volt igen/nem A teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve, elérhetősége, év... hó... nap Ajánlattevő cégszerű aláírása *Ajánlattevő választása szerint az előírt referencia követelménynek megfelelése igazolására referencia nyilatkozatot vagy referencia igazolást nyújthat be. 17 / 23 oldal

18 5. S Z Á M Ú M E L L É K L E T REFERENCIA IGAZOLÁS (REFERENCIÁT ADÓ ÁLTAL TÖLTENDŐ KI!) 1. A referenciaigazolást kiállító szervezet megnevezése: A referenciaigazolást kiállító személy a. neve:... b. beosztása:... c. elérhetősége: A beruházást teljesítő cég megnevezése: A teljesítés adatai: a. A beruházás tárgya:... b. A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap):... c. A teljesítés helye:... d. A teljesített mennyiség: Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:..., év. hó..nap.... Név(nyomtatott) és cégszerű aláírás (a referenciát kiállító részéről) *Ajánlattevő választása szerint az előírt referencia követelménynek megfelelése igazolására referencia nyilatkozatot vagy referencia igazolást nyújthat be. 18 / 23 oldal

19 6. S Z Á M Ú M E L L É K L E T SZAKEMBEREK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 6 Az eljárás tárgya: M2 sínfűtés tervezése és kivitelezése az Örs vezér tere Pillangó utca között Az eljárás száma: VB-302/19. Szakember neve Szakképesítés megnevezése Szakterület megnevezése/ Szakmai tapasztalat (hónap) Szakember neve, év... hó... nap Ajánlattevő cégszerű aláírása 6 A nyilatkozatot attól függően kell ajánlattevőnek, alvállalkozójának vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek kitöltenie, hogy a teljesítésbe melyikük kívánja a szakembert bevonni. 19 / 23 oldal

20 NYILATKOZAT AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL AJÁNLOTT SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL 7. S Z Á M Ú M E L L É K L E T Az eljárás tárgya: M2 sínfűtés tervezése és kivitelezése az Örs vezér tere Pillangó utca között Az eljárás száma: VB-302/19. alulírott.. (név, egyéb, legalább egy azonosításra alkalmas adat), mint a(z) Ajánlattevő által ajánlott szakember kijelentem, hogy részt veszek a fent említett beszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok abba a tervezett időszakban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre a SZAKEMBEREK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA c. 6. számú nyilatkozatban megjelölésre kerültem. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. Amennyiben ez az ajánlat sikeres, tudatában vagyok annak, hogy ha a megkötendő szerződés teljesítése során egészségügyi vagy más, rajtam kívül álló okot kivéve egyéb okból nem állok rendelkezésre, akkor az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől előzetes felszólítás és további indokoláskérés nélkül, azonnali hatállyal elállni és az esetleges szerződésszegésünkből eredő minden kárát érvényesíteni., év... hó... nap Szakember sajátkezű aláírása 20 / 23 oldal

21 8. S Z Á M Ú M E L L É K L E T EGYÉB NYILATKOZAT Az eljárás tárgya: M2 sínfűtés tervezése és kivitelezése az Örs vezér tere Pillangó utca között Az eljárás száma: VB-302/19. Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy az ban és annak valamennyi mellékletében, a szerződés tervezetben, valamint az Ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk az Ajánlattételi nyilatkozatban megadott ellenszolgáltatás ellenében; amennyiben Társaságunk, ill. alvállalkozónk bármely oknál fogva (lásd pl. betegség, munkaviszony megszűnése, stb.) nem rendelkezik a szerződés teljesítésének időtartama alatt a megfelelő számú szakemberrel úgy kötelesek vagyunk gondoskodni arról, hogy az elvárt létszámú szakember biztosításához más szakember(eke)t a teljesítésbe bevonjunk (pl. eseti megbízás útján, stb.), azzal, hogy ezen szakembereknek is meg kell felelniük a jelen ban és a jogszabályokban foglalt feltételeknek; az 9) pont M2 pont 1) alpontja A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt: Neve:.. Ajánlattevővel/alvállalkozóval/kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel való jogviszonyának megjelölése: A jogviszony kezdő időpontja: A szakember gyakorlata:.hónap; az 9) pont M2 pont 2) alpontja A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt Neve:.. Ajánlattevővel/alvállalkozóval/kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel való jogviszonyának megjelölése: A jogviszony kezdő időpontja: A szakember gyakorlata:.hónap; a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy ezzel egyenértékű, a felhívás 9. pontjában meghatározott jogosultsággal szerepelnek, vagy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelni fognak kamarai névjegyzékben; 21 / 23 oldal

22 a fent megjelölt szakemberek a teljesítés ideje alatt rendelkezésre fognak állni; tudomásul vesszük, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag en küldi, melynek érdekében, nyertességünk esetén biztosítjuk, hogy a megrendeléseket egyetlen címen fogadjuk; tudomásul vesszük, hogy amennyiben Ajánlatkérő legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással, illetve kézbesítettséget jelző válaszüzenettel a megrendelés megadott -címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő; az általunk vállalt teljesítési határidő (maximum 4 hónap):. hónap, az általunk vállalt jótállás időtartama (minimum 36 hónap):. hónap, hogy - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 20 millió Ft/év és 10 millió Ft/kár összeghatárokat elérő értékű kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást kötünk, vagy meglévő felelősségbiztosítást kiterjesztjük; a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállaljuk a meghibásodásból eredő károk megtérítését; kötelezettséget vállalunk arra, hogy a jótállási kötelezettség keretében felmerült hiba esetén legfeljebb 1 munkanapon belül megkezdjük a jótállási kötelezettsége teljesítését, ill. a hibát a lehető leghamarabb időn, de legkésőbb 15 naptári napon belül kijavítjuk; az ajánlatkérő honlapján található: o személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat ( tajekoztatas beszerzesek), valamint o az ajánlatkérő Minőségirányítási-, Energiairányítási-, valamint Környezetközpontú Irányítási Rendszerének követelményeit ( iranyitasi rendszerek iso) megismertük és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóinkkal, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertettük; a szerződés teljesítése során törekszünk a minőségi és energiahatékony munkavégzésre, a környezetszennyezés csökkentésére és a környezetbarát anyagok felhasználására; nyilatkozunk, hogy az Ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán - társaságunk adatfeldolgozónak minősül/nem minősül adatfeldolgozónak*., év... hó... nap Ajánlattevő cégszerű aláírása *aláhúzással kérjük jelölni, hogy Ajánlattevő a nyújtott szolgáltatás kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e! 22 / 23 oldal

23 VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP a helyszíni bejáráson való részvételről Alulírott (cég neve) (címe) ezen visszaigazolás BKV Zrt. Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság, Beszerzési Főosztály részére történő megküldésével jelzem, hogy a M2 sínfűtés tervezése és kivitelezése az Örs vezér tere Pillangó utca között () tárgyú e-versenyeztetési eljárásban a helyszíni bejáráson az alább megjelölt személy(ek) fog(nak) részt venni. Kapcsolattartó személy neve: Beosztása:.. Postai címe: Telefax: Telefon:.. Kapcsolattartó személy neve:. Beosztása:.. Postai címe: Telefax: Telefon:.. , év... hó... nap Ajánlattevő cégszerű aláírása 23 / 23 oldal