AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásához Eljárás azonosító: KÉ- 1729/2011. Az írásos ajánlatok benyújtásának határideje: én, 9.00 óra Szolnok, február hó Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú. Nonprofit Kft.

2 I. Fejezet Ajánlattételi felhívás Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyában 2

3 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , [email protected] On-line értesítés: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Postai cím: Kossuth L. út 2. Város/Község Szolnok Kapcsolattartási pont(ok): Kovács Sándor Címzett: Kovács Sándor [email protected] Postai irányítószám: 5000 Ország: H Telefon: 56/ Fax: 56/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: 3

4 [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű [ ] Közszolgáltató [ ] Regionális/helyi szintű [x] Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] [ ] Egyéb [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb (nevezze meg): I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN [x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Védelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelm [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN [ ] Víz [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba)pont] [ ] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] 4

5 [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [x] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [ ] Szolgáltatás [ ] Kivitelezés [x] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Építési koncesszió A teljesítés helye Kunhegyes, Kossuth Lajos út és NUTS-kód HU32 [ ] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] 5

6 II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ] A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben. A teljesítés részét képezi a szükséges kiviteli terdokumentáció elkészítése a fennálló szerzői jogokra tekintettel. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több részre [x] valamennyi részre [ ] II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületeinek korszerűsítése két ajánlati részben, az alábbiak szerint: 1. Ajánlati rész: Szakiskolai épületek ( A és B ), (Kunhegyes, Kossuth út ) két szintes (földszint+emelet) összesen 1407,01 m2 hasznos alapterületű szakiskolai épületek akadálymentesítése, homlokzati hőszigetelése ( 886,76 m2 ) és belső építészeti, gépészeti és elektromos rendszerek korszerűsítése. A teljesítés részét képezi a szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése a fennálló szerzői jogokra tekintettel, 1 db elektronikus és 8 db írott példányban. 2. Ajánlati rész: Gimnáziumi épület, (Kunhegyes, Kossuth út ) négy szintes (pince, földszint, I, II emelet) összesen 2953,05 m2 hasznos alapterületű 6

7 oktatásiépület akadálymentesítése, magastetővel történő ellátása (956,23 m2) felvonó létesítése ( 1 db, 630 kg teherbírású, 8 személyes), homlokzat hőszigetelése (1602, 33 m2) és belső építészeti, gépészeti és elektromos rendszerek korszerűsítése. A teljesítés részét képezi a szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése a fennálló szerzői jogokra tekintettel, 1 db elektronikus és 8 db írott példányban. A beszerzést az ajánlati dokumentációban részletezett szakai követelmények biztosításával kell teljesíteni. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés 2011/04/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2012/08/21 (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért és jótállás- vállalási kötelezettséget, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget ír elő. A késedelmi kötbér mértéke mindkét rész vonatkozásában: legalább Ft/nap. A meghiúsulási kötbér mértéke mindkét rész vonatkozásában a nettó ajánlati ár 5%-a. A jótállási idő mindkét rész vonatkozásában az átadás-átvételtől számított legalább 36 hónap. A sikeres pályázónak a - legalább három éves - jótállási időszakra kiterjedően jóteljesítési garanciát kell nyújtania a nettó ajánlati ára 5%-os mértékében. A garanciavállalások történhetnek készpénz átutalásával, bankgaranciával, vagy arra engedéllyel rendelkező biztosító társaság által kiadott készfizető kezesség vállalásáról szóló kötelevénnyel. 7

8 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során számla benyújtására az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint van lehetőség. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást ajánlatkérő által kiállított teljesítés igazolás és ajánlattevő által benyújtott számla alapján banki átutalással, a Kbt ban foglaltaknak megfelelően teljesíti. Az ajánlati dokumentáció bárki számára hozzáférhető a címen III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz kell csatolni az ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért vállalt egyetemleges felelősséget, valamint a képviseleti joggal felruházott szervezet megjelölését tartalmazó közös nyilatkozatot. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Ha igen, a különleges eltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá esik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró ok fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel semben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. A kizáró okok hiányát a Kbt (3) bekezdés szerint kell igazolni. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevőkre, az ajánlattevőre, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a közös ajánlattevő, az ajánlattévő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója mindkét rész vonatkozásában, ha 8

9 kívánt alvállalkozójára vonatkozóan az alábbi dokumentumokat másolati formában mindkét rész vonatkozásában: a) valamennyi, a cégkivonatban feltüntetett bankszámlájáról a számlavezető pénzintézet által az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot (másolatban) legalább az alábbi tartalommal: - mióta vezeti a számlát; - az ajánlattételi felhívás feladását megelőző két évben a számlán volt-e sorban állás; ha igen, milyen időtartamban [Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont] b) a és évekre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját a hozzá tartozó mellékleekkel, mérleggel és eredmény-kimutatással III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság a) a számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozata szerint számláján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 2 évben 30 napot meghaladó sorban állás volt; b) - mérleg szerinti eredménye a és évek valamelyikében negatív volt, - a vizsgált üzleti évek valamelyikében a saját tőkéje kevesebb, mint a jegyzett tőkéje; Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevőkre, az ajánlattevőre, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára vonatkozóan az alábbi dokumentumokat másolati formában: 1. ajánlati rész vonatkozásában: a) a tárgyévet megelőző három év (2008., és 2010.) legjelentősebb, oktatási célokat szolgáló épületeken teljesített magasépítési építései és/vagy felújításai ismertetését [Kbt. 67. (2) bekezdés a) pont]. A Kbt. 68. (2) bekezdése szerinti igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. b) A Kbt. 67. (2) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, illetve 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kíván alvállalkozója alkalmatlan, ha 1. ajánlati rész vonatkozásában: a) nem rendelkezik a vizsgált években (2008., 2009., 2010.) évek összességében legalább 1 db, legalább nettó 80 mft értékű, oktatási célokat szolgáló épületeken szerzett magasépítési építési és/vagy felújítási területén teljesített referenciával, b) - ha az ajánlattevő által megjelölt teljesítésért felelős személy(ek) körében nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel, gyakorlattal: 9

10 - a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai önéletrajza és szakirányú végzettségét igazoló okirat egyszerű másolata, 2. ajánlati rész vonatkozásában: a) a tárgyévet megelőző három év (2008., és 2010.) legjelentősebb, oktatási célokat szolgáló épületeken teljesített magasépítési építései és/vagy felújításai ismertetését [Kbt. 67. (2) bekezdés a) pont]. A Kbt. 68. (2) bekezdése szerinti igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. b) A Kbt. 67. (2) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján: - a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai önéletrajza és szakirányú végzettségét igazoló okirat egyszerű másolata, - Építésvezető (1 fő): felsőfokú végzettség; legalább 5 éves szakmai gyakorlat építési műszaki vezetőként magasépítés területen; besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározott legalább A.kategória szerint (FMV-Ép.-A kód) 2. ajánlati rész vonatkozásában: a) nem rendelkezik a vizsgált években (2008., 2009., 2010.) évek összességében legalább 1 db, legalább nettó 120 mft értékű, oktatási célokat szolgáló épületeken szerzett magasépítési építési és/vagy felújítási területén teljesített referenciával, b) - ha az ajánlattevő által megjelölt teljesítésért felelős személy(ek) körében nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel, gyakorlattal: - Építésvezető (1 fő): felsőfokú végzettség; legalább 5 éves szakmai gyakorlat építési műszaki vezetőként magasépítés területen; besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározott legalább A.kategória szerint (FMV-Ép.-A kód) III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] A szerződés a Kbt szerint fenntartott igen [x] nem [ ] III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 10

11 IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [x] Tárgyalásos [ ] IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szeriti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [ ] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ] [ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] 11

12 Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/02/22 (év/hó/nap ) Időpont: 09:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció átvétele előtt, átutalással, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft számú számlájára örténhet. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/02/22 (év/hó/nap) Időpont: 09:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/02/22 (év/hó/nap) Időpont: 09:00 Helyszín : A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kh.Np.Kft. tárgyalója Szolnok, Kossuth Lajos út 2. II. emelet Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Kbt. 80 (2) szerint V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 12

13 V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületeinek rekonstrukciója elnevezésű, ÉAOP-4.1.1/A azonosító számú projekt V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: Az írásos összegzés kiküldésének tervezett időpontja: 2011.március 8. napján, óra V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011.március 18-án 8.00 óra V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) igen [x] nem [ ] A dokumentáció ára Ft+25% ÁFA (össz.bruttó ), amely átvehető személyesen, előzetes telefonon (56/ ) történő bejelentkezés alapján munkanapokon óráig, a bontás napján óráig, illetve a Kbt. 54. (8) bekezdésben foglaltak szerint. A dokumentáció átvehető 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám alatt. A dokumentáció átvételének, illetve megküldésének feltétele a dokumentáció ellenértékének igazolt megfizetése. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] V.7) Egyéb információk: 1)A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt

14 (2) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét 2)A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: a felhívás IV.3.3. és V pontjai szerint 3) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban, összefűzve, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell benyújtani, a Kbt. 70/A -ban meghatározott formai követelmények szerint. 4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, Kbt. 70. (1) és (2) bekezdés szerinti kifejezett nyilatkozatát. 5) Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 70. (1) bekezdés, 71. (1) bekezdés a), b),c),d)pontjának, és a 69. (3) bekezdésének megfelelő nyilatkozatok megtételét. 6) Az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben azt az eredmény kihirdetésekor meghatározza. 7) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alábbi cégiratainak eredeti vagy másolati példányát: -az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat; -az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya; 8) Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő tevékenységi körében a jelen beszerzés tárgya szerinti tevékenység nem szerepel. 9) Ajánlattevőnek és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a fizetőképességet igazoló nyilatkozatokat kibocsátó pénzintézeteken kívül máshol nem vezet bankszámlát 10) Helyszíni konzultáció ideje: február 14-én 10 óra, a kivitelezés helyén. 11) A beruházás megvalósítása a tervezői megvalósítási ütemezés szerint történhet. Az 1. ajánlati rész vonatkozásában a munkák kezdési ideje április 1., befejezési ideje augusztus 15. Ezen időpont kötbérterhes határidő, a napi késedelmi kötbér mértéke legalább Ft/nap. A 2. ajánlati rész vonatkozásában a munkák kezdési ideje április 1., befejezési ideje augusztus 21. Ezen időtartam alatt 1 kötbér terhes részhatáridőt határoz meg az ajánlatkérő, mely határidő augusztus 15, a napi késedelmi kötbér mértéke legalább Ft/nap. Ezen időpontig a gimnáziumi épületegyüttes tetőszerkezet építését, liftakna építését, lágyfedés felújítását, homlokzati nyílászárók cseréjét, kávák belső javítását és a homlokzatok hőszigetelését kell elvégezni, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlati dokumentáció bárki számára hozzáférhető a címen. 12) A nyertes ajánlattevőnek a Kbt (2) bekezdése szerinti és az ajánlati dokumentációban részletezett feltételeknek megfelelő építés-szerelés biztosítást (CAR) kell kötnie részenként külön-külön a szerződéses munkák egészére vonatkozóan, melynek kedvezményezettje az ajánlatkérő. Az erről szóló, a biztosító társaság által kiadott előszerződés és/vagy szándéknyilatkozat eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. A biztosítási kötvény a későbbiekben megkötött vállalkozási szerződés mellékletét képezi. 13) Az ajánlatkérő a Kbt. 55. (3) szerinti előírást teszi az ajánlattevők tájékozódási kötelezettségeire vonatkozóan 14) Az eljárásban való részvételt, mindkét rész vonatkozásába külön-külön teljesítendően, az ajánlatkérő ,- HUF ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérő számú számlájára történő befizetéssel, bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíthető. Az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlathoz csatolt a teljesítés módjának megfelelő okirattal kell igazolni. 15) A teljesítés részét képező kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatosan szerzői jogok 14

15 állnak fenn, az erre vonatkozó részletes információkat az ajánlatidokumentáció tartalmazza. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/02/02 (év/hó/nap) A. MELLÉKLET További címek és kapcsolattartási pontok I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE Hivatalos név: JNSZ megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kt. Postai cím: Kossuth Lajos út 2. Város/Község Szolnok Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Stiegler Beáta [email protected] Internetcím (URL): Postai irányítószám: 5000 Ország: HU Telefon: 56/ Fax: 56/ II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ Hivatalos név: JNSZ megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Postai cím: Kossuth Lajos út 2. Város/Község Szolnok Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Stiegler Beáta [email protected] Internetcím (URL): Postai irányítószám: 5000 Ország: HU Telefon: 56/ Fax: 56/

16 III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: JNSZ megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Postai cím: Kossuth Lajos út 2. Város/Község Szolnok Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Stiegler Beáta Internetcím (URL): Postai irányítószám: 5000 Ország: HU Telefon: 56/ Fax: 56/ B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS Szakiskolai (A-B jelű) épületegyüttes 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 1. Szakiskolai épületek ( A és B ), (Kunhegyes, Kossuth út ) rekonstrukciója. A teljesítés részét képezi a szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése a fennálló szerzői jogokra tekintettel. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 1. Szakiskolai épületek ( A és B ), (Kunhegyes, Kossuth út ) két szintes (földszint+emelet) összesen 1407,01 m2 alapterületű szakiskolai épületek akadálymentesítése, homlokzati hőszigetelése ( 886,76 m2 ) és belső építészeti, gépészeti és elektromos rendszerek korszerűsítése. A teljesítés részét képezi a szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése a fennálló szerzői jogokra tekintettel, 1 db elektronikus és 8 db írott példányban. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2011/04/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY 16

17 Befejezés 2011/08/15 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL A teljesítés részét képező kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatosan szerzői jogok állnak fenn, az erre vonatkozó részletes információkat az ajánlati dokumentáció tartalmazza (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS Gimnázium (G jelű) épületegyüttes 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Gimnáziumi épület, (Kunhegyes, Kossuth út ) rekonstrukciója. A teljesítés részét képezi a szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése a fennálló szerzői jogokra tekintettel. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Gimnáziumi épület, (Kunhegyes, Kossuth út ) négy szintes (pince, földszint, I, II emelet) összesen 2953,05 m2 hasznos alapterületű oktatásiépület akadálymentesítése, magastetővel történő ellátása (956,23 m2) felvonó létesítése ( 1 db, 630 kg teherbírású, 8 személyes), homlokzat hőszigetelése (1602, 33 m2) és belső építészeti, gépészeti és elektromos rendszerek korszerűsítése. A teljesítés részét képezi a szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése a fennálló szerzői jogokra tekintettel, 1 db elektronikus és 8 db írott példányban. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2011/04/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2012/08/21 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL A 2. ajánlati rész vonatkozásában a munkák kezdési ideje április 1., befejezési ideje augusztus 21. Ezen időtartam alatt 1 kötbér terhes részhatáridőt határoz meg az ajánlatkérő, mely határidő augusztus 15, a napi késedelmi kötbér mértéke legalább 17

18 Ft/nap. Ezen ideig a gimnáziumi épületegyüttes tetőszerkezet építését, liftakna építését, lágyfedés felújítását, homlokzati nyílászárók cseréjét, kávák belső javítását és a homlokzatok hőszigetelését kell elvégezni, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. A teljesítés részét képező kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatosan szerzői jogok állnak fenn, az erre vonatkozó részletes információkat az ajánlati dokumentáció tartalmazza (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)

19 II. Fejezet Útmutató az ajánlattevők részére Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái Útmutató az ajánlattevők részére Jelen útmutató az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek értelmezésére, az ott meghatározott feltételek kiegészítésére, valamint egyéb a Kbt. előírásainak megfelelő 19

20 ajánlattételi feltételek rögzítését tartalmazza. Jelen Dokumentáció tekintetében a Kbt. megjelölés a évi CXXIX. törvényt jelöli. 1. A dokumentáció használata A Dokumentáció ajánlatkérő szellemi tulajdonát képezi, ennek megfelelően a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik. A Dokumentáció másolása, sokszorosítása csak a jelen eljárásban történő használat érdekében megengedett, a jelen eljárás keretein kívül bármilyen formában történő felhasználásához ajánlatkérő nem járul hozzá. 2. Ajánlatkérő nyilatkozata Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlattételi felhívás A szerződés tárgya szakaszban meghatározott szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésére áll. A dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás (beszerzendő áruk, termékek leírása), a hatályos jogszabályokban és egyéb szabványos előírásokban a Kbt ban előírt követelmények figyelembe vétele mellett került összeállításra, valamint abban a létesítéshez meglévő és okiratokban foglalt követelmények betartásra kerültek. 4. Az ajánlat költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget ajánlattevő viseli. Ajánlatkérő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban ajánlattevők részéről semmilyen jogcímen nem fogad el költség igényérvényesítést, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő az eljárást eredményessé, vagy eredménytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat, dokumentumokat nem szolgáltatja vissza. 5. Kapcsolattartás Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5 napig, a faxon és ben- Word formátumban - eljuttatva, feltüntetve az eljárás tárgyát. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem az ajánlati felhívásban megjelölt elérési helyekre küldtek meg, vagy nem Word formátumban küldtek meg! Az Ajánlatkérő továbbá nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők vagy csak faxon, vagy csak ben küldtek meg! Ajánlatkérő a Kbt (3) b) pontjában foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevők által feltett kérdéseket és az azokra adott kiegészítő tájékoztatást a törvényes határidőn belül megadja. Ajánlattevő a fenti szabályok megsértéséből adódó valamennyi következményt viselni kötelesek. Ajánlattevő adja meg ajánlatában azon kapcsolattartó személyek nevét, beosztását, valamint telefon és telefax számait, címeit, akik az eljárás során nyilatkozattételre, információ adására jogosultak. 20

21 6. Az eljárás nyelve Az eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és egyéb kapcsolattartás magyar nyelven történik. Minden idegen nyelven kiállított igazolás és dokumentum mellé csatolni kell azok hiteles magyar fordítását is a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény vagy a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986.(VI.26.) MT rendelet és a 7/1986.(VI.26.)IM rendelet előírásainak megfelelően. 7. Az ajánlat terjedelme Az ajánlat tárgyát, a megvalósítandó feladatot a Dokumentáció műszaki mellékletét alkotó, műszaki tender tervdokumentáció és árazatlan költségvetési kiírás képezi. 8. Az ajánlatok elbírálása Ajánlatkérő a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatással érkező ajánlat kiválasztása alapján bírálja el. 9. Fizetési feltételek Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során mindkét rész vonatkozásában 3-3 db részszámla és 1-1 db végszámla benyújtására van lehetőség. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást ajánlatkérő által kiállított teljesítés igazolás és ajánlattevő által benyújtott számla alapján banki átutalással, a Kbt ban foglaltaknak megfelelően teljesíti. Fizetés a fordított adózás szabályai szerint történik. A Kbt. vonatkozó előírása: 305. (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítés igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról ha jogszabály másként nem rendelkezik legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. (2) Építési beruházás megvalósítására kötött építési szerződés esetén az ajánlatkérőként szerződő fél, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben mely legfeljebb huszonöt nap lehet nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. (3) Az ajánlatkérőként szerződő fél, illetőleg európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet e alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél) a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: a) az ajánlattevőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 21

22 b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja; f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak]; g) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. -ára is tekintettel teljesítették; h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból meg valósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő negyvenöt nap. (4) A (3) bekezdéstől akkor lehet eltérni, ha törvény eltérően rendelkezik. Továbbá a felek a (3) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében is megállapodhatnak. Az Art. 36/A. -ának (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak a (3) bekezdés g) pontja szerinti ajánlattevői számlára lehet alkalmazni. (5) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötõ fél, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a (3), (4) bekezdést. (6) Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a (3) bekezdés d) vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevőként szerződő fél a 99. (1) bekezdésében meghatározott az ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a 22. (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő számlaszám szerint meghatározott fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha az ajánlattevő a (3) bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette (7) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél kifejezés alatt a projekttársaságot kell érteni. 10. Kötbér vállalásának feltételei 22

23 Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért és jótállásvállalási kötelezettséget, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget ír elő. A késedelmi kötbér mértéke: legalább Ft/nap. A jelen beszerzés során megkötendő szerződések vonatkozásában összesen 3 db kötbérterhes határidőt határoz meg az ajánlatkérő, ezek a következők: 1. rész végteljesítése (ajánlatban megadott határidő, de legkésőbb augusztus 15.) 2. rész részteljesítése (ajánlatban megadott határidő, de legkésőbb augusztus 15.) végteljesítése (ajánlatban megadott határidő, de legkésőbb augusztus 21.) A három felsorolt határidő kivitelezői érdekkörben felmerült ok miatti késedelme az ajánlatban vállalt napi késedelmi kötbér érvényesítését vonja maga után. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogya kötbér(ek) lejárt követelésnek minősül(nek). A beruházás megvalósítása a tervezői megvalósítási ütemezés szerint történhet. Az 1. ajánlati rész vonatkozásában a munkák kezdési ideje április 1., befejezési ideje augusztus 15. Ezen időpont kötbérterhes határidő, a napi késedelmi kötbér mértéke legalább Ft/nap. A 2. ajánlati rész vonatkozásában a munkák kezdési ideje április 1., befejezési ideje augusztus 21. Ezen időtartam alatt 1 kötbér terhes részhatáridőt határoz meg az ajánlatkérő, mely határidő augusztus 15, a napi késedelmi kötbér mértéke legalább Ft/nap. Ezen időpontig a gimnáziumi épületegyüttes tetőszerkezet építését, liftakna építését, lágyfedés felújítását, homlokzati nyílászárók cseréjét, kávák belső javítását és a homlokzatok hőszigetelését kell elvégezni, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ajánlati ár legalább 5%-a. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogya kötbér(ek) lejárt követelésnek minősül(nek). 11. Pót-, és többletszállítások A teljesítés során a szerződéses mennyiség nem térhet el. 12. Jótállás vállalásának feltételei Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő adja meg ajánlatában a vállalt jótállási időtartam hosszát hónapokban, mely a szerződés tárgyában meghatározott munkákra teljes körűen értendő. A jótállás időtartamaként ajánlatkérő a sikeresen lezárt, teljes körű, teljesítési igazolással lezárt átvételtől számítottan minimum 36 hónap jótállás vállalását írja elő. A jóteljesítési idő teljes időtartamára érvényesen jóteljesítési biztosítékot (garanciát) kell teljesíteni, amelynek el kell érnie legalább a nettó ajánlati ár 5%-át. A biztosíték vállalásának ideje: legkésőbb a végszámla benyújtásának napja. A garancia mértékét ajánlati részenként külön-külön kell értelmezni és teljesíteni. A garanciavállalások történhetnek készpénz átutalásával, bankgaranciával, vagy arra engedéllyel rendelkező biztosító társaság által kiadott készfizető kezesség vállalásáról szóló kötelezvénnyel. 13. Egyéb feltételek 23

24 13.1) Ajánlattevő csatolja ajánlatához részenként külön-külön a teljesítés napi bontású, sávos megvalósítási műszaki ütemtervét, valamint az ezzel összhangban álló, a teljesítés ellenőrzésére alkalmas tartalmú pénzügyi ütemezését. 13.2) Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításra adott válasz nem eredményezheti az ajánlat módosítását. 14. Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet a Kbt. 71. (1) bekezdése értelmében. 15. Ajánlattevő csatolja ajánlatához részletes ajánlatát, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, teljesítési határidők, jótállási feltételeket, késedelmi kötbér feltételeket, ajánlat érvényességére vonatkozó feltételek, egyéb ajánlattevői feltételek stb. ismertetését. Az ajánlat részeként be kell nyújtani tételes költségvetést (árazatlan formában a dokumentáció részeként kiadásra került -, melyet az ajánlatkérő a szakmai ajánlat részeként határoz meg. 16. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő csatolja ajánlatához a Kbt. 70. (2) bekezdése értelmében kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlati felhívásban előírt valamennyi igazolást, nyilatkozatot azok kivételével, melyek egyszerű másolatban csatolhatók közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatban is benyújthatja az ajánlattevő. Az ajánlatkérő az eredetiben becsatolt igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogadja. Az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelmények a Kbt. szabályozása szerint: 70/A. (1) A nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következők: a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a 24

25 kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d) Az ajánlatot egy vagy több az ajánlati felhívásban meghatározott számú példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; e) Az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. A 67. (1) bekezdés c), a 67. (2) bekezdés c) és e), a 67. (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása elõtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 17. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)-t, eredetben vagy másolatban. A közbeszerzési eljárási dokumentáció részét képezi: ajánlati felhívás útmutató, alaki feltételek, ajánlati és szerződéses feltételek, szerződéstervezet, ajánlatkérési műszaki dokumentáció, a közbeszerzési eljárás alatt készült írásos anyag, 18. Ajánlat benyújtása Az ajánlatokat három példányban A/4 formátumban kell benyújtani, melyek közül az egyiket eredeti, felirattal kell, a másik kettőt pedig másolat felirattal célszerű megjelölni. Az ajánlathoz oldalszámokat tartalmazó tartalomjegyzéket kell mellékelni. Az ajánlatok összeállítására a módosított Kbt. 70/A (1) bekezdésében foglaltak irányadók A másolati példányokat a kész, eredeti példányról kell elkészíteni. Amennyiben, bármilyen eltérés lenne az egyes példányok között, az eredeti példány az irányadó. Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell kitölteni, az információkat tartalmazó oldalakat folyamatos sorszámozású oldalszámmal ellátni. A saját nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni, valamennyi további információt tartalmazó oldalt szignálni kell, a cégszerű aláírást tartalmazó oldalt nem kell szignálni. Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait csomagolva, vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni: 25

26 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái. Az ajánlat nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig: óráig. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlattételi határidő módosul (pl. az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt), úgy a felirat aktualizálható, azaz a módosított ajánlattételi határidő napját kell feltüntetni. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. A benyújtott ajánlat eredeti és egy másolati példányát az ajánlatkérő 5 évig megőrzi. Egy másolati példányt az ajánlatkérő az eredményhirdetést követően 60 napig tárolja, az ajánlattevő vagy megbízottja kérésére átadja. A 60. nap után az át nem vett másolati példányt az ajánlatkérő minden külön értesítés nélkül megsemmisíti. 20. Ajánlatok bontása Az ajánlat bontására a Kbt ában meghatározott feltételeknek megfelelően az ajánlattételi határidő lejártakor, az ajánlattételi felhívásban megadott helyszínen kerül sor. Ajánlatkérő az ajánlatok bontási eljárásán a Kbt (3) bekezdésében előírt adatokat ismerteti. 21. Ajánlat összeállítása Ajánlatkérő felkéri Ajánlattevőket, hogy az ajánlatukat Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok és dokumentumok jegyzéke jelen dokumentáció III. Fejezet, 1. számú mellékletben megadott sorrend szerint állítsák össze. 22. Szerződés tervezet benyújtása Az ajánlatkérőnek az ajánlati dokumentációban szerződés tervezetet bocsát az ajánlattevők rendelkezésre a dokumentáció IV. Fejezetében. A szerződés tervezetben rögzített minimális ajánlati elemek vállalása az érvényes ajánlattétel feltétele, a tervezet tehát tartalmában nem csökkenthető. Bővíthető viszont a szerződés tervezet mindazon többletvállalásokkal, amelyeket az ajánlattevők benyújtásra kerülő ajánlatai tartalmaznak. Az ajánlattevők tehát kiegészíthetik az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervezetet. Fontos követelmény azonban ez esetben az, hogy az ajánlatban benyújtásra kerülő szerződés tervezet teljes összhangban álljon az ajánlat tartalmával. 23. Nyilvánosság Az Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az eljárás a Kbt-ben előírt nyilvánosság biztosítása mellett történik. 26

27 Ezen kötelezettségnek való megfelelés érdekében az eljárás dokumentumai, a Kbt-ben előírtak szerint bárki számára elérhető elektronikus úton, az Ajánlatkérő-Kedvezményezett hivatalos honlapján, amelynek címe: Figyelem felhívás egyenértékűségre Az ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentáció tartalmazhat egyes elemek esetében gyártó, illetve típus megnevezéseket. Valamennyi ilyen esetben a specifikált ajánlati elem kiváltható azzal minden jellemzőjében egyenértékű elemmel. Ez esetben az ajánlattevőknek az ajánlat érvényessége feltételeként kell ajánlatukban a maradéktalan egyenértékűséget specifikációs jellemzőként külön-külön és teljeskörűen bemutatni, valamint arra alkalmas dokumentummal azt igazolni (pl. termékleírás, termékkatalógus, stb.). 25. Biztosítás Tartalmaznia kell az ajánlatnak részenként külön-külön a teljes körű, mindkét fél által aláírt építés-szerelési biztosítási szándék nyilatkozatot - C. A. R. Amennyiben a vállalkozó munkálatai során alvállalkozókat is igénybe vesz, úgy a biztosítás kiterjesztése az alvállalkozókra is kötelező. A biztosítási időszaknak ki kell terjednie a kivitelezési idejére és a vállalkozó által vállalt jótállás időtartamából legalább 18 hónapra. A biztosításnak ki kell terjednie a meglévő ingatlanokra, épületekre a szomszédos ingatlanokra is kiterjedően, a szavatossági munkákra; földkábelekre; csővezetékekre; egyéb berendezésekre; tűzoltó berendezésekre. A biztosításnak legalább az alábbi tartalmi elemekre kell kiterjednie: 1 : Ajánlati rész: 1.Dologi károk Biztosítási összeg: a kivitelezés teljes összege Kedvezményezett: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata 2. Felelősség biztosítás Kártérítési limit: - Dologi károk: 50 millió Ft/kár/biztosítási időszak - Személyi sérüléses károk: 30 millió Ft/kár/biztosítási időszak Kár darabszám és sorozatkár korlát nélkül. A biztosítási kockázat ki kell, hogy terjedjen a zárt munkaterületen belül okozott károkra is! Egyéb záradékok: 002. záradék- keresztfelelősség 004. záradék - szavatossági munkák kiterjesztése a vállalt szavatosság teljes tartamára 119. záradék - az építtető meglévő tulajdona vagy a biztosított gondoskodása, védelme vagy felügyelete alá tartozó tulajdon. Kártérítési limit : 100 millió Ft 27

28 120. záradék - a vibráció, a teherhordó elemek eltávolítása, vagy meggyengítése. Kártérítési limit : 100 millió Ft Önrész maximális mértéke:- vagyonbiztosítás esetén Ft/kár - felelősségbiztosítás esetén: 10%, de minimum Ft 009, 010,109, 110,112 korlátozó záradékon kívül más egyéb korlátozó záradék nem fogadható el. 2. Ajánlati rész: 1.Dologi károk Biztosítási összeg: a kivitelezés teljes összege Kedvezményezett: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata 2. Felelősség biztosítás Kártérítési limit: - Dologi károk: 140 millió Ft/kár/biztosítási időszak - Személyi sérüléses károk: 50 millió Ft/kár/biztosítási időszak Kár darabszám és sorozatkár korlát nélkül. A biztosítási kockázat ki kell, hogy terjedjen a zárt munkaterületen belül okozott károkra is! Egyéb záradékok: 002. záradék- keresztfelelősség 004. záradék - szavatossági munkák kiterjesztése a vállalt szavatosság teljes tartamára 119. záradék - az építtető meglévő tulajdona vagy a biztosított gondoskodása, védelme vagy felügyelete alá tartozó tulajdon. Kártérítési limit : 100 millió Ft 120. záradék - a vibráció, a teherhordó elemek eltávolítása, vagy meggyengítése. Kártérítési limit : 100 millió Ft Önrész maximális mértéke:- vagyonbiztosítás esetén Ft/kár - felelősségbiztosítás esetén: 10%, de minimum Ft 009, 010,109, 110,112 korlátozó záradékon kívül más egyéb korlátozó záradék nem fogadható el. A nyertes ajánlattevő érvényes, mindkét fél által aláírt építés-szerelési biztosításról szóló szerződését a vállalkozási szerződés aláírásáig köteles ajánlatkérőnek 1 eredeti példányban benyújtani. A kötvény eredeti példányban történő rendelkezésre bocsátása a szerződéskötés feltétele. 26. Ajánlati biztosíték 28

29 Ajánlatkérő a ajánlatok benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Tekintettel arra, hogy az eljárás tartásával történik, az ajánlati kötöttség a végső írásos ajánlat benyújtásakor áll be. Ajánlatkérő az ajánlattevőktől ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg az ajánlattételi felhívás V.7. Egyéb információk 4. pontjában meghatározott Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, ajánlati részenként külön-külön. (Abban az esetben tehát, ha valamely ajánlattevő mindkét ajánlati részre nyújt be ajánlatot, úgy kétszer Ft ajánlati biztosíték nyújtására kötelezett!). Az ajánlati biztosíték nyújtása a Kbt. 59. (1)(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető az Ajánlatkérőnek a számú bankszámlájára az ajánlattételi határidő lejártáig történő átutalással, vagy Ajánlatkérő nevére szóló, az ajánlati kötöttség idejéig érvényben maradó bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában. Az átutalás tényét igazoló eredeti banki igazolást, vagy bankgarancia esetén az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz mellékelni kell. Az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. A biztosítékok visszafizetése a nem nyertes Ajánlattevők részére az eredményhirdetéstől számított 10 napon belül, a nyertes Ajánlattevő részére, valamint a megnevezett második legkedvezőbb ajánlatot adó Ajánlattevő részére a szerződéskötéstől számított 10 napon belül kerül sor. Az ajánlati biztosíték után az Ajánlatkérő kamatot nem fizet. 27. Kiviteli tervdokumentáció A szerződés teljesítése keretében a közzétett ajánlati felhívás szerint - a nyertes ajánlattevőnek kell elkészíteni a kivitelezést megalapozó kiviteli tervdokumentációt. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ismeretei szerint a tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatosan szerzői jog áll fenn. Ezen információt a korábban e tárgyban lezárult jogorvoslati eljárás keretében tett tervezői nyilatkozat alapozza meg. A korábban lefolytatott eljárásban tett ajánlat alapján fenti vagyoni értékű jog értéke: az 1. ajánlati rész vonatkozásában: a 2. ajánlati rész vonatkozásában: HUF+ÁFA HUF+ÁFA A szerzői jog tulajdonosa: Dankó Zoltán, ARCHITEX Kft Szolnok, Verseghy park 8. Építészkamarai száma: É /06 Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatukat a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvényben foglaltaknak mindenben eleget téve kell megadniuk. Ajánlati árukat erre tekintettel kell képezniük. Az ajánlatukban megajánlásra kerülő egyösszegű átalányáron felül a nyertes ajánlattevő semmilyen jogcímen ellenértéket nem számolhat fel, arra nem jogosult. A tervezési költséget a költségvetési főösszesítőben, külön soron szerepeltetni kell. Ezen költség a nettó vállalási ár részét kell képezze. 29

30 III. Fejezet Mellékletek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái 30

31 1. számú melléklet Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok és dokumentumok jegyzéke Figyelem: A részspecifikus dokumentumokat ajánlati részenként külön-külön kell kitölteni és részenként csoportosítva kell benyújtani. Valamennyi részspecifikus dokumentumon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy melyik ajánlati részre vonatkozik! Ezen dokumentumok különösen: Felolvasó lap Ajánlati lap Referenciá(k)ról szóló nyilatkozat Referencia igazolás(ok) Szerződés tervezet Az Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőket, hogy ajánlataikat a jegyzék szerinti sorrendben állítsák össze. 1. Részletes tartalomjegyzék (oldalszámok megadásával) 2. Felolvasólap (2.1. sz. melléklet) 3. Ajánlati lap (2.2. sz. melléklet) 4. A Kbt. 60..(1) bekezdés a)-h) pontjában, 61..(1) bekezdés a)-d) pontjában, valamint a 62..(1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott nyilatkozatok (3.1., 3.2. és a 3.3. sz. melléklet) 5. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70..(1) és (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, milyen vállalkozásnak minősül (4. sz. melléklet) 6. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71..(1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan (5. sz. melléklet) 7. Nyilatkozat a referenciáról (Kbt. 67. (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra vonatkozóan. (6.1. és 6.2. sz. melléklet) 8. Referencia igazolások (Kbt. 68. (2) bekezdés 9. Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről (7. sz. melléklet) 10. Számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozata(i) (Kbt (1) bekezdés a) és évi, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolók (Kbt (1) bekezdés b) pont 12. Nyilatkozat a szakemberekről (Kbt. 67..(2) bekezdésének c) és e) pontjában foglaltakra vonatkozóan. (8.1. és 8.2. sz. melléklet) 13. Nyilatkozat a Kbt. 63. (3) szerint (9. sz. melléklet) 14. Nyilatkozat a Kbt. 72. szerint (10. sz. melléklet) 15. Nyilatkozat biztosítás megkötéséről (11. sz. melléklet) 16. Kapcsolattartó személyek megnevezése (Ajánlattevői nyilatkozat a kapcsolattartó személyéről és elérhetőségéről, címmel) 31

32 17. Árazott költségvetés, melyet az ajánlatkérő szakmai ajánlatként kezel 18. Megvalósítási ütemterv és pénzügyi ütemezés 19. Szabadalmi és védjegy nyilatkozat (12. sz. melléklet) 20. Cégkivonat (60 napnál nem régebbi, eredeti, vagy másolat) 21. Hitelesített aláírás címpéldány (eredeti, vagy másolat) 22. Vállalkozási szerződés tervezet (az ajánlat tartalma alapján kitöltött, az ajánlattevő által aláírt) 23. Nyilatkozat a jóteljesítési biztosíték (garancia) vállalásáról 24. Erőforrás igénybe vétele esetén nyilatkozat, hogy a szükséges erőforrás a teljesítési időtartam alatt fennáll (Kbt (3) és (4) bekezdés) 25. Közös ajánlattétel esetén konzorciális szerződés, valamint nyilatkozat az egyetemleges felelősség vállalásról 26. Rövid cég bemutatás 27. Egyéb, az ajánlattevő által szükségesnek tartott nyilatkozat, dokumentum, ismertető, prospektus, stb. 32

33 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái. Ajánlati rész Az ajánlatok bontásakor ismertetésre kerülő adatok: 1. Az ajánlattevő neve: Székhelye: Levelezési címe: Nettó vállalási ár:..ft + ÁFA (25%). Ft Összesen Ft Összesen: a bruttó egyösszegű átalány ajánlati ár:...ft, azaz...ft/ hó. nap cégszerű aláírás 33

34 2.2. számú melléklet AJÁNLATI LAP Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái. Ajánlati rész Az egyes szerződéses feltételekről 1. Alulírott kijelentem, hogy a hirdetménnyel indult egyszerű közbeszerzési eljárás során hiánytalanul rendelkezésemre bocsátott ajánlati dokumentációt és írásos anyagokat teljes körűen ismerem, az abban foglaltakat teljes körűen elfogadom és magamra nézve kötelezőnek tekintem. Az ajánlatomban az alábbi vállalásokat teszem: 2. Bruttó ajánlati ár (Ft): Ft, mely egyösszegű, bruttó átalányár 3. Vállalt jótállás időtartam a szerződésszerű teljesítéstől számolva egész hónapokban :..hó (legalább 36 hó) 2. Teljesítési határidő: (év/hó/nap) Részteljesítési határidő: (év/hó/nap) (csak a 2. ajánlati rész esetén releváns) 5. Napi késedelmi kötbér:. Ft/nap, (legalább Ft/nap) 6. Meghiúsulási kötbér mértéke:.% (legalább a nettó ajánlati ár 5%-a) 7. Jóteljesítési biztosíték (garancia) mértéke:.% (legalább a nettó ajánlati ár 5%- a) Tudomásul veszem, hogy a benyújtott számlák kiegyenlítése az ajánlatkérő által kiállított teljesítés igazolás és ajánlattevő által benyújtott számla alapján banki átutalással, a Kbt ban foglaltaknak megfelelően. 8. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ezen a lapon és az ajánlat más részeiben szerepeltetett adatok között eltérés tapasztalható, az értékelés során az itt feltüntetett adatok az irányadóak hó nap cégszerű aláírás 34

35 3. 1. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60., 61. és a 62. -ban foglaltakra vonatkozóan Alulírott,..mint a (cég neve) (cég címe)..cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt..(cég neve), mint ajánlattevővel szemben nem áll fenn a 1. A Kbt.60. (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya, azaz a) végelszámolás alatt nem áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, vagy ellen indított felszámolási eljárást jogerősen nem rendelték el, felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetőleg ha személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint hasonló helyzetben nem áll; b) tevékenységét nem függesztette fel, vagy tevékenységét nem függesztették fel; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült, illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra nem került, vagy az eltiltás ideje lejárt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján eleget tett, vagy a megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg; g) az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 15 -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el. h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem követett el, a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nem nyert, illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült. 35

36 i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban, a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé nem áll fenn (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége, 10%-ot meghaladó részét teljesítette, vagy fizetési késedelme nem haladta meg a fizetési határidőt követő 15 napot. Ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapította meg, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. 2. A Kbt.61..(1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya azaz a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el; b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést nem követett el; illetőleg ilyen jogszabálysértést más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen nem állapított meg, és egyúttal bírságot nem szabott ki; c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapította meg; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve. e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezik. 3. A Kbt.62..(1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya: Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet nem követett el, korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan nem szegte meg, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud; b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen a 70..(3) bekezdése, 71..] teljesítése során hamis adatot nem szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett. Kelt: cégszerű aláírás 36

37 A Kbt ra tett nyilatkozat nem követelhető meg, de az ajánlattevő tehet nyilatkozatot ezen jogszabályi helyre vonatkozóan is, ezért tartalmazza a nyilatkozat szövege számú melléklet Alvállalkozói nyilatkozat a Kbt. 60., 61. és a 62. -ban foglaltakra vonatkozóan Alulírott,..mint a (cég neve) (cég címe)..cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt (cég neve), mint ajánlattevővel szemben nem áll fenn a 1. A Kbt.60. (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya, azaz j) végelszámolás alatt nem áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, vagy ellen indított felszámolási eljárást jogerősen nem rendelték el, felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetőleg ha személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint hasonló helyzetben nem áll; k) tevékenységét nem függesztette fel, vagy tevékenységét nem függesztették fel; l) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült, illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta; m) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra nem került, vagy az eltiltás ideje lejárt; n) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján eleget tett, vagy a megfizetésére halasztást kapott; o) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg; p) az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 15 -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el. q) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem követett el, a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nem nyert, illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült. 37

38 r) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban, a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé nem áll fenn (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége, 10%-ot meghaladó részét teljesítette, vagy fizetési késedelme nem haladta meg a fizetési határidőt követő 15 napot. Ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapította meg, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. 2. A Kbt.61..(1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya azaz f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el; g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést nem követett el; illetőleg ilyen jogszabálysértést más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen nem állapított meg, és egyúttal bírságot nem szabott ki; h) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapította meg; i) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve. j) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezik. 3. A Kbt.62..(1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya: Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet c) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet nem követett el, korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan nem szegte meg, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud; d) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen a 70..(3) bekezdése, 71..] teljesítése során hamis adatot nem szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett. Kelt: cégszerű aláírás /alvállalkozó/ 38

39 * A Kbt ra tett nyilatkozat nem követelhető meg, de az ajánlattevő tehet nyilatkozatot ezen jogszabályi helyre vonatkozóan is, ezért tartalmazza a nyilatkozat szövege számú melléklet Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a Kbt. 60., 61. és a 62. -ban foglaltakra vonatkozóan Alulírott,..mint a (cég neve) (cég címe)..cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt..(cég neve), mint ajánlattevővel szemben nem áll fenn a 1. A Kbt.60. (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya, azaz s) végelszámolás alatt nem áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, vagy ellen indított felszámolási eljárást jogerősen nem rendelték el, felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetőleg ha személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint hasonló helyzetben nem áll; t) tevékenységét nem függesztette fel, vagy tevékenységét nem függesztették fel; u) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült, illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta; v) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra nem került, vagy az eltiltás ideje lejárt; w) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján eleget tett, vagy a megfizetésére halasztást kapott; x) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg; y) az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 15 -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el. z) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem követett el, a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nem nyert, illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült. 39

40 aa) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban, a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé nem áll fenn (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége, 10%-ot meghaladó részét teljesítette, vagy fizetési késedelme nem haladta meg a fizetési határidőt követő 15 napot. Ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapította meg, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. 2. A Kbt.61..(1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya azaz k) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el; l) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést nem követett el; illetőleg ilyen jogszabálysértést más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen nem állapított meg, és egyúttal bírságot nem szabott ki; m) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapította meg; n) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve. o) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezik. 3. A Kbt.62..(1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya: Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet e) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet nem követett el, korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan nem szegte meg, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud; f) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen a 70..(3) bekezdése, 71..] teljesítése során hamis adatot nem szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett. Kelt: cégszerű aláírás /erőforrást nyújtó szervezet/ 40

41 * A Kbt ra tett nyilatkozat nem követelhető meg, de az ajánlattevő tehet nyilatkozatot ezen jogszabályi helyre vonatkozóan is, ezért tartalmazza a nyilatkozat szövege. 4. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt (1), (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan Alulírott.., mint a..(cég neve).,.(cég címe)..cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy - Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, formai követelményeket elfogadjuk, ajánlatunkat az azokban rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettük el. - Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben kötelezettségként vállaljuk a 305. és a 306. szerinti előírások érvényesítését. - Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban foglalt határidőkben történő teljesítést. - A közbeszerzési eljárást követően az ajánlattételi felhívásban megadott időpontig tartjuk ajánlatunkat, addig magunkra nézve teljes terjedelmében kötelező érvényűnek tekintjük. - Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott építési beruházás teljesítésének ellenértékeként cégünk, mint ajánlattevő a jelen ajánlathoz mellékelt felolvasó lapon meghatározott ellenszolgáltatásra jogosult. Vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. Törvény alapján: vállalkozásnak minősül. mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak* Kelt:. cégszerű aláírás 41

42 *Aláhúzni 5. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (7) és a 71.. (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan Alulírott, mint a.(cég neve). (cég címe) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt (cég neve)., mint ajánlattevő 1) Az Ajánlatevő a közbeszerzés alábbi részével/részeivel összefüggésben fog a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni. (szervezet (személy) meghatározása nélkül)... 2) Az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók: - Alvállalkozó cég(ek) megnevezése, székhelye: - A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek a teljesítésében a megjelölt cégek közreműködnek: - A közreműködés aránya a nettó ajánlati árhoz viszonyítottan, %-ban kifejezve: % 3) Az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet: - Erőforrást nyújtó cég(ek) megnevezése, székhelye: 4) A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Kelt:.. 42

43 Sorszám cégszerű aláírás számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra vonatkozóan 1. Ajánlati rész Alulírott, mint a..(cég neve) (cég címe) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt (cég neve) mint ajánlattevőnek, 2008., 2009., évek összességében legalább 1 db, legalább nettó 80 mft értékű, oktatási célokat szolgáló épületeken szerzett magasépítési építési és/vagy felújítási területén teljesített, legjelentősebb referenciái a következőkképpen alakultak: A szerződést kötő másik fél neve, címe Teljesítés helye Az ellenszolgálta tás összege (nettó) (értéke) Teljesítés ideje Referenciát adó személy neve, címe, telefonszáma Ajánlattevő mellékelje a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában referenciaként megjelölt munkák műszaki tartalmának rövid ismertetését, valamint annak a szerződésnek való megfelelőségét. Elegendő az alkalmassági feltételként előírt darabszámú referencia igazolás benyújtása. Kelt:. cégszerű aláírás 43

44 Sorszám számú melléklet Alvállalkozói nyilatkozat a Kbt. 67. (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra vonatozóan 1. Ajánlati rész Alulírott.., mint a.(cég neve).( cég címe).cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt.(cég neve) mint alvállalkozónak, 2008., 2009., évek összességében legalább 1 db, legalább nettó 80 mft értékű, oktatási célokat szolgáló épületeken szerzett magasépítési építési és/vagy felújítási területén teljesített, legjelentősebb referenciái a következőkképpen alakultak: A szerződést kötő másik fél neve, címe Teljesítés helye Az ellenszolgáltatá s összege (nettó értéke) Teljesítés ideje Referenciát adó személy neve, címe, telefonszáma Ajánlattevő mellékelje a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában referenciaként megjelölt munkák műszaki tartalmának rövid ismertetését, valamint annak a szerződésnek való megfelelőségét. Elegendő az alkalmassági feltételként előírt darabszámú referencia igazolás benyújtása. Kelt:. cégszerű aláírás /alvállalkozó/ 44

45 Sorszám számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra vonatkozóan 2. Ajánlati rész Alulírott, mint a..(cég neve) (cég címe) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt (cég neve) mint ajánlattevőnek, 2008., 2009., évek összességében legalább 1 db, legalább nettó 120 mft értékű, oktatási célokat szolgáló épületeken szerzett magasépítési építési és/vagy felújítás területén teljesített, legjelentősebb referenciái a következőkképpen alakultak: A szerződést kötő másik fél neve, címe Teljesítés helye Az ellenszolgálta tás összege (nettó) (értéke) Teljesítés ideje Referenciát adó személy neve, címe, telefonszáma Ajánlattevő mellékelje a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában referenciaként megjelölt munkák műszaki tartalmának rövid ismertetését, valamint annak a szerződésnek való megfelelőségét. Elegendő az alkalmassági feltételként előírt darabszámú referencia igazolás benyújtása. Kelt:. cégszerű aláírás 45

46 Sorszám számú melléklet Alvállalkozói nyilatkozat a Kbt. 67. (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra vonatozóan 2. Ajánlati rész Alulírott.., mint a.(cég neve).( cég címe).cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt.(cég neve) mint alvállalkozónak, 2008., 2009., évek összességében legalább 1 db, legalább nettó 120 mft értékű, oktatási célokat szolgáló épületeken szerzett magasépítési építés és/vagy felújítás területén teljesített, legjelentősebb referenciái a következőkképpen alakultak: A szerződést kötő másik fél neve, címe Teljesítés helye Az ellenszolgáltatá s összege (nettó értéke) Teljesítés ideje Referenciát adó személy neve, címe, telefonszáma Ajánlattevő mellékelje a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában referenciaként megjelölt munkák műszaki tartalmának rövid ismertetését, valamint annak a szerződésnek való megfelelőségét. Elegendő az alkalmassági feltételként előírt darabszámú referencia igazolás benyújtása. Kelt:. cégszerű aláírás /alvállalkozó/ 46

47 7. számú melléklet Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről Alulírott...mint a(z)... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a(z)...(ajánlattevő) kizárólagosan pénzintézet/ek/nél vezet számlát: az alább felsorolt Pénzintézet neve Számlavezető fiók címe Bankszámla száma Kelt:., hó.nap cégszerű aláírás 47

48 8.1. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt (2) bekezdésének c) pontjában foglaltakra vonatkozóan.. Ajánlati rész Alulírott., mint a (cég neve), (cég címe). cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szolgáltatás teljesítéséért felelős személyek: A teljesítésért felelős személyek: Ssz Név Szervezeti egység Munkakör Gyakorlat bemutatása (gyakorlati idő, gyakorlat tartalma) Ajánlattevő mellékelje az általa megnevezett szakemberek megfelelőségét igazoló, az ajánlati felhívásban meghatározott dokumentumokat. Kelt:. cégszerű aláírás 48

49 8.2. számú melléklet Alvállalkozói nyilatkozat a Kbt (2) bekezdésének c) pontjában foglaltakra vonatkozóan.. Ajánlati rész Alulírott., mint a (cég neve), (cég címe). cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szolgáltatásteljesítéséért felelős személyek: A teljesítéséért felelős személyek: Ssz Név Szervezeti egység Munkakör Gyakorlat bemutatása (gyakorlati idő, gyakorlat tartalma) A megvalósítás során alkalmazni kívánt szakemberek: Ssz. Név Képzettség Jogosultságot igazoló okirat Alvállalkozó mellékelje az általa megnevezett szakemberek megfelelőségét igazoló, az ajánlati felhívásban meghatározott dokumentumokat. Kelt:. cégszerű aláírás /alvállalkozó/ 49

50 9. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan Alulírott,..mint a (cég neve) (cég címe)..cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kezdeményezett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárása eredményeként megkötött szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a kizáró okok hatálya alá eső, a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe vett alvállalkozókat. Kelt: cégszerű aláírás 50

51 10. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt ban foglaltakra vonatkozóan Alulírott,..mint a (cég neve) (cég címe)..cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattétel során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. [Kbt. 72. ] Kelt: cégszerű aláírás 51

52 11. számú melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítási szerződés közbeszerzési eljárás tárgyára való megkötésének vállalásáról Alulírott,..mint a (cég neve) (cég címe)..cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy cégünk nyertessége esetén, legalább jelen dokumentáció II. Útmutató fejezete 25. pontjában meghatározott tartalommal és mértékig fedezetet nyújtó felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára a szerződéstervezetben meghatározottaknak megfelelően nevesítetten kiterjeszti és azt beruházás befejezésétől számítottan a Ptk.-ban, a rejtett hibáért fennálló szavatossági felelősség teljes időtartama alatt folyamatosan fenntartja. A vonatkozó biztosítási kötvény eredeti példányát legkésőbb a szerződés aláírásáig kell az Ajánlatkérőnek átadni. Kelt: cégszerű aláírás 52

53 12. számú melléklet Szabadalmi védjegy nyilatkozat Alulírott, mint (a cég) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az általunk teljesítendő szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely részének ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz fűződő, vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom továbbá, hogy ha bármely harmadik személy az ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor azért teljes mértékben az ajánlatkérő helyett helyt állunk. Kijelentjük továbbá, és teljes körű felelősséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy a Dokumentációt szellemi alkotásoknak tekintjük, az azokra vonatkozó védői jogokat teljes körűen elismerjük, azok kezelésének a Dokumentációban előírt szabályozását elfogadjuk és betartjuk. Kelt: cégszerű aláírás 53

54 IV. Fejezet Szerződéstervezet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái 54

55 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Ajánlati rész Megrendelő: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata Vállalkozó:

56 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5001 Szolnok, Kossuth L. út 2. Képviseli: Kovács Sándor elnök Adószám: Számlaszám: Tel.: 56/ * Fax: 56/ Székhely: Képviseli:. Adószám: Cg:. Számlaszám(ok):. Tel.:.. Fax:. mint Megrendelő, mint Vállalkozó, között a Megrendelő által lefolytatott nemzeti közbeszerzési eljárásrendben, a tárgyalás nélküli általános egyszerű eljárás szabályai szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen, az alábbi tartalommal. 1. Szerződés tárgya: 1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója részét képező - Szakiskolai épületek ( A és B ), (Kunhegyes, Kossuth út )* - Gimnáziumi épület, (Kunhegyes, Kossuth út )* rekonstrukciós kivitelezési munkáit a kiadott dokumentációban megfogalmazott és ahhoz csatolt tender tervdokumentációnak, valamint a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően. Jelen szerződés részét képezi a kivitelezéshez szükséges teljes kiviteli tervdokumentáció elkészítése. *Megfelelő rész aláhúzandó! 1.2. A teljesítés helye: - Szakiskolai épületek ( A és B ), (Kunhegyes, Kossuth út )* - Gimnáziumi épület, (Kunhegyes, Kossuth út )* *Megfelelő rész aláhúzandó! 1.3. A Megrendelő köteles szerződésszerű teljesítés esetén a tárgyi munkát átvenni, és az elvégzett munkáért a jelen szerződésben rögzített vállalkozói díjat megfizetni A Vállalkozó a tender tervdokumentációt megvizsgálta, azt teljesnek és jelen szerződés teljesítésére alkalmasnak találta. 56

57 2. A vállalkozási díj: 2.1. Nettó:.- Ft ÁFA 25 %..- Ft Bruttó ajánlati ár:.- Ft azaz:.. 00/100 forint. A fenti összeg egyösszegű átalányár, mely a később részletezettek szerint igazolt teljesítmény alapján kerül elszámolásra. Az ÁFÁ-t a fordított adózás szabályai szerint a Megrendelő fizeti meg. Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 142. (1) b) pontja szerinti, ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak minősül. Az általános forgalmi adó megfizetésére, a jelen szerződés mellékletét képező, a fordított adózás alkalmazásához szükséges, a Megrendelő által tett Nyilatkozat alapján kerül sor. Az igazolt teljesítés ellenértékeként kiállításra kerülő számlák kifizetése minden esetben a Megrendelő számlájáról történik. A Megrendelő nevére kiállított számlákat 3 példányban kell benyújtani Megrendelő részére, annak székhelyén. A kifizetés a független mérnök által leigazolt és benyújtott számla alapján, banki átutalással, a minden tekintetben megfelelő formájú és tartalmú számla befogadását követően történik. A számlák kifizetésének feltétele a Megrendelő által elismert teljesítésigazolás. A teljesítés igazolása oly módon történik, hogy a felek a teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel jogszabályokban meghatározott tartalommal amelyben rögzítik, a jelen szerződésben meghatározottakhoz képest a Vállalkozó teljesítését (műszaki teljesítést). A felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja. A teljesítésigazolást követően a Vállalkozó jogosult és köteles a számlákat benyújtani. A Vállalkozó köteles az összeállított, benyújtandó számlát a független mérnök előzetesen egyeztetni. A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatás 45 napon belül kerül átutalásra, a Kbt (1)-(6) bekezdése szerint. A Kbt (3) bekezdésének megfelelően Vállalkozó (Ajánlattevőként szerződő fél/felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni Megrendelő részére, hogy közülük ki mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Továbbá az összes Ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási viszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, és egyidejűleg felhívja az alvállalkozók és szakemberek figyelmét, hogy állítsák ki számláikat. 57

58 Az Ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani Megrendelő felé, amely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban és egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. Ezen számlák értékét Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozó részére, aki haladéktalanul köteles kiegyenlíteni az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. (3) bekezdés szerint azt (annak egy részét) visszatartja. Az Ajánlattevőként szerződő felek az alvállalkozók, illetőleg szakemberek számláinak kiegyenlítéséről szóló igazolások másolatait, vagy az alvállalkozó/szakember köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát átadják Megrendelő részére, majd ezt követően benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, amelyek ellenértékét Megrendelő 45 napon belül átutalja az Ajánlattevők részére szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüknek az Art. 36/A. -ára is tekintettel teljesítették. A kifizetésre vonatkozó további jogszabályok: 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, valamint 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, illetve a évi XCII. tv. (Art.). A végszámla benyújtására és kifizetésére a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően kerülhet sor. A Végszámla mellékleteként a jótállási biztosíték teljesítésének igazolását is csatolni szükséges. Megrendelő elfogadja a Vállalkozó határidő előtti teljesítését. A kész létesítményre vonatkozó átadás-átvételi eljárás lezárása mindaddig nem kezdeményezhető, amíg hiba- és/vagy hiánypótlás áll fenn, vagy a megvalósítási tervdokumentáció és a nem jogerős használatbavételi engedély(ek) Megrendelő részére maradéktalanul átadásra nem kerültek. 3. Fizetési biztosíték: 3.1. A Megrendelő e szerződés aláírásával igazolja, hogy a megvalósítás pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. 4. Teljesítési határidő: Kezdés: április 1. Befejezés:.... Részteljesítés:.. (csak a 2. ajánlati rész esetén releváns) 5. Műszaki megvalósítás, teljesítés: 5.1. A Vállalkozó, illetve alvállalkozói a kiírásnak megfelelően végzik el az 1.1. pont szerinti munkálatokat A Vállalkozó jogosult Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása mellett a tervben meghatározott anyaggal egyenértékű anyagot beszerezni, beépíteni. 58

59 5.3. Pótmunka: amennyiben az engedélyezési, kivitelezési tervdokumentációtól és a műszaki kiegészítésektől, valamint az ajánlatkérési dokumentációtól való eltérések miatt pótteljesítések válnak szükségessé, arra vonatkozóan Vállalkozó javaslatot ad, melynek elfogadásáról a Megrendelő a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve dönt. A pótmunka szükségességét és engedélyezését az építési naplóban is rögzíteni kell A pótmunka elszámolása tételes formában az alábbiak szerint történik: a kiírásnak megfelelő pótmunka elszámolása azonos az ajánlat készítése során alkalmazott árképzéssel (anyag, díj, rezsióradíj, stb.). 6. Munkaterület: 6.1. A munkaterület átadása: április A Megrendelő biztosítja, hogy a jegyzőkönyv szerint átadott munkaterület munkahelynek alkalmas állapotú használója a Vállalkozó A Vállalkozó a saját költségén gondoskodik az átvett munkaterület és a leszállított anyagok, berendezések biztonságos őrzéséről, továbbá a munkaterületek biztonságos, kerítéssel történő elhatárolásáról és a helyszín biztonságos közlekedésének biztosításáról és a munkavégzéshez nem szükséges építési berendezések elszállításáról. A Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő munka-, tűz-, környezet-, zaj, rezgés, por szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartja. E kötelezettségének megszegésével és tevékenységével bárkinek okozott, bármely kárt teljeskörűen a Vállalkozó viseli A Vállalkozó tevékenységével összefüggő károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt térítést. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a károk elhárítására, saját nevére és felelősségére vonatkozó, a beruházás értékéhez igazodó mértékű építési-szerelési felelősségbiztosítással. Ennek elmaradásából eredő jogkövetkezmények teljes egészében Vállalkozót terhelik. A biztosítással nem fedezett, de a Vállalkozó tevékenységével felróhatóan okozott károkat teljeskörűen a Vállalkozó viseli, illetve a felmerülő költségeket fizeti A Vállalkozót az építési tevékenység során a Megrendelőnek és/vagy harmadik személyeknek okozott károk tekintetében teljes körű kártérítési kötelezettség terheli A Megrendelőnek felróható késedelmes munkaterület szakasz biztosítása esetén jogosulti teljesítési késedelem történik. Ebből következően, ha ez olyan mértékű, amely kihat a szerződéses feltételre, a szerződés szerinti teljesítési határidő módosulhat, melynek új (módosított) időpontját a felek közös megegyezéssel írásban határozzák meg A Vállalkozó és az alvállalkozók kötelezettsége az évi XCIII. törvény, az évi XXXI. törvény, az évi LXXVIII. törvény, a 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet, az évi LIII. törvény és a évi XLIII. törvény, illetve annak kiegészítő rendeletei szerinti tűz-, munka- és környezetvédelmi előírások betartása. 59

60 6.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett kivitelezési munkák teljes időtartama alatt az intézmény építkezéssel nem érintett részének zavartalan működését biztosítja, a környéken élő lakók pihenését, éjszakai nyugalmát a munkavégzés során nem zavarja A Megrendelő által elfogadott kiviteli tervtől eltérő műszaki megoldást a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben vita alakul ki közöttük abban, hogy a kivitelezés a kiviteli tervnek és az építési naplóban történt bejegyzéseknek megfelelően történt-e, és ebben három munkanapon belül egyezségre nem jutnak, a vita eldöntése érdekében külső igazságügyi szakértőt vesznek igénybe. A szakértő díját az fizeti meg, akit a szakértői vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértői vélemény a Vállalkozót marasztalja el, a Vállalkozó megfizeti Megrendelőnek a késedelmi kötbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolható ténylegesen bekövetkezett kárát. Amennyiben a szakértői vélemény a Megrendelőt marasztalja el, a Megrendelő az első részlet összege után fizet késedelmi kamatot, valamint megtéríti a Vállalkozó dokumentummal igazolható ténylegesen bekövetkezett kárát. 7. Megrendelői szolgáltatások: 7.1. Jelen szerződés keretében teljesítendő 8 példány kiviteli tervdokumentációból 2 példány a kivitelezést szolgálja a kivitelező használatában A Megrendelő biztosítja a munkavégzés lehetőségét munkaidőn túl is, előzetes bejelentés alapján, azonban az éjszakai munkavégzéshez a Megrendelő nem járul hozzá. A munkaterület megközelítése a munkaterület átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvben rögzítettek szerint történik A Megrendelő a helyszínen víz, földgáz és elektromos energia vételezési lehetőségét biztosítja, amelyek használatának ellenértékét a Vállalkozó külön megállapodás alapján - megtéríti. 8. Képviselet ellenőrzés: 8.1. A Megrendelő független mérnök megbízottja a munkaterület átadás-átvétele során kerül megnevezésre A Vállalkozó szakági felelős műszaki vezetőinek neve a 290/2007. (X.31.) Korm rendelet szerint: Építésvezető: Név: Beosztás, telefonszám:, Tel.: ; Fax:.. Címe: 60

61 8.3. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles Építési naplót felfektetni és vezetni a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni, melyre a 8.1. és 8.2. pontban felsoroltak jogosultak Az építési naplóba történő bejegyzésre legkésőbb 8 naptári napon belül köteles válaszolni a bejegyzésre jogosult másik fél. Ellenőrzés, ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását eredményezi, minek minden következményét mulasztott tartozik vállalni. Az építési naplóba tartozó, de csak szóban közölt felhívás, válasz a felek között semmis. 9. Teljesítés fogalma: 9.1. A kivitelezési munka csak a Vállalkozó rendelkezésére álló engedélyes és kiviteli tervek birtokában kezdhető meg. A Vállalkozó ajánlata az ajánlati felhívás dokumentációiban meghatározott műszaki tartalomra terjed ki A kivitelezést jelen szerződés alapján felek között teljesítettnek kell tekinteni akkor, ha minden lényeges elemére tett vállalás megvalósult, természetbeni eredménye olyan műszaki egység /illetve egységek/, melyek szolgáltatásaikban biztosítják a rendeltetésszerű használat feltételeit. 10. Minőségi követelmény: A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel rendelkező, MSZ szerinti I. osztályú, tervező által előírt műszaki paramétereket biztosító anyagok, szerkezetek, berendezési tárgyak használhatók fel, amelyek alkalmasságát Vállalkozó szavatolja A szerződés teljesítéséhez szükséges átadni a beépített anyagok tekintetében a 3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM. r. szerinti minőségi megfelelőségi igazolását. 11. Bontott vagy felesleges anyagok: Bontási munkák megkezdése előtt Megrendelő és Vállalkozó a várhatóan kinyerhető anyagok, felszerelések, és épülettartozékok felmérését közösen elvégzik, melyről jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyvben rögzítik azon anyagok, felszerelések stb. megnevezését, amelyekre a Megrendelő igényt tart A Megrendelő által átvett anyagokon kívüli bontott anyagokat a Vállalkozó szabadon hasznosíthatja. A kivitelezés során keletkező bontási anyagot, szennyeződést, hulladékot és építési törmeléket a Vállalkozó folyamatosan eltávolítja, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, engedéllyel rendelkező kezelőhöz köteles elszállítani amelyről a bizonylatokat a Megrendelő részére át kell adnia. A pontban hivatkozott jegyzőkönyvben felsorolt és a Megrendelő által átvett anyagokért az átadás időpontjától kezdődően Vállalkozót semmiféle felelősség nem terheli. 12. Átvétel: 61

62 12.1. A szerződésben vállalt munkák befejezését Vállalkozó írásban 8 nappal előre köteles közölni Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó köteles 2 pld. Megvalósulási tervdokumentációt és 1 pld. használati és karbantartási utasítást átadni a Megrendelő részére Az átadás-átvételi eljárás, valamint az utó-felülvizsgálati eljárás során felek a Ptk a szerint járnak el Vállalkozó az átadás-átvételi eljáráson Megrendelő rendelkezésére bocsátja a következőket: 2 pld. megvalósulási dokumentáció műbizonylatok a vállalkozás tárgyát képező gépészeti, elektromos, stb, rendszerek és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáró, előírt paramétereinek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok (zaj, teljesítmény, környezetvédelmi mérések, stb.) gépkönyvek, minőségi bizonylatok, garancia levelek és jótállási jegyek az egyes épületszerkezetek, gépészeti és elektromos berendezések kezelési, karbantartási utasítása a kezelő személyzet kioktatását, betanítását igazoló jegyzőkönyv érintésvédelmi, földelésmérési jegyzőkönyv elektromos szabványossági és villámvédelmi jegyzőkönyv negatív vízminta eredmény. 13. Pénzügyi fizetési feltételek: Előleg nyújtása: felek megállapodtak abban, hogy Megrendelő előleget nem biztosít, anyagbeszerzést nem finanszíroz A szerződés mellékleteként kezelt műszaki-pénzügyi ütemterven feltüntetett műszaki szakaszok szerint a Vállalkozó a pénzügyi ütemtervnek megfelelő értékű 3 db részszámlát és 1 db végszámlát állít ki és nyújt be. A végszámla benyújtására a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésekor jogosult a Vállalkozó. A végszámla benyújtásának feltétele a pont szerinti jóteljesítési biztosíték (garancia) nyújtása Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó belföldi adóalany. A CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. (1) bekezdés b) pontja alapján az építési szolgáltatás adóját a Megrendelő fizeti meg - a fordított adózás szabályai szerint Megrendelő fizetési késedelme esetén Megrendelő köteles a Vállalkozó részére fizetendő ellenérték után a jegybanki alapkamatban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére A Megrendelő a évi XCII. tv. Art. - 36/A értelmében a havi nettó Ft értéket elérő számlákat abban az esetben fizetheti ki, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adótartozási igazolást, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 62

63 A Vállalkozó az alvállalkozóival kapcsolatban amennyiben vannak/lesznek az Art. 36/A szabályai szerint köteles eljárni. 14. Szavatosság jótállás, kötbér: A Vállalkozó a végzett munkákra.. hónap jótállást vállal, a jótállási időn belül az esetlegesen szükséges javítási munkákat saját költségére haladéktalanul köteles megkezdeni és elvégezni Amennyiben a Vállalkozónak felróhatóan a jelen szerződés 4. pontjában rögzített részhatáridőt és/vagy véghatáridőt a Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A késedelmi kötbér mértéke:...-ft/nap, azaz..forint/nap. Amennyiben a késedelmi kötbér összesített értéke eléri a meghiúsulási kötbér mértékének HUF-ban megállapított értékét, a teljesítés meghiúsulása áll be. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ajánlati ár.%, azaz..ft. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kötbérek lejárt követelésnek minősülnek. 15. Egyéb megállapodások: A Vállalkozó a jótállási időre kiterjedően jóteljesítési biztosítékot (garanciát) nyújt.,- Ft, azaz. forint értékben A Vállalkozó kötelezte magát, hogy a birtokába került adatokat, terveket, illetve egyéb információkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tárgyi munka megvalósításához használja fel és harmadik személy számára a hozzáférés lehetőségét meggátolja A szerződés teljesítésével összefüggő minden adó-, vám- és egyéb járulékos költség a Vállalkozót terheli, amely nem érinti a pontban részletezett, jogszabályi rendelkezésen alapuló ÁFA megfizetési szabályozást. 16. Kifogások - jogvita: A Felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a felek megállapodása alapján a jogvita elbírálására a hatáskörrel rendelkező szolnoki székhelyű Bíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki. Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a módosított Ptk. és Kbt., valamint az idevonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak. A szerződő felek kijelentik, hogy ezen szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó nyilatkozatával, a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján jött létre, s azt átolvasást és értelmezést követően az aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselők által írták alá. A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 63

64 1. számú melléklet: Pénzügyi-Műszaki ütemterv 2. számú melléklet: Biztosítási kötvény 3. sz. melléklet Felhatalmazó levél Szolnok, Megrendelő. Vállalkozó V. Fejezet 64

65 Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái műszaki leírás(ok) árazatlan tételes költségvetés tender tervdokumentáció építési engedély(ek) 65