Jelen szerződés megkötésére a Megrendelő által november 12. napján megindított közbeszerzési eljárás alapján került sor.

Átírás

1 r VAI A AI,KOIASI SII RIODES r amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Ilivatala 1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Adószám : Bankszámlaszám : Magyar Államkincstár Képviseletében eljáró személy neve, címe, elérhetősége : Polyák László műszaki igazgató (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) tel : mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről a(z) név : Magyar Aszfalt Kft. Székhely : 1135 Budapest, Szegedi út Adószám : Bankszámlaszám : Raiffeisen Bank ZRt Képviseletében eljáró személy neve, címe, elérhetősége : Fekete Tamás területi igazgató és Fábián András vállalkozási főmérnök (1135 Budapest, Szegedi út ) tel : , fax : mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó) között az alulírott helyen és időpontban, A Kossuth tér aszfaltburkolatának részleges cseréje - építési beruházás (420/2010)" tárgyban. Jelen szerződés megkötésére a Megrendelő által november 12. napján megindított közbeszerzési eljárás alapján került sor. 1. A szerződés tárgya A Parlament előtti Kossuth téri parkoló burkolása -- építési beruházás (420/20 10)". A feladat teljesítésének részletezését a szerződés 1 dokumentáció tartalmazza.. számú mellékletét képező műszaki A szerződés műszaki tartalma : Vállalkozó a műszaki dokumentációban (l/a vagy 1/B. számú melléklet) meghatározott (ott megjelölt típusú) munkákat köteles elvégezni.

2 2. Vállalkozói díj 2.1. Vállalkozót az 1. pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért Ft, + 25 áfa, vagyis bruttó , azaz negyvenkilencmillióhatszáztizenkettőezer-ötszáz forint összegű vállalkozói díj illeti meg. Ez a vállalkozói díj az 1/A melléklet szerinti műszaki megoldás ellenértéke. A jelen pontban meghatározott vállalkozói díj tartalmazza az esetlegesen szükségessé váló többlet munka díját (5 tartalékkeret) is Amennyiben december 7. napján reggel 9 óráig a szerződést kötő Felek megítélése szerint 0 Celsius fok által megkövetelt műszaki megoldás alkalmazása szükséges, úgy a 2.1. pont szerinti vállalkozói díj 10 %-al magasabb összegben kerül meghatározásra. Erről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, és a jelen szerződés 1/B. sz. mellékletében meghatározott beárazott költségvetés szerinti munkák kerülnek kivitelezésre A szerinti esetben a módosított műszaki tartalomnak megfelelő 5 tartalékkeret a Vállalkozót akkor illeti meg, ha a többletmunka nem az időjárási viszonyok okán merül fel A jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj - mely a szerződéskötést követően semmilyen jogcímen sem emelhető - tartalmazza az 1. pontban, illetve a műszaki dokumentációban foglaltalt teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget. A 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díjon felül - az 1. pontban, illetve a műszaki dokumentációban foglaltak teljesítése fejében - egyéb ár, díj felszámítására, költség elszámolására nincs lehetőség Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott ellenérték pénzügyi fedezetével rendelkezik Vállalkozó az 5 % tartalékkeretre az esetlegesen felmerülő többletmunkák esetén jogosult. A többletmunka a Megrendelő kifejezett írásbeli utasítására végezhető el Pótmunkának a dokumentációban nem szereplő, Megrendelő által külön, írásban megrendelt munka minősül Vállalkozó a pótmunka elvégzésének műszaki szükségességét és indokát a pótmunka igény felmerülésekor rögzítii az építési naplóban, és a pótmunka részletes költségvetését a lehető legrövidebb időn belül átadja a Megrendelőnek A pótmunka megkezdésének feltétele a pótmunkára vonatkozó részletes költségvetés Megrendelő által történő elfogadása és a jelen szerződés módosítása a Kbt ában és ában foglaltak szerint. 3. A teljesítés határideje 3.1. A szerződés teljesítésének határideje : március I. ütem : A burkolással összefüggő, a jelen szerződés 1. számú mellékletében a beárazott költségvetésben 1-4 és 6-9. sorban meghatározott feladatok ellátásának határideje : december II. ütem : A költségvetés 5, sorában meghatározott, a szegélykövek javításával összefüggő feladatok elvégzésének határideje : március Vállalkozó előteljesítésre jogosult a Megrendelővel egyeztetett időpontban.

3 A teljesítés helye, módja, okmányai 4.1. A szerződés teljesítésének helye : 1357 Budapest, V. Kossuth tér Az építési munkaterület átadásának határideje (tervezett kezdés) : december A munkákat a megrendelővel egyeztetett ütemterv alapján lehet végezni, a Parlament tevékenysége minimális zavarásával. A hétvégi, éjszakai, vagy ünnepnapi munkavégzésért a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjon felül más díj nem számolható el. Az 1. pontban foglaltakra vonatkozó ütemterv a jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi. Vállalkozó I. osztályú minőségben köteles teljesíteni, a minőségi osztályt nem tartalmazó szabványolaiál pedig a szabványelőírás követelményeinek megfelelően. A felhasznált, beépített anyagok csak I. osztályú minőségűek lehetnek A szerződés teljesítése az 1. pontban foglaltak vonatkozásában átadás-átvételi eljárással történik A szerződés - az 1. pontban foglaltak vonatkozásában - a szerződéses munkák hiánytalan és hibátlan elvégzését igazoló átadás-átvételi eljárás során felvett, a felek képviselői által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napján tekinthető teljesítettnek Az 1. pontban foglaltak vonatkozásában az átadás-átvételi jegyzőkönyv az alábbi okmányok megléte esetén kerül aláírásra : -- megvalósulási dokumentáció, szabványossági és kivitelezői nyilatkozat, építési napló és mellékletei, beépítésre került anyagok, termékek megfelelőségi tanúsítványai, (EK megfelelőségi tanúsítványai) helyszínrajz, mely tartalmazza, hogy mely területeken került a hálós javítás alkalmazásra 4.7. A teljesítésigazolás kiadására Polyák László műszaki igazgató és Lukács József osztályvezető együttesen jogosult. 5. Fizetési feltételek 5.1. A Vállalkozó az I. ütem befejezésekor egy darab részszámla, míg a a 11. ütem befejezésekor egy darab végszámla kibocsátására jogosult. A számla befogadásának feltétele, hogy hibátlanul és maradéktalanul tartalmazza a következő adatokat : a számla kelte, a számla sorszáma, a teljesítés időpontja, a szolgáltatás megnevezése, az adó alapj a, az adó mértéke áthárított adó (adott esetben), adómentesség (adott esetben). az elvégzett munka megjelölése

4 A számlán a következő szerint kell a címzést szerepeltetni : Országgyűlés Ilivatala 1357 Bucíapest, Kossuth L. tér Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A -a értelmében a számla kifizetésének feltétele a tényleges kifizetést megelőző 30 napnál nem régebben kelt, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, bemutatása, megküldése a Megrendelő részére Amennyiben Vállalkozót - az Art. 36/B. -a alkalmazásával - felvették a köztartozásmentes adózói adatbázisba, az adóigazolás benyújtása alól mindaddig mentesül, amíg szerepel az említett adatbázisban Az együttes adóigazolás rendelkezésre bocsátásának hiányában nem kerülhet sor pénzügyi teljesítésre. Köztartozás esetén a vállalkozói díj nettó összege a köztartozás erejéig visszatartásra kerül az Art.36/A -a (3)-(4) bekezdései alapján Megrendelő a Kbt ában és az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -36/B -aiban foglaltak alkalmazásával a következők szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. a) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés igazolása időpontjáig köteles a szerződés 7. szánú melléklete szerinti nyilatkozatot teruni. b) Vállalkozó egyidejtiíleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket ezen számlák kiállítására. c) Vállalkozó a teljesítés igazolását követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani Megrendelő felé, amely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. E számla ellenértékét a Megrendelő 15 napon belül utalja át a Vállalkozónak. d) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetve az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint a köztartozás összegét visszatartja, és az átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a 10. számú 8. melléklet szerinti nyilatkozattal együtt átadja a Megrendelőnek. e) Vállalkozó ezt követően jogosult az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számla kiállítására, amely ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül utalja át a Vállalkozónak, ha az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. -ára is tekintettel teljesítette. f) Az Art. 36/A. -ának (3) bekezdése szerinti visszatartás a Vállalkozóval szemben kizárólag a saját teljesítésére vonatkozó számlára alkalmazható. g) Amennyiben Vállalkozó nem igazolja, hogy eleget tett az alvállalkozók (szakemberek) kifizetésére vagy az Art. 36/A. (3) bekezdése szerinti visszatartásra vonatkozó kötelezettségének, és hitelt érdemlő irattal nem igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a Megrendelőnek bejelentett összegre vagy annak egy részére, úgy az ellenszolgáltatás Vállalkozót megillető, fennmaradó részét Megrendelő őrzi e kötelezettségek teljesítésének igazolásáig Közös Ajánlattevőként szerződő vállalkozók esetében a pontban foglaltakat valamennyi Vállalkozó tekintetében alkalmazni kell Megrendelő fizetési kötelezettségeit a Vállalkozó Unicredit Bank Zrt. által. vezetett számú számlája javára való átutalással teljesíti.

5 Késedelmes Fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 301/A. -ában foglaltak szerint jogosult késedelmi kamatra Megrendelő a Kbt a (6) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetére Hozzájárul a beszedési megbízás teljesítéséhez. A beszedési megbízás mintáját a szerződés 6. számú melléklete tartalmazza Amennyiben Vállalkozó a beszedési megbízást a Kbt a (6) bekezdésébe ütköző módon nyújtja be, vagy a Vállalkozó által benyíljtott beszedési megbízás alapján a Szerződés - különösen vállalkozói díjra, fizetési feltételela e, számlázásra vonatkozó - előírásait sértő módon pénzösszeg kerül kifizetésre, úgy Vállalkozó a beszedési megbízás alapján részére - a Kbt a (6) bekezdését, illetve a szerződés előírásait sértő módon - kifizetett összeg kétszeresét köteles visszafizetni Megrendelő részére a Megrendelő erre irányuló felszólításának kézhezvételétől számított 10 napon belül Az I. ütemre vonatkozó részszámla és a II. ütemre vonatkozó végszámla kifizetésének további feltétele a szerződésben meghatározott, a jótállási időre vonatkozó 7.2. pontban szerinti biztosíték rendelkezésre bocsátása. 6. Szavatosság, jótállás 6.1. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés keretében beépített anyagok, termékek és teljesített szolgáltatások megfelelnek a hatályos jogszabályokban meghatározott szabványoknak és műszaki előírásoknak, valamint a szerződésben foglalt követelményeknek Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés keretén belül általa beépített anyagok alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta anyagbeli hibától. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy az általa a szerződés alapján. nyújtott szolgáltatás mentes mindenfajta kivitelezési és egyéb hibától Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési munkákra, a mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv keltétől számított 24 hónap jótállást vállal A jótállási időszak alatt felmerült hibák esetén a Vállalkozó köteles a hibát térítésmentesen elhárítani, a Megrendelő írásbeli hibabejelentése alapján. A hibaelhárítást az értesítés kézhezvételétől számított 8 órán belül kell megkezdeni A jótállás keretében a Vállalkozó a hiba haladéktalan kijavítására köteles. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult a hibát Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozással kijavíttatni Vállalkozó felelőssége nem teljed ki az olyan hibákra, amelyek rendeltetésellenes használatból, rongálásból, illetve elemi csapásból származnak A jótállási idő alatt bejelentett igények a jótállási idő leteltét követő hat hónapon belül is érvényesíthetők. 7. )Felelősségbiztosítás, bankgarancia 7.1. Vállalkozó köteles a szerződés aláírása napjáig jelen szerződés 1. pontjának tárgyát képező munkákra és a kivitelezés időtartamára teljes körű, a Megrendelőre, harmadik személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő felelősségbiztosítást kötni, vagy érvényes biztosítását e munkákra kiterjeszteni, és a biztosítási okmányt

6 6 Megrendelőnek átadni. tizen biztosítási okmány a szerződés érvényességének feltétele, a szerződés 5. számú mellékletét képezi Vállalkozó jelen szerződés 1. tetemének tárgyát képező munkái befejezésekor, a számla benyújtását megelőzően köteles átadni a szerződés részteljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napjától száralított 24 hónapig érvényes jótállási bankgarancia nyilatkozatot, amely a szerződés 3. számú mellékleteként annak elválaszthatatlan részét fogja képezni. A jótállási bankgarancia összege a vállalkozói díj I. ütemre eső, áfa nélkül számított értékének 5 %-a. Amennyiben a garancia vállalás időpontja későbbi, mint az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napja, úgy a 24 hónap érvényességi idő a garancia vállalás kezdő időpontjától számítandó. A szerződés II. ütemének teljesítésekor Vállalkozó az előzőek szerint köteles a jótállási bankgaranciát nyújtani, azzal, hogy annak összege a II. ütemre eső, áfa nélkül számított érték 5 %-a Vállalkozó a Kbt a (6) bekezdésének a) pontja alkalmazásával a 8.2 pontban meghatározottal azonos összegű és érvényességi idejű egyéb biztosítékot is jogosult felajánlani. 8. Kártérítés, kötbérek 8.1. Vállalkozó köteles az általa okozott károkat Megrendelő szennára megtéríteni. Megrendelőnek jogában áll az igazolt kártérítési követelését a benyújtott számlákból visszatartani. 8.2 Amennyiben Vállalkozó elmulasztja kötelezettségeinek a szerződésben vállalt teljesítési határidőre történő teljesítését, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér mértéke az 1. pontban foglaltak vonatkozásában a 2.1 pontban meghatározott vállalkozói díj áfa nélküli értékének napi 1 %-a Vállalkozó késedelme az I. ütem teljesítési határideje vonatkozásában akkor felróható, ha a kivi.telezési időszakban a téli időjárás nem hátráltatta, illetvee akadályozta a munkavégzést A műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető együttesen igazolja az építési naplóban az alábbi, a munkavégzést akadályozó körülmények fennállását : a) Egy napos tartós eső, vagy 5 centimétert meghaladó éjszakai havazás. b) Hőmérséklet 7 és 18 óra közt két óránként mérve 1/A melléklet szerinti műszaki megoldás esetén :ha egy napközbeni átlaghőmérséklete 5 fok alatt van. 8.3 Amennyiben Vállalkozó a 6.4 pontban meghatározottak szerint bejelentett hibát a bejelentéstől számított 24 órán belül nem hárítja el, úgy Megrendelő a 2.1 pontban meghatározott vállalkozói díj áfa nélküli értékének megkezdett óránlcénti 0,1%-át jogosult kötbérként felszámítani. 8.4 A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Megrendelő a hiba kijavításáig minőségi kötbérre jogosult. A minőségi kötbér a késedelmi kötbéren felül érvényesíthető. A kötbér vetítési alapja az adott javítás területével arányos vállalkozói díj 0,1 %-a. 8.5 Amennyiben a Vállalkozó az 1. pontban meghatározott szerződéses kötelezettségét az ő érdeldcörében felmerült okból nem teljesíti, úgy köteles a 2,1 pontban meghatározott vállalkozói díj áfa nélküli értékének 5 %-át meghiúsulási kötbér címén Megrendelőnek megfizetni. 8.6 A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé.

7 _ Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli e1[-ogadása a Megrendelő részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése következményeként megilletik. 9. Titokvédelem 9.1 A Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelővel, aralak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiteljed a Vállalkozó alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira és közreműködőire is, akiket erre a Vállalkozó hitelt érdemlően köteles figyelmeztetni A Vállalkozó - Megrendelő engedélye nélkül - nem hozhatja harmadik személy tudomására a szerződés teljesítésével kapcsolatban birtokába jutott terveket, adatokat, információkat. A szerződésben foglalt közérdekű adatok kivételével minden más adatközlés bizalmasnak minősül és csak olyan mértékig megengedett, amely az adott feladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos engedélye nélkül, a szerződéssel kapcsolatos egyedi okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel A Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott adatok, okmányok, dokumentációk illetéktelen felhasználása esetén annak minden törvényes következményét köteles viselni Megrendelő a telepítési helytől független műszaki dokumentációkra, információkra semmilyen előírást nem tesz A szerződés jelen 9. pontjában foglalt kötelezettségek alól jogszabály felmentést adhat. 10. Szerzői jogi és iparjogvédelmi kérdések Vállalkozó jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa teljesítendő munkák, szállított termékek illetve azok bármely részének a Megrendelő által történő igénybevétele nem sérti harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz fűződő, forgalmazási vagy bármely más szerzői jogi, iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát Vállalkozó harmadik személy(ek) esetleges igényeivel szemben közvetlenül tar -tozilc helytállni. 11. Egyéb megállapodások 11.1 Vállalkozó kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékében szerepel (a 191/2009. kormányrendelet 35. -ának (4) bekezdése alapján részére kiadott nyilvántartási szám : 34A25517 alapján jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit képező tevékenységek végzésére jogosult Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület átvételének időpontjától, a munkavégzés teljes időtartama alatt, a munkavédelem megszervezése, az egészségvédő-, óvó rendszabályok, valamint az Országházban érvényes, - a jelen szerződés 4. számú.

8 8 mellékletét képező -- speciális munkarendi, munka- és Uizvédelini rendszabályok betartása A Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges számú és szaktudású szakember, valamint műszaki-technikai felszereltség biztosításáért, továbbá a teljesítésben közreműködő személyek testi épségével, egészségével, életével valamint a Megrendelő vagyonával kapcsolatban általa okozott károkért, továbbá a vonatkozó jogszabályok és az érvényes magyar hatósági előírások betartásáért Amennyiben Vállalkozó a munkavégzés során személyek testi épségét, az épület állagát veszélyezteti, úgy a Megrendelőnek jogában áll a munkavégzést azonnal leállítani. Az ebből eredő mindennemű következmény a Vállalkozót terheli. A munkavégzés újrakezdése csak a veszély elhárítása után lehetséges a Megrendelő írásbeli engedélye alapján. A Vállalkozó felelős dolgozói megfelelő oktatásáért, a biztonsági előírások betartásáért, valamint az azok elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelős azért, hogy az általa szállított anyagok rendelkezzenek minőségi bizonyítvánnyal és az előírt engedélyekkel Vállalkozó a lebontott anyagot és a hulladékokat az építőipari tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően köteles 48 órán belül elszállítani Megrendelő kizárólag a jelen szerződés késedelem nélküli és kivitelezési hibáktól mentes teljesítése esetén járul hozzá ahhoz, hogy Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkára referenciaként hivatkozzon. Hibás, késedelmes teljesítés esetén Megrendelő e körülményt a Kbt. 68. (2) bekezdése szerinti igazolásban feltünteti Jelen szerződés kizárólag a felek kölcsönös megállapodásával, kizárólag a Kbt ában meghatározott feltételek fennállása esetén, a Kbt ában előírt közzétételi kötelezettség megtartásával, a szerződés aláírására jogosult személyek által módosítható A Kbt a értelmében a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A teljesítésében tíz százalékot meghaladó mértékben alvállalkozó nem működhet közre Kbt (5) bekezdése értelmében Vállalkozó haladéktalanul - a jelen szerződés 8. számú melléklete szerinti kitöltött nyilatkozattal - köteles tájékoztatni a Megrendelőt arról, hogy - az ajánlatában illetve a szerződésben megjelölt - alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta. Amennyiben Vállalkozó e bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az Alvállalkozó maga jogosult a tájékoztatás megtételére. A tájékoztatóban a Kbt (6) bekezdésében felsorolt adatokat kell bejelenteni. Megrendelő haladéktalanul gondoskodik a megküldött adatoknak a honlapján történő közzétételéről Az I. ütem elvégzéséhez a Megrendelő a munkaterület két ütemes kiürítését teszi lehetővé. Az Országház XIII. kapuján való közlekedést Vállalkozó köteles lehetővé tenni, azzal, hogy legfeljebb fél napra lehet az ezen való közlekedés akadályoztatva Megrendelő vállalja, hogy gyalogos forgalmat a munkaterületről a kivitelezés I. üteme alatt kizárja Az I. ütem munkálatainak végzése közben a felmart területen gépkocsival történő közlekedés adott esetben, kivételesen történhet Megrendelő Vállalkozó részére díjmentesen biztosítja a Vállalkozó kommunális létesítményéhez az áramfelvételt. A kommunális létesítményben tárolt termékek és eszközök őrzése Vállalkozó feladatát képezi, azok eltűnéséből eredő károkért Megrendelői semmiféle felelősség nem terheli.

9 11.15 Vállalkozó kijelenti, hogy felette a következő jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetek rendelkeznek a Ptk. 685/B -a szerinti többségi befolyással : Vállalkozó a következő jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetek felett rendelkezik a Ptk a szerinti többségi befolyással : Név SAT Útjavító Kft. Székhely 1135 Budapest, Szegedi út Adoszam Vállalkozó hozzájárul a Kbt. 99/A. (4) bekezdése szerinti közzétételhez, arról tájékoztatja a felsorolt társaságokat, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti adataiban bekövetkező változás esetén az adatváltozást követően haladéktalanul írásban bejelenti a módosult adatokat. A módosítás bejelentés közzétételre kerül a Megrendelő honlapján. 12. Együttműködés, szerződéses viták rendezése Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a jelen szerződés eredményes teljesítése céljából A jelen. szerződéssel kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtemli A felek nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult képviselői : Megrendelő részéről : Polyák László műszaki igazgató és Lukács József építészeti osztályvezető együttesen. Vállalkozó részéről : Fekete Tamás területi igazgató és Fábián András vállalkozási főmérnök A megnevezett személyek esetleges változásáról felek egymást írásban értesítik A felek felhatalmazzák a kijelölt személyeket, hogy a szerződés teljesítése érdekében szükséges műszaki döntéseknél a teljesítést igazoló dokumentumok aláírásánál feleket képviseljék, az építési naplóba bejegyzéseket tegyenek, illetve az építési naplóba történt bejegyzéseket ellenjegyezzék. A megnevezett személyek jogosultak és kötelesek megtenni minden műszaki intézkedést, nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, valamint az annak mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes A felek megbízott képviselőinek jogosultsága nem terjed ki a jelen szerződés feltételeinek bármilyen módosítására vagy kiegészítésére Vállalkozó felelős műszaki vezetője : Név : Horváth Gábor (2040 Budaőrs, Gyár u.2.) Nyilvántartási szám : Mobil : Fax : gabor.horvathagyaraszfalt.hu Megrendelő műszaki ellenőre adatait a szerződés 9. sz. melléklete tartalmazza Az építési naplóba beírt bejegyzéseket a másik fél két munkanapon belül köteles írásban észrevételezni, ha azt vitatja Megrendelő és a Vállalkozó köteles minden lehetséges erőfeszítést megtenni aralak érdekében, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban köztük felmerülő nézeteltérést

10 közvetlen tárgyalások a mcgkczdésüket követő 30. munkanapig nem vezetnek eredményre, úgy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitát illetően a polgári perrendtartásról szóló évi 111. törvény szerint illetékes, hatáskörrel rendelkenő bíróság jogosult eljárni. 13. Záró rendelkezések 13.1 A jelen szerződés öt azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült, amelyből három példány a Megrendelőt és kettő példány a Vállalkozót illeti meg A jelen szerződés az aláírása napjától hatályos A felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, a mellékletek áttanulmányozását követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják, egyúttal rögzítik, hogy a 3. sz. melléklet (jótállási biztosíték) átadására a számla benyújtásával egyidejűleg kerül sor A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény továbbá a végrehajtásukra kiadott rendeletekben foglaltak, egyebekben pedig általánosan a magyar jog szabályai irányadóak A csatolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A mellékletek tartalma, valamint a Szerződés tartalma között mutatkozó esetleges ellentmondás esetén a Szerződés rendelkezései irányadók. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek : 1/A és 1/B. sz. melléklet : Műszaki dokumentáció(k) + beárazott költségvetés(ek) 2. sz. melléklet : Kivitelezési ütemterv az 1. pontban meghatározott munkára 3. sz. melléklet Jótállási biztosíték 4. sz. melléklet : Országházban érvényes munkarendi, munka- és tűzvédelmi szabályzat 5 sz. melléklet : Felelősségbiztosítási okmány 6. sz. melléklet : Felhatalmazó levél beszedési megbízás teljesítéséről 7. sz. melléklet : Nyilatkozatminta a teljesítésbe bevont alvállalkozókról, szakemberekről 8. sz. melléklet : Nyilatkozatminta alvállalkozók felé történt teljesítésről 9. sz. melléklet Megrendelő műszaki ellenőre adatai Budapest, december 6. Megrendelő Vállalkozó Országgyűlés Hivatala Magyar Aszfalt Kft.