E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a KEOP /N pályázati felhívásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: - Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! július 23-án jelent meg a Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című, KEOP /N kódszámú pályázat, mely önkormányzatok és intézményeik villamosenergia fogyasztását részben fedező napelemes rendszerek telepítését támogatja. A pályázat minimum 20 millió Ft, maximum 50 millió Ft-ig 100% támogatású, így önrész nélkül valósíthatóak meg a beruházások, szállítói finanszírozással. A projekt előkészítése a következő helyszínekre történt meg: 1. Városháza 2. Reguly Antal iskola A épülete (Rákóczi tér) 3. III. Béla Gimnázium Az épületek esetében az energetikus előzetesen megvizsgálta az elhelyezhető napelemes rendszert, vizsgálta a fogyasztást, és ennek megfelelően meghatározta a telepítendő rendszer méretét. A tényleges igény, és az elhelyezési lehetőség mellett figyelemmel kellett lenni arra, hogy a pályázat többlet ponttal díjazza a kivitelezésre megkötött feltételes vállalkozási szerződést (az elérhető összesen maximum 60 pontból ez önmagában 20 pontot jelent), így mindenképpen olyan becsült költséget kellett meghatározni, mely esetében nem merül fel a közbeszerzési kötelezettség. (Jelen esetben ez megvalósulási helyenként, építési beruházást figyelembe véve nettó 15 millió Ft alatti költség). A fentiek figyelembe vételével, a következő rendszerméretek kerültek meghatározásra: 1. Városháza - 25 kwp csúcsteljesítmény (100 db modul) (korlát a tető mérete) 2. Reguly Antal iskola A épülete (Rákóczi tér) - 25 kwp csúcsteljesítmény (100 db modul, korlát a beruházás összege) 3. III. Béla Gimnázium kwp csúcsteljesítmény (100 db modul, korlát a villamosenergia fogyasztás) A pályázat benyújtásához tehát többlet pontot (60-ból 30) jelentenek a kivitelezésre, és egyéb szolgáltatásokra megkötött feltételes szerződések (illetve az előkészítő auditra végleges szerződés), ennek megfelelően ajánlatokat kértünk be a projekt megvalósításhoz szükséges kivitelezésre, szolgáltatásokra. Az alábbiakban foglaljuk össze a beérkezett ajánlatokat: 1. Előkészítő és záró audit Ajánlattevő Előkészítő audit (bruttó) Záró audit (bruttó) Összesen (bruttó) IMMO-THERM Kft Ft Ft Ft Szigma Mérnökiroda Kft Ft Ft Ft Szmatona Kft Ft Ft Ft Tekintettel az előkészítési feladatok időigényére, a legkedvezőbb ajánlatot tevő Immo-Therm Kft-vel a szerződés megkötésre került, a szükséges előkészítő audit feladatokat elvégezte, az auditori nyilatkozat kiállítása a továbbiakban szereplő legkedvezőbb ajánlatok szerint történt meg.

3 2. Kivitelezés Ajánlattevő Szalontai Rendszerintegrátor Kft. KVA Kft. Hydro-Control Kft. Árajánlat összesen (bruttó) Ft Ft Ft 3. Műszaki ellenőrzés Ajánlattevő LVT-Vill Kft. TGT Mérnökiroda Kft. VeszprémBer Zrt. LPD Mérnökiroda Kft. Árajánlat összesen (bruttó) Ft Ft Ft 4. Nyilvánosság biztosítása Ajánlattevő Diamond Consulting & Trade Kft Szirbek Tiborné e.v. Navratyil János e.v Árajánlat összesen (bruttó) Ft Ft Ft A pályázat benyújtásához a fentiekben felsoroltak közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel feltételes szerződés megkötésére van szükség. Ezen szerződések hatályba lépésének feltétele, hogy a Közreműködő Szervezet a benyújtott pályázatot támogatásban részesítse, ellenkező esetben a szerződés megszűnik. Mivel a projekt támogatás esetében 100% finanszírozású, és szállítói finanszírozással is megvalósítható (a kivitelezés esetében mindenképpen ezt a finanszírozási módot választjuk, az ajánlatkérés során is ennek megfelelően kaptunk árakat), így a jelen projekt megvalósítása minimális forrás lekötést igényel Önkormányzatunktól. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a fentiekben foglaltak ismeretében tárgyalja meg! Zirc, augusztus 15. Ottó Péter polgármester

4 Határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (VIII.) határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP /N pályázati felhívásra, Napelemes rendszerek telepítése Zirc Városi Önkormányzatnál címmel, az alábbi tartalommal: I. megvalósulási helyek: 1. Városháza 2. Reguly Antal iskola A épület 3. III. Béla Gimnázium II. projekt időtartama: november május 29. III. projekt összköltsége: Ft IV. igényelt támogatás: Ft V. önerő: 0 Ft VI. támogatás mértéke: 100% 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges szerződések aláírására, a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozásokkal: I. A kivitelezési szerződés vonatkozásában a szerződés aláírását megelőzően a szerződés 4.2., (tevékenységek ütemezése) és 6.2. (Kifizetések ütemezése) pontjai tekintetében felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval történő egyeztetésre, majd az egyeztetett tartalom szerinti szerződés Szalontai Rendszerintegrátor Kft-vel (8242 Balatonudvari,Tűzoltó u. 6.). történő aláírására II. műszaki ellenőrzés tekintetében: VeszprémBer Zrt-vel (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A) III. nyilvánossági feladatok tekintetében: Navratyil János egyéni vállalkozóval (8220 Balatonalmádi, Csendes u. 7.) Felelős: Határidő: Ottó Péter polgármester 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: augusztus 29.

5 Vállalkozói szerződés 1. Amely létrejött egyrészről Név: Zirc Városi Önkormányzat Székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Törzsszáma: Adószáma: Képviseli: Ottó Péter polgármester mint Megrendelő, - a továbbiakban Megrendelő -, másrészről a Név: Székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviseli: mint Vállalkozó, - a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek között, alulírott helyen és napon, Napenergia villamos hasznosítása fotovoltaikus rendszerek kialakítása tárgyában, az alábbi feltételekkel. 2. Előzmények A KEOP /N sz. pályázati konstrukció pályázati felhívásában foglalt követelmények szerint Megrendelő energetikai igény vizsgálatot végeztetett a villamosenergia igény meghatározása céljából. Erre alapozottan auditori javaslat készült, mely feltárta, hogy a 3. pontban meghatározott építményekbe milyen fotovoltaikus rendszert javasolt beépíteni. A Jelen szerződésben meghatározott munkák az auditori javaslatnak megfelelő eszközök beépítésére szolgálnak, a beszerzendő eszközök műszaki paraméterei kielégítik az audit-jelentésben és a KEOP /N pályázati konstrukció C fejezetben leírt technológia specifikus szakmai jogosultsági kritériumokat. Mivel Megrendelő jelen szerződés megkötésére vonatkozólag nem köteles a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény előírásait alkalmazni, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatásának mellőzésével lefolytatott ajánlatkérés eredményeként Vállalkozót bízza meg a jelen szerződésben meghatározott munkák teljesítésével. A szerződés hatálya Megrendelő jelen szerződésben foglalt munkák finanszírozása érdekében pályázatot nyújt be Napelemes rendszerek telepítése Zirc Városi Önkormányzatnál címmel a

6 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkársághoz, a KEOP /N sz. pályázati konstrukcióban. Jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő a pályázatra vonatkozó támogató okiratot a támogatást nyújtótól (NFM) kézhez vette és Vállalkozót erről tájékoztatta. Jelen szerződés hatályát veszti, amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkársága a pályázatot írásban elutasítja. 3. A szerződés tárgya 3.1 A Megrendelő tulajdonát képező Városháza Zirc, Március 15. tér 1. (Hrsz.: 218/2), Reguly Antal Általános Iskola A épület Zirc, Rákóczi tér 3-5. (Hrsz.: 1046/3/A/1), III. Béla Gimnázium 8420 Zirc, Köztársaság u. 9. (Hrsz.: 1914/1) sz. alatti ingatlanokon az épületek villamosenergia igényének részbeni, megújuló energiaforrásból származó közvetlen kielégítése fotovoltaikus rendszerek kivitelezésével, (a továbbiakban: kivitelezés). Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezést megvalósítja, valamint a jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a jelen Szerződés előírásainak megfelelően. Megrendelő vállalja, hogy a kivitelezés és a Vállalkozó jótállási / garanciális / szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a jelen Szerződésben előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat, mint fix átalányárat. 3.2 Vállalkozó nyilatkozik, hogy telepítendő termékek kielégítik az alábbi követelményeket. Napelemes rendszer Gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre a napelemes modulokra A napelem megfelel az EN szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik.

7 3.3 Vállalkozó nyilatkozik, hogy a telepítendő termékek főbb paraméterei az alábbiak Napenergia villamos hasznosítása Városháza Hasznos felület:<> Beépített teljesítmény:<> Energiahozam: <> Reguly Antal Általános Iskola A. épület Hasznos felület:<> Beépített teljesítmény:<> Energiahozam: <> III. Béla Gimnázium Hasznos felület:<> Beépített teljesítmény:<> Energiahozam: <> 4. Teljesítési határidők 4.1 A kivitelezés megkezdésének időpontja: november 3 Teljesítés határideje: április 30. A kivitelezés helyét a Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésének napján munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani. Amennyiben Megrendelő ennek a kötelezettségének nem tenne eleget, Vállalkozó munkavégzésének akadályozásából származó késedelmet a Szerződő Felek írásban rögzítik. A késedelem időszakával a rögzített teljesítési határidők automatikusan meghosszabbodnak. 4.2 A tevékenységek ütemezése 1. ütem - Elvégzett feladatok Teljesítés határideje Az előteljesítés Vállalkozó részéről megengedett. 5. A Felek kötelezettségei 5.1 Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott munkákkal érintett építményekre vonatkozóan a szükséges engedélyekkel rendelkezik. 5.2 Vállalkozó a hatósági előírások betartásáról a kivitelezés során gondoskodni köteles.

8 5.3 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának megfelelően, határidőben elvégzi. Az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezi, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíti. A Vállalkozó kifejezett kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 5.4 A Vállalkozó tartozik a kivitelezésről papír alapú építési naplót vezetni és abban minden lényeges adatot, körülményt és utasítást rögzíteni, azzal, hogy az építési naplóban tett bejegyzésen túl is tartozik a Megrendelőt a kivitelezés eredményességét, minőségét, határidejét érintő lényeges körülményről külön is írásban értesíteni. 5.5 A Vállalkozó a munkát Megrendelő utasítása szerint köteles elvégezni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé. 5.6 Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. 5.7 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a munkavégzést és a beépítésre kerülő anyagokat igénye szerint ellenőrizheti. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, vagy eltakar, és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen 48 órával előbb a Megrendelőt írásban értesíteni. Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból végzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti. 5.8 Ha a Vállalkozóval egyidejűleg a munkaterületen más vállalkozók is dolgoznak, a Megrendelő köteles megteremteni a munkavégzés gazdaságos és gyors, a vállalkozókkal összehangolt elvégzéséhez szükséges feltételeket, a Vállalkozó pedig köteles munkavégzését a többi vállalkozóval összehangolni. A munkavégzés nem megfelelő megszervezésével másnak okozott kárt a mulasztó köteles megtéríteni. 6. Vállalkozási díj és fizetési feltételek 6.1 A vállalkozási díj összesen: (nettó):..,- Ft, azaz.. forint, plusz 27% ÁFA, (.. Ft, azaz.. forint), összesen bruttó.. Ft, azaz.. forint Városháza:

9 (nettó):..,- Ft, azaz.. forint, plusz 27% ÁFA, (.. Ft, azaz.. forint), összesen bruttó.. Ft, azaz.. forint Reguly Antal Általános Iskola A. épület: (nettó):..,- Ft, azaz.. forint, plusz 27% ÁFA, (.. Ft, azaz.. forint), összesen bruttó.. Ft, azaz.. forint III. Béla Gimnázium: (nettó):..,- Ft, azaz.. forint, plusz 27% ÁFA, (.. Ft, azaz.. forint), összesen bruttó.. Ft, azaz.. forint. Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik. A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a jelen szerződés elválaszthatatlan 2. sz. mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza, annak mértékét Szerződő Felek csak a támogatást nyújtó előzetes hozzájárulását követően jogosultak módosítani. Megrendelő kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges önerő a költségvetésében rendelkezésére áll. Megrendelő vállalja, hogy a kivitelezés és a Vállalkozó jótállási / garanciális / szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat. 6.2 A Megrendelő a vállalkozói díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni: Elvégzett Számla összege Áfa mértéke % feladatok (nettó Ft) 1. rész-számla 27 végszámla 27 A díjat a Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁSSAL (4/2011. (I.28) Korm. rendelet 2. (1) 25a szerint) egyenlíti ki az alábbi bankszámlára: Számlavezető bank:..

10 Számlaszám:.. Megrendelő vállalja, hogy a számla befogadását követő 5 naptári napon belül a szállítói finanszírozásos kifizetési kérelmet a Közreműködő Szervezet részére benyújtja. 6.3 Vállalkozó akkor jogosult rész-számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja. A Vállalkozó által kiállított számla benyújtása úgy minősül, mint ha a Vállalkozó külön nyilatkozott volna arról, hogy a szerződés a megfelelő ütemben és minőségben elkészült és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van. 6.4 Vállalkozó akkor jogosult a vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, amikor az átadás-átvétel sikeresen megtörtént. 7. A szerződés biztosítékai 7.1 A Vállalkozót a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának a Vállalkozónak felróható okból késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozóan 0,5 %/nap. Vállalkozó az általa beépített anyagokra tulajdonjog fenntartással él, azok tulajdonjogát kifejezetten fenntartja addig, amíg azok teljes vállalkozási díja nincs kifizetve. 7.2 A Vállalkozót a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának a Vállalkozónak felróható nem megfelelő minőségben történő teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó által végzett munka nem megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Vállalkozót a munka észszerű határidőre történő kijavítására. Amennyiben a Vállalkozó a kitűzött határidőre nem javítja ki a munkát a Megrendelő elvárásainak megfelelően, hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli. A hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült hibás teljesítés esetén a megrendelés hibásan teljesített részére vonatkozó nettó Vállalkozási díjának 25 %-a. 7.3 A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, ill. amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott megbízás Vállalkozási díjának 30%-a.

11 A kivitelezés Megrendelői, kivitelezői problémák megalapozottsága nélküli megszakítása esetén, a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munka (átalányáras vállalás esetén arányosítva, tételes elszámolás esetén a felmért mennyiség), valamint a hátralévő munkavégzés értékére vetített jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg leszámlázására. 7.4 A kötbér esedékessé válik: kijavítható hiba esetében: a kijavításra megállapított határidő eredménytelen elteltét követő napon, ha a hiba kijavítása nem történt meg, illetve ha megtörtént, de a kijavított teljesítést a Megrendelő szintén hibás teljesítésként értékeli; ki nem javítható hiba esetében: a hibás teljesítés Megrendelő által történő megállapításának napján; meghiúsulás esetén: a Megrendelő tudomásszerzésének napján a meghiúsulásra, illetve a teljesítés Vállalkozó által történt jogos ok nélküli megtagadásáról. 7.5 A kötbér alkalmazását megalapozó tény megállapítására a Megrendelő jogosult. Amennyiben a Megrendelő megállapítja a kötbér igényét megalapozó tényt, a kötbér esedékessé válását követő 3 munkanapon belül írásban értesíti a Vállalkozót. A kötbér érvényesítésére a tárgyhavi számlázáskor kerül sor. Megrendelő jogosult arra, hogy a Vállalkozó vállalkozói díj követelésével szemben kötbér követelését beszámítsa. Az értesítésben a Megrendelő köteles megjelölni azt, hogy a kötbért: - melyik megrendeléssel kapcsolatban, - a teljesítés mely hiányosságának következtében, - milyen jogcímen és - milyen összegben alkalmazza. A késedelmi kötbér Vállalkozó általi megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól. 8. Átadás-átvétel, próbaüzem 8.1 A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. 8.2 A munkákat az anyag és munkaminőség szempontjából akkor kell befejezettnek és szerződésszerű teljesítettnek tekinteni, ha a szakmai szokások, szabványok és egyéb (jog) szabályok szerint első osztályú minőségben történt, a rendszer hibátlan üzemszerű működésre alkalmas, ideértve az alkatrészeket és tartozékokat is, ami a rendeltetésszerű használathoz általában szükséges. A munkákat Megrendelő átvenni köteles, az átadás-átvételt nem késleltetheti az épület készültségi állapota és a beüzemeléshez szükséges elektromos hálózat illetve a belső épületgépészeti rendszer kiépítésének hiánya vagy késedelme.

12 8.3 Az átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó tűzi ki, és arról a Megrendelőt írásban tájékoztatja. A Megrendelő az átadás-átvétel során köteles a munkavégzést megvizsgálni, és a vizsgálat alapján feltárt hiányosságokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a jegyzőkönyvben rögzíteni. 8.4 Az átadás-átvétel során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja a beépített anyagokra vonatkozó összes iratot (számla, jótállási jegy stb.), és megadja a telepített rendszerek üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges tájékoztatást, dokumentációt. 8.5 A Műszaki átadás-átvétel meghiúsulását írásban kell rögzíteni, a kifogásolt hibákat felsorolni és határidő megadásával új eljárást kitűzni. 8.6 Az átadás után próbaüzem időszaknak minősül 8 nap üzemelés. Az anyaghibákért, a rendszer tervezési és kivitelezési (szerelési) hibáiért a Vállalkozó felel. Mindkét esetben a Vállalkozónak azonnali intézkedési kötelezettsége van a hiba elhárítása érdekében. 8.7 A munka végzésével és befejezésével kapcsolatos szakhatósági engedély megszerzéséhez a szükséges műszaki tervdokumentációt a Vállalkozó elkészíti és eljár a Megrendelő megbízása alapján. A használatbavételi eljárási díj a Megrendelőt terheli. Vállalkozó köteles megjelenni a munkavégzéssell kapcsolatos hatósági ellenőrzésen, műszaki átadás-átvételen, és teljesíteni az engedélyező vagy jóváhagyó hatóság utasításait. Az ilyen utasításokkal kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. 9. Garanciális feltételek 9.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak megfelelően Vállalkozó a fenntartási időszak végéig köteles teljes garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért Vállalkozó tudomásul veszi, hogy - az árajánlatban tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért vállal felelősséget és garanciát - a beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást - a projekt fenntartási időszakának végéit (projekt zárásától számított 5 év) köteles teljes garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért - köteles a bizonyítottan a Neki felróható okból keletkezett meghibásodást, ill. működési rendellenességet a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 48 órán belül, munkanapokon megkezdeni a hiba elhárítását.

13 10. Szerződés módosítása, megszűnése Jelen szerződés módosítására kizárólag a támogatást nyújtó NFM jóváhagyását követően van lehetőség Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalúan elállni Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget. 11. Együttműködés, kapcsolattartás A Szerződő Felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az értesítési kötelezettséggel terhelt fél a felelős Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során változtatások, valamint pót-, illetve többletmunkálatok szükségessége merül fel, úgy azt a Szerződő Felek kötelesek egymással egyeztetni és arról jegyzőkönyvet felvenni A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé A Szerződő Felek a munkákkal kapcsolatos minden érdemi közlést írásban kötelesek a másik Féllel közölni. Írásbeli közlésnek minősül a telefaxon vagy távirati úton megtett nyilatkozat és is. A nyilatkozatokat a Szerződő Felek képviselőinek a másik fél kapcsolattartójához kell intézniük. Megrendelő kapcsolattartója: Név: Varga Gábor projektmenedzser Cím: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Mobil: cím: palyazat@zirc.hu

14 Vállalkozó kapcsolattartója: Név:.. Cím:.. Telefon:.. cím: Vegyes rendelkezések Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy támogatásból megvalósuló projektként a helyszíni ellenőrzést, szemlét tűrni, valamint az ellenőrökkel, ellenőrzésre jogosultakkal együttműködni kötelesek. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján az arra feljogosított szervezetek a projekt bármelyik szakaszában ellenőrzést végezhetnek. Vizsgálatuk során a helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan felsoroltakat, illetve ellenőrzési programjukban foglalt, a pályázattal és a támogatással összefüggő bármely dokumentumot, objektumot vizsgálhatnak, arról információt kérhetnek. Szerződő Felek kötelesek az ellenőrzést végző szerv képviselőinek ellenőrzési munkáját a helyszínen a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával is elősegíteni, illetve azon túl a projekt fizikai teljesítésének vizsgálatát lehetővé tenni Amennyiben a Szerződő Felek között a Vállalkozó teljesítésével, vagy munkájának minőségével kapcsolatban vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek alávetik magukat a megvalósulás helye szerint területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Az esetleg szükséges szakvélemény költségeit az a Szerződő Fél köteles előlegezni, amelynek a szakvélemény elkészítése érdekében áll, és az a Szerződő Fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelős Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései irányadóak. 13. Mellékletek 1. sz. melléklet: Megrendelő ajánlatkérése / feladatmeghatározása 2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata cégszerű aláírással ellátva 3. sz. melléklet: Vállalkozói nyilatkozat cégszerű aláírással ellátva 4. sz. melléklet: Tanúsítványok, minősítések a beépített eszközök Pályázati felhívás C. fejezetében foglalt követelményeknek való megfelelőségének alátámasztására A fent említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség és eltérések esetén a Szerződés értelmezése szempontjából a fenti sorrend minősül fontossági sorrendnek. 14. Jelen szerződés 4 példányban készült, ebből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány pedig a Vállalkozót illeti meg.

15 A Szerződő Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Zirc, Ottó Péter polgármester Megrendelő Vállalkozó Jogilag ellenjegyezve augusztus -n : Sümegi Attila jegyző Pénzügyileg ellenjegyezve augusztus -n Pill Eszter gazdasági vezető

16 3. sz. melléklet: NYILATKOZAT Alulírott.., mint a..kivitelező cég felelős vezetője büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a természetben a 8420 Zirc, Március 15. tér 1. szám alatt található, 218/2 helyrajzi számú, 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. szám alatt található, 1046/3/A/1 helyrajzi számú, és 8420 Zirc, Köztársaság u. 9. szám alatt található, 1914/1 helyrajzi számú ingatlanokon cégünk a napelemes rendszer telepítése során kizárólag a KEOP /N pályázati útmutató C fejezetében meghatározott technológia specifikus szakmai jogosultsági kritériumoknak megfelelő eszközöket telepít. A rendszer kivitelezése a vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával, szakszerűen kerül lebonyolításra, továbbá, a kivitelezés során a vonatkozó szabványok, előírások betartásra kerülnek. Kelt:.... vállalkozó

17 Ajänlati felhiväs Zirc audit KEOP /N Ajänlat a Napelemes rendszerek telepitese Zirc Värosi Önkormänyzatnäl" projekt energetikai audit elvegzesere KEOP /N szerint Ajänlattevö neve: IMMO-THERM Kft. Ajänlattevö cime: 2051 Biatorbägy, Szabadsäg üt 55. Ajänlattevö nyilatkozom, hogy az ajänlatkeres tärgyät megismertem, tudomäsom van a pälyäzati felhiväs szerinti feladatokröl. Ajänlattevö nyilatkozom, hogy az Ajänlati felhiväs 9. Alkalmassägi követelmenyek pontjäban foglalt felteteleknek (szakertöi es penzügyi jogosultsäg) megfelelek / alvällalkozöval megfelelek: a felsorolt szakertöi jogosultsäg rendelkezesre all, es legkesöbb a szerzödeskötes idöpontjäban rendeikezesre all a penzügyi fedezetet igazolö biztosftäsi kötveny. Nyilatkozom, hogy a pälyäzat benyüjtäsäig (2014. augusztus 21.) a szükseges dokumentäciöt megbfzö reszere ät tudom adni. A tervezett projekt KEOP /N palyazatban meghatärozott energetikai feladatainak elvegzesere vonatkozoan az aläbbi ärajänlatot adom: 1. Elökeszitö audit feladatok elvegzese: Netto är: Ft ÄFA (27%): Ft Brutto är: Ft 2. Tämoqatott. megvalosult prolekt eseteben zärö audit elveozese: Netto är: Ft ÄFA (27%): Ft Brutto är: Ft Kelt: Biatorbägy, Julius 31. Zirc Värosi Önkormänyzat 8420 Zirc, Märcius 15. ter 1.

18 Zirc Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Adószám: Varga Gábor Pályázati Referens Árajánlat ( ) Tárgy: Hálózatba tápláló napelemes rendszer telepítése Zirc Városi Önkormányzat tulajdonát képező 8420 Zirc, Köztársaság u. 9. sz. alatti III. Béla Gimnázium helyszínen a KEOP /N azonosítószámú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióban. Ajánlattevő: Szalontai Rendszerintegrátor Kft, 8242 Balatonudvari, Tűzoltó u. 6., Adószáma: , Cégjegyszékszáma: Rendszerleírás: 25 kwp csúcsteljesítményű hálózatba tápláló napelemes rendszer 100 db Winaico WST250 polikristályos napelemmodulokkal és 1 db KACO Powador 14.0 TL (12,5kVA) és 1 db KACO Powador 18.0 TL (15kVA) inverterrekkel. Rendszerösszetevők: Megnevezés Term ékcsoport Mennyiség WINAICO WST-250P6 polikristályos napelem, teljesítmény: 250 Wp 1665x999x35mm, MC4 Hálózatba tápláló napelem modul 100 db KACO Pow ador 14.0 TL3 transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverter, W DC/ VA AC, KACO háromfázisú inverterek 1 db max hatásfok 98,0%, w ebszerver, IP65, MC4 KACO Pow ador 18.0 TL3 transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverter, W DC/ VA AC, KACO háromfázisú inverterek 1 db max hatásfok 98,0%, w ebszerver, IP65, MC4 Tecsun PV 1F-6, UV álló szolárkábel, 6 mm2, 500 m-es tekercs Szolárkábel 1 db PV-KST 4/6IIA MC4 szolárcsatlakozó dugó (negatív), 4-6 mm2 Szolárcsatlakozó 18 db PV-KBT 4/6IIA MC4 szolárcsatlakozó dugalj (pozitív), 4-6 mm2 Szolárcsatlakozó 18 db PV-AZB4 MC4 Y csatlakozó dugalj (negatív) Szolárcsatlakozó 2 db PV-AZS4 MC4 Y csatlakozó dugó (pozitív) Szolárcsatlakozó 2 db ENYSUN napelem-csatlakozódoboz, DC 1000 V, 30 A, OBO B+C fokozat, 1 mppt, 1 mező, kapcsoló nélkül, MC4 csatlakozókkal ENYSUN kwp háromfázisú inverter-csatlakozódoboz 2 inverterhez, OBO B+C fokozat, kapcsolóval, IP 65, 450x300x175 mm, 32 A, 16/35 mm2 Schletter Alugrid+ lesúlyozható alépítmény lapos tetőre 15 kiemeléssel szélterelő lemezzel, fekvő modulhoz, déli tájoláshoz, betonballaszttal Hensel napelem-csatlakozódoboz Hensel inverter- csatlakozódoboz Schletter lapos tető 4 db 1 db 25 kwp 1/2

19 Rendszerár: Megnevezés Anyagár nettó Munkadíj nettó 25 kwp hálózatba tápláló napelemes rendszer Ft Ft Anyagár / munkadíj összesen Ft Ft Összesen nettó Ft Összesen bruttó Ft Megjegyzések: A munkadíj tartalmazza a napelemek és az inverter felszerelését, AC és DC kábelezést, a csatlakozási dokumentáció elkészítését, a szolgáltatói ügyintézést, beüzemelést és betanítást. Tartalmazza a szolgáltató által előírt mérőpont-szabványosítási és csatlakozási munkálatokat. Tartalmazza a napelemes rendszer villámvédelemének tervezését és annak kialakítását. Nem tartalmazza az épület villámvédelemének kialakítását. Ennek kialakítására a konkrét tervek elkészülte után tudunk ajánlatot adni. Beüzemeléskor díjmentes hőkamerás felülvizsgálattal hitelesítjük rendszerét! Garancia: Az általunk telepített rendszerek alkotóelemeire a gyártók által biztosított garancia az érvényes: napelemre 10 év (lineáris teljesítménygarancia 25 év 80%), inverterre 5 év (hosszabbítható), rögzítőkészletre 10 év. Szállítási határidő: 3-4 hét (rendszertől függően) Minőségi tanúsítványok: A fent említett rendszerek mind rendelkeznek CE tanúsítvánnyal, és megfelelnek minden hatályos törvényi előírásnak. A napelem megfelel az EN szabvány előírásainak, továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC szabványban előírt követelményeknek. Fizetési feltételek: előleg a rendszerár 70%-a megrendeléskor rendszerár fennmaradó 30%-a szállításkor rendszertelepítés és beüzemelés díja átadáskor a rendszerár előre utalása estén 2% skontó pályázatok esetében: a pályázati kiírások és a közbeszerzési előírások szerint Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszését és hamarosan Önt is ügyfeleink között üdvözölhetjük. Balatonfüred, Üdvözlettel,... Dobrocsi Tibor 2/2

20 Zirc Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Adószám: Varga Gábor Pályázati Referens Árajánlat ( ) Tárgy: Hálózatba tápláló napelemes rendszer telepítése Zirc Városi Önkormányzat tulajdonát képező 8420 Zirc, Március 15. tér 1. sz. alatti Városháza helyszínen a KEOP /N azonosítószámú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióban. Ajánlattevő: Szalontai Rendszerintegrátor Kft, 8242 Balatonudvari, Tűzoltó u. 6., Adószáma: , Cégjegyszékszáma: Rendszerleírás: 25 kwp csúcsteljesítményű hálózatba tápláló napelemes rendszer 100 db Winaico WST250 polikristályos napelemmodulokkal és 1 db KACO Powador 14.0 TL (12,5kVA) és 1 db KACO Powador 18.0 TL (15kVA) inverterrekkel. Rendszerösszetevők: Megnevezés Term ékcsoport Mennyiség WINAICO WST-250P6 polikristályos napelem, teljesítmény: 250 Wp 1665x999x35mm, MC4 Hálózatba tápláló napelem modul 100 db KACO Pow ador 14.0 TL3 transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverter, W DC/ VA AC, KACO háromfázisú inverterek 1 db max hatásfok 98,0%, w ebszerver, IP65, MC4 KACO Pow ador 18.0 TL3 transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverter, W DC/ VA AC, KACO háromfázisú inverterek 1 db max hatásfok 98,0%, w ebszerver, IP65, MC4 Tecsun PV 1F-6, UV álló szolárkábel, 6 mm2, 500 m-es tekercs Szolárkábel 1 db PV-KST 4/6IIA MC4 szolárcsatlakozó dugó (negatív), 4-6 mm2 Szolárcsatlakozó 18 db PV-KBT 4/6IIA MC4 szolárcsatlakozó dugalj (pozitív), 4-6 mm2 Szolárcsatlakozó 18 db PV-AZB4 MC4 Y csatlakozó dugalj (negatív) Szolárcsatlakozó 2 db PV-AZS4 MC4 Y csatlakozó dugó (pozitív) Szolárcsatlakozó 2 db ENYSUN napelem-csatlakozódoboz, DC 1000 V, 30 A, OBO B+C fokozat, 1 mppt, 1 mező, kapcsoló nélkül, MC4 csatlakozókkal ENYSUN 5-20 kwp háromfázisú inverter-csatlakozódoboz 1 inverterhez, OBO B+C fokozat, kapcsolóval, IP 65, 300x300x175 mm, 32 A, 16/35 mm2 Schletter Alugrid+ lesúlyozható alépítmény lapos tetőre 15 kiemeléssel szélterelő lemezzel, fekvő modulhoz, déli tájoláshoz, betonballaszttal Hensel napelem-csatlakozódoboz Hensel inverter- csatlakozódoboz Schletter lapos tető 4 db 2 db 25 kwp 1/2

21 Rendszerár: Megnevezés Anyagár nettó Munkadíj nettó 25 kwp hálózatba tápláló napelemes rendszer Ft Ft Anyagár / munkadíj összesen Ft Ft Összesen nettó Ft Összesen bruttó Ft Megjegyzések: A munkadíj tartalmazza a napelemek és az inverter felszerelését, AC és DC kábelezést, a csatlakozási dokumentáció elkészítését, a szolgáltatói ügyintézést, beüzemelést és betanítást. Tartalmazza a szolgáltató által előírt mérőpont-szabványosítási és csatlakozási munkálatokat. Tartalmazza a napelemes rendszer villámvédelemének tervezését és annak kialakítását. Nem tartalmazza az épület villámvédelemének kialakítását. Ennek kialakítására a konkrét tervek elkészülte után tudunk ajánlatot adni. Beüzemeléskor díjmentes hőkamerás felülvizsgálattal hitelesítjük rendszerét! Garancia: Az általunk telepített rendszerek alkotóelemeire a gyártók által biztosított garancia az érvényes: napelemre 10 év (lineáris teljesítménygarancia 25 év 80%), inverterre 5 év (hosszabbítható), rögzítőkészletre 10 év. Szállítási határidő: 3-4 hét (rendszertől függően) Minőségi tanúsítványok: A fent említett rendszerek mind rendelkeznek CE tanúsítvánnyal, és megfelelnek minden hatályos törvényi előírásnak. A napelem megfelel az EN szabvány előírásainak, továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC szabványban előírt követelményeknek. Fizetési feltételek: előleg a rendszerár 70%-a megrendeléskor rendszerár fennmaradó 30%-a szállításkor rendszertelepítés és beüzemelés díja átadáskor a rendszerár előre utalása estén 2% skontó pályázatok esetében: a pályázati kiírások és a közbeszerzési előírások szerint Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszését és hamarosan Önt is ügyfeleink között üdvözölhetjük. Árajánlatunk a kiállítástól számított 1 hónapig. Balatonfüred, Üdvözlettel,... Dobrocsi Tibor 2/2

22 Zirc Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Adószám: Varga Gábor Pályázati Referens Árajánlat ( ) Tárgy: Hálózatba tápláló napelemes rendszer telepítése Zirc Városi Önkormányzat tulajdonát képező 8420 Zirc, Rákóczi tér 4. sz. alatti Reguly Antal Általános Iskola A ép. helyszínen a KEOP /N azonosítószámú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióban. Ajánlattevő: Szalontai Rendszerintegrátor Kft, 8242 Balatonudvari, Tűzoltó u. 6., Adószáma: , Cégjegyszékszáma: Rendszerleírás: 25 kwp csúcsteljesítményű hálózatba tápláló napelemes rendszer 100 db Winaico WST250 polikristályos napelemmodulokkal és 1 db KACO Powador 14.0 TL (12,5kVA) és 1 db KACO Powador 18.0 TL (15kVA) inverterrekkel. Rendszerösszetevők: Megnevezés Term ékcsoport Mennyiség WINAICO WST-250P6 polikristályos napelem, teljesítmény: 250 Wp 1665x999x35mm, MC4 Hálózatba tápláló napelem modul 100 db KACO Pow ador 14.0 TL3 transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverter, W DC/ VA AC, max hatásfok 98,0%, w ebszerver, IP65, MC4 KACO Pow ador 18.0 TL3 transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverter, W DC/ VA AC, max hatásfok 98,0%, w ebszerver, IP65, MC4 KACO háromfázisú inverterek KACO háromfázisú inverterek Tecsun PV 1F-6, UV álló szolárkábel, 6 mm2, 500 m-es tekercs Szolárkábel 1 db PV-KST 4/6IIA MC4 szolárcsatlakozó dugó (negatív), 4-6 mm2 Szolárcsatlakozó 18 db PV-KBT 4/6IIA MC4 szolárcsatlakozó dugalj (pozitív), 4-6 mm2 Szolárcsatlakozó 18 db PV-AZB4 MC4 Y csatlakozó dugalj (negatív) Szolárcsatlakozó 2 db PV-AZS4 MC4 Y csatlakozó dugó (pozitív) Szolárcsatlakozó 2 db ENYSUN napelem-csatlakozódoboz, DC 1000 V, 30 A, OBO B+C fokozat, 1 mppt, 1 mező, kapcsoló nélkül, MC4 csatlakozókkal ENYSUN kwp háromfázisú inverter-csatlakozódoboz 2 inverterhez, OBO B+C fokozat, kapcsolóval, IP 65, 450x300x175 mm, 32 A, 16/35 mm2 Hensel napelem-csatlakozódoboz Hensel inverter- csatlakozódoboz Schletter rögzítőkészlet magas tetőre kristályos napelemmodulokhoz (40x40 mm-es sínnel) Schletter rögzítőkészlet 100 db 1 db 1 db 4 db 1 db 1/2

23 Rendszerár: Megnevezés Anyagár nettó Munkadíj nettó 25 kwp hálózatba tápláló napelemes rendszer Ft Ft Anyagár / munkadíj összesen Ft Ft Összesen nettó Ft Összesen bruttó Ft Megjegyzések: A munkadíj tartalmazza a napelemek és az inverter felszerelését, AC és DC kábelezést, a csatlakozási dokumentáció elkészítését, a szolgáltatói ügyintézést, beüzemelést és betanítást. Tartalmazza a szolgáltató által előírt mérőpont-szabványosítási és csatlakozási munkálatokat. Tartalmazza a napelemes rendszer villámvédelemének tervezését és annak kialakítását. Nem tartalmazza az épület villámvédelemének kialakítását. Ennek kialakítására a konkrét tervek elkészülte után tudunk ajánlatot adni. Beüzemeléskor díjmentes hőkamerás felülvizsgálattal hitelesítjük rendszerét! Garancia: Az általunk telepített rendszerek alkotóelemeire a gyártók által biztosított garancia az érvényes: napelemre 10 év (lineáris teljesítménygarancia 25 év 80%), inverterre 5 év (hosszabbítható), rögzítőkészletre 10 év. Szállítási határidő: 3-4 hét (rendszertől függően) Minőségi tanúsítványok: A fent említett rendszerek mind rendelkeznek CE tanúsítvánnyal, és megfelelnek minden hatályos törvényi előírásnak. A napelem megfelel az EN szabvány előírásainak, továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC szabványban előírt követelményeknek. Fizetési feltételek: előleg a rendszerár 70%-a megrendeléskor rendszerár fennmaradó 30%-a szállításkor rendszertelepítés és beüzemelés díja átadáskor a rendszerár előre utalása estén 2% skontó pályázatok esetében: a pályázati kiírások és a közbeszerzési előírások szerint Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszését és hamarosan Önt is ügyfeleink között üdvözölhetjük. Balatonfüred, Üdvözlettel,... Dobrocsi Tibor 2/2

24

25

26 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Zirc Városi Önkormányzat Képviseli: Ottó Péter polgármester Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről Székhely: Adószám: Bankszámlaszáma: Számlavezető pénzintézet neve: cím: Mobil telefonszám: mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Preambulum Jelen szerződést felek feltételes megbízási szerződésként kötik meg. Megbízó kijelenti, hogy pályázatot kíván benyújtani a KEOP /N pályázati kiírás keretében napelemes rendszer telepítésére, melyhez a pályázati felhívás értelmében előzetesen feltételes szerződés megkötése szükséges. Jelen szerződés esetében felek akként egyeznek meg, hogy a szerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Közreműködő Szervezettől Megbízó a benyújtott pályázata alapján Támogatói Okiratot kap kézhez, és erről Megbízottat tájékoztatja. Amennyiben a Közreműködő Szervezet a pályázatot írásban elutasítja, jelen szerződés hatályát veszíti. 1. A Megbízó megbízást ad a Megbízott részére a következő feladatok végzésére, ellátására: A pályázó által a KEOP /N kódszámú felhívásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok ellátására, az alábbi kivitelezésre kerülő napelemes rendszerekhez: Városháza: 8420 Zirc, március 15. tér 1. Hrsz: 218/2 Reguly Antal Általános Iskola A épület: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. Hrsz: 1046/3/A/1 III. Béla Gimnázium: 8420 Zirc, Köztársaság u. 9. Hrsz: 1914/2 1

27 2. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást elfogadja, annak teljesítéséhez megfelelő szakismerettel és jogszabályi jogosultsággal rendelkezik. Szakképesítéssel rendelkező személy: Műszaki ellenőri jogosultsága: (érvényes: ) 3. Jelen szerződésből fakadó kártérítési igényeinek biztosítékaként a Megbízott Műszaki ellenőri felelősségbiztosítással rendelkezik: Biztosító: Biztosítási kötvény száma: 4. Megbízott a jelen szerződésben foglalt megbízással ráruházott műszaki ellenőri jogkörének (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) és kötelezettségeinek teljesítése során a cselekedeteiben és döntéseibe kizárólag szakmai szempontok szerint jár el és észszerű belátás kell hogy motiválja. 5. A Megbízott feladata az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm.rendeletben és a 192/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti: a jelen szerződés 1./ pontjában meghatározott beruházás megvalósítására irányuló komplett szerelési munka teljes folyamatában a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, a Megbízó által elfogadott dokumentáció, valamint a szükség szerinti hatósági vagy közmű szolgáltatói villamos engedélyes terv betartásának ellenőrzése. Megbízott feladatát a kivitelezés folyamatának igényeihez igazodva látja el. 6. Anélkül, hogy a fent említettek általános jellege bármely módon korlátozás alá esne, a Műszaki ellenőr hatáskörébe tartozik többek között, hogy az alábbi esetekben eljárjon: - munkaterület átadással kapcsolatos eljárásban való közreműködés - teljesítés igazolások és vállalkozói számlák ellenőrzése - eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzése - kivitelezés menetének eseti ellenőrzése, építési napló szerződés szerinti gyakorisággal történő ellenőrzése, kivitelezői bejegyzések érdemi megválaszolása. - a Megrendelő változtatási igényeinek kiadása megvalósításra és a végrehajtás ellenőrzése - kivitelezői módosítási javaslatok, más felvetések rendezése, a Megrendelővel egyeztetve - műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvétel, hibalista felvétele, javítási határidők meghatározása és visszaellenőrzése. - hibás munkák újrakivitelezésének és a hibás anyagok kicserélésének elrendelése, ellenőrzése - a nem szerződésszerűen dolgozó alvállalkozók és munkások eltávolításának kezdeményezése - a munka ütemterv szerinti előrehaladásához szükséges intézkedések foganatosítása Vállalkozó felé. - a kivitelezés szerződésszerűségének folyamatos értékelése, különös tekintettel a minőségre - a munka megvizsgálása és jóváhagyása minden olyan helyzetben, ahol Megrendelő jóváhagyása szükséges - Minden egyéb, fel nem sorolt ügyben és helyzetben ami a szakmai követelmények szerint a műszaki ellenőrzés fogalomkörbe tartozik, valamint amikor Megrendelő azt igényli. 2

28 7. Megbízott köteles a Megbízót rendszeresen tájékoztatni a munka menetéről, a megtett intézkedésekről, illetve haladéktalanul köteles jelenteni minden olyan körülményt, amely a munka határidőben és megfelelő minőségben történő megépítését veszélyezteti, vagy akadályozza. 8. A Megbízott az egyes munkarészek sikeres műszaki átadás-átvétele után jelentést köteles készíteni, amely tartalmazza, hogy a munka a vállalkozói szerződés szerint készült, és a Megrendelő rendelkezésére áll minden olyan dokumentum, amely a beruházás használatba vételéhez és üzembe helyezéséhez szükséges. 9. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megbízás alapján birtokába került adatokat, információkat, az azok alapján következtethető megállapításokat üzleti titokként kezeli. Vállalja továbbá, hogy a részére a munkavégzés során átadott, illetve a megbízás teljesítése során keletkezett dokumentumot a megbízás megszűnését követő 8 munkanapon belül Megbízó részére visszaszolgáltat. 10. A Megbízott tevékenységére visszavezethető és neki felróható mulasztásból származó károkért a Ptk. szerint felelősség és kártérítési kötelezettség terheli. 11. A jelen megbízás a Preambulumban megfogalmazottak szerint a Közreműködő Szervezet által a Megbízó részére megküldött támogató döntéssel lép hatályba, melyről Megbízó írásban tájékoztatja Megbízottat, és legkésőbb a kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásával ér véget; azzal a feltétellel, hogy Megbízott köteles a projekt lezárásáig rendelkezésre állni. 12. A Megbízottat a megbízás teljesítéséért nettó Ft + ÁFA, összesen bruttó Ft, azaz forint díj illeti meg. A díjról szóló számlát a Megbízott egy összegben, a kötelezettségek teljes ellátását követően, Megbízó által kiállított teljesítés igazolás alapján nyújthatja be. A Megbízó a számlákat 15 napos határidővel köteles megfizetni. A Megbízott a megbízási díjon felül a megbízás teljesítésével kapcsolatban költségtérítésre nem jogosult, a meghatározott díj tartalmazza a Megbízott valamennyi kötelezettsége teljesítésének ellenértékét. 3

29 13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Felek a jelen megbízási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Kelt: Zirc, augusztus... Ottó Péter polgármester megbízó... megbízott Jogilag ellenjegyzem augusztus Sümegi Attila jegyző Pénzügyileg ellenjegyzem augusztus Pill Eszter gazdasági vezető 4

30 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Zirc Városi Önkormányzat Képviseli: Ottó Péter polgármester Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről Székhely: Adószám: Bankszámlaszáma: Számlavezető pénzintézet neve: cím: u Mobil telefonszám: mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Preambulum Jelen szerződést felek feltételes megbízási szerződésként kötik meg. Megbízó kijelenti, hogy pályázatot kíván benyújtani a KEOP /N pályázati kiírás keretében napelemes rendszer telepítésére, melyhez a pályázati felhívás értelmében előzetesen feltételes szerződés megkötése szükséges. Jelen szerződés esetében felek akként egyeznek meg, hogy a szerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Közreműködő Szervezettől Megbízó a benyújtott pályázata alapján Támogatói Okiratot kap kézhez, és erről Megbízottat tájékoztatja. Amennyiben a Közreműködő Szervezet a pályázatot írásban elutasítja, jelen szerződés hatályát veszíti. 1. A Megbízó megbízást ad a Megbízott részére a következő feladatok végzésére, ellátására: A pályázó által a KEOP /N kódszámú felhívásra benyújtott pályázat tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeinek teljesítése, az alábbi tartalommal: a. A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig b. C típusú tábla elkészítése és elhelyezése a megvalósítás időtartama alatt (3 helyszín, 3 db) c. fotódokumentáció készítése d. TÉRKÉPTÉR feltöltése e. sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról 2. A Megbízott a megbízatást elfogadja, amelyet a projekt megvalósítási időtartama alatt folyamatosan, 1