Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/187. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 14976/2017 CPV Kód:
|
|
- Egon Varga
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A GINOP azonosítószámú projekt keretében Elektronmikroszkópos laboratórium kivitelezési munkáinak elvégzése jogerős építési engedélyek alapján a Pannon Egyetem veszprémi telephelyén Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/187 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 14976/2017 CPV Kód: Ajánlatkérő: Pannon Egyetem Teljesítés helye: Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., hrsz.: 5044 Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: VÉP-MESTER Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Pannon Egyetem Nemzeti azonosítószám: AK06088 Postai cím: Egyetem utca 10. Város: Veszprém NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 8200 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: kancellaria@uni-pannon.hu Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1
2 II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: A GINOP azonosítószámú projekt keretében Elektronmikroszkópos laboratórium kivitelezési munkáinak elvégzése jogerős építési engedélyek alapján a Pannon Egyetem veszprémi telephelyén Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Fő tárgy: II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1) Elnevezés: A GINOP azonosítószámú projekt keretében Elektronmikroszkópos laboratórium kivitelezési munkáinak elvégzése jogerős építési engedélyek alapján a Pannon Egyetem veszprémi telephelyén Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., hrsz.: 5044 II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db 160,2 nm alapterületű elektronmikroszkópos laboratórium kivitelezési munkáinak elvégzése a KOZP/1229/9/2017. számú jogerős építési engedéllyel (ÉTDR ) módosított KOZP/1129/9/2016. számú építési engedély (ÉTDR ) alapján. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 240 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó Keretmegállapodások esetén közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 2
3 A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2017 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: A GINOP azonosítószámú projekt keretében Elektronmikroszkópos laboratórium kivitelezési munkáinak elvégzése jogerős építési engedélyek alapján a Pannon Egyetem veszprémi telephelyén V.1 Az eljárás eredménye V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/08/21 (éééé/hh/nn) V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: VÉP-MESTER Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Eötvös Károly utca 4. Város: Veszprém NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 8200 Ország: HU vepmester@invitel.hu Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: Pénznem: HUF VI. szakasz: A szerződés módosításai VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1) Fő CPV-kód: 3
4 Fő szójegyzék Fő tárgy: VI.1.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy: VI.1.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., hrsz.: 5044 VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db 160,2 nm alapterületű elektronmikroszkópos laboratórium kivitelezési munkáinak elvégzése a KOZP/1229/9/2017. számú jogerős építési engedéllyel (ÉTDR ) módosított KOZP/1129/9/2016. számú építési engedély (ÉTDR ) alapján. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 250 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó Keretmegállapodások esetén közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: Pénznem: HUF A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: VÉP-MESTER Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Eötvös Károly utca 4. Város: Veszprém NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 8200 Ország: HU vepmester@invitel.hu Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen VI.2) Információ a módosításokról VI.2.1) A módosítások ismertetése A módosítás dátuma: 2017/10/03 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 4
5 A Szerződés 2.2. pontjában meghatározott műszaki tartalom, és ehhez kapcsolódóan a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott egyösszegű átalány vállalkozói díj, valamint a Szerződés 4.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő a Megrendelő gazdasági érdekének érvényesítése és az épület hibátlan kivitelezése érdekében, a szerződéskötéskor előre nem látható indokból módosítandó. Erre tekintettel Felek a műszaki tartalmat, az egyösszegű átalány vállalkozói díj mértékét, valamint a Szerződés teljesítésének határidejét közös megegyezéssel a Szerződés 3.3., valamint pontjának megfelelően, a Kbt (2) bekezdés b) pontja szerint módosítani kívánják. 1./ Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2.2. pontját a Kbt (2) bekezdés b) pontjára tekintettel az alábbiak szerint módosítják: 2.2. A kivitelezés részletes műszaki tartalmát a kiadott dokumentumok, és a Megrendelő által elfogadott ajánlat tartalma határozza meg a preambulumban előírtak alapján és a jelen szerződés mellékleteiben foglaltak szerint azzal, hogy a felelős statikus tervező utasítása alapján az alapozási sík mélységét kb. 1,2 m-el mélyebben kell kialakítani, másrészt az alaplemez vasalását meg kell erősíteni a tervezetthez képest. Eredeti szöveg: 2.2. A kivitelezés részletes műszaki tartalmát a kiadott dokumentumok, és a Megrendelő által elfogadott ajánlat tartalma határozza meg a preambulumban előírtak alapján és a jelen szerződés mellékleteiben foglaltak szerint. 2./ Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.1. pontját a Kbt (2) bekezdés b) pontjára tekintettel, a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező tételes pótmunka költségvetés alapján az alábbiak szerint módosítják: 3.1. Jelen szerződésben foglalt munkák elvégzésének végleges, a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalány vállalkozói díja nettó: ,- Ft + ÁFA, tehát nettó száznegyvenmillió-hétszáztizenhétezer-hetvenkettő forint + általános forgalmi adó. Az 1. számú szerződésmódosítással beépített, a jelen Szerződés 2.2. pontjában foglalt pótmunka (a felelős statikus tervező utasítása alapján az alapozási sík mélységét kb. 1,2 m-el mélyebben kell kialakítani, másrészt az alaplemez vasalását meg kell erősíteni a tervezetthez képest) becsült vállalkozói díja nettó ,- Ft + ÁFA, tehát nettó hárommillió-háromszáznégyezer-százötven forint + általános forgalmi adó. Vállalkozó a pótmunka tényleges ellenértékét az 1. számú szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező tételes pótmunka költségvetésben meghatározott egységárak alapul vételével, a teljesített mennyiségi egységek alapján határozza meg azzal, hogy annak összesített ellenértéke nem haladhatja meg a Szerződés eredeti nettó ellenértékének 15%-át. Az egyösszegű átalány vállalkozói díj és a pótmunka tételes elszámolású vállalkozói díja (a továbbiakban együttesen: Vállalkozói Díj) tekintetében Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződés teljesítése ellenértékének fedezete rendelkezésére áll. Az általános forgalmi adó elszámolása a mindenkor hatályos jogszabály szerint történik. Felek rögzítik, hogy jelen, építési engedély köteles beruházás tekintetében az ÁFA tv 142. (1) bekezdés b) pontja alapján az adót szolgáltatás igénybevevője fizeti (fordított ÁFA). Eredeti szöveg: 3.1. Jelen szerződésben foglalt munkák elvégzésének végleges, a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalány vállalkozói díja (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) nettó: ,- Ft + ÁFA, tehát nettó száznegyvenmillió-hétszáztizenhétezer- hetvenkettő forint + általános forgalmi adó. 5
6 Az általános forgalmi adó elszámolása a mindenkor hatályos jogszabály szerint történik. Felek rögzítik, hogy jelen, építési engedély köteles beruházás tekintetében az ÁFA tv 142. (1) bekezdés b) pontja alapján az adót szolgáltatás igénybevevője fizeti (fordított ÁFA). 3./ Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.1. pontjának második bekezdésében foglalt teljesítési határidőt 10 (tíz) nappal meghosszabbítani kívánják, így a Kbt (2) bekezdés b) pontjára tekintettel az alábbiak szerint módosítják: 4.1. (...) A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása): a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 250 (kétszázötven) naptári nap. Vállalkozó előteljesítésre jogosult ( ). Eredeti szöveg: 4.1. (...) A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása): a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 240 naptári nap. Vállalkozó előteljesítésre jogosult (...). VI.2.2) A módosítás okai Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A felelős tartószerkezeti tervező a tervezői művezetés keretében, a kivitelező kérésére megnézte a sávalap első kitermelt szakaszát. Megállapította, hogy a feltöltés alatti, korábbi építési törmeléket nem tartalmazó altalaj ca. a -2,5 m szinten helyezkedik el. A sávalapok tehát legalább a -2,60 m szintig lemélyítendők. A -2,60 m szint és a -1,40 m szint között soványbeton, vagy CKT kitöltés alkalmazható, a felette lévő sávalapok a terv szerint készíthetők el. Amennyiben a munkagödör nem áll meg függőleges fallal, a felső részt rézsűsen kell kiemelni, és az alaptesteket zsaluzni kell, vagy megépíthetők az alaptestek a -0,21 m síkig 50-es zsalukővel, soronként 2-2 szál vízszintes D=8 mm vasalással a tiszta téren kívüli, kiszolgáló épületrészen. A pincetömb és alapásás közben derült ki tehát, hogy a tervben szereplő alapozási mélységben az altalaj teherbíró képessége nem megfelelő (feltöltés található), ezért a statikus tervező állásfoglalása alapján az alapozási sík mélységét kb. 1,2 m-el mélyebben kell kialakítani a tervezetthez képest. A jelen munkálatok elvégzését előre nem látható körülmények indokolták, amelynek a Vállalkozó által meghatározott ellenértéke (nettó ,- Ft) nem haladja meg a Kbt (2) bekezdés b) pontjában meghatározott értéket. A módosítás jogszabályi alapja: x Kbt (2) bekezdés Kbt (4) bekezdés Kbt (4) bekezdés a) pont Kbt (4) bekezdés b) pont Kbt (4) bekezdés c) pont Kbt (6) bekezdés 6
7 VI.2.3) Áremelkedés A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF VII. szakasz: Kiegészítő információk VII.1) További információk: Nyertes ajánlattevő a módosításban nyilatkozott, hogy a szerződésmódosítással, illetve az annak tartalma szerinti elkészített tájékoztató hirdetmény tartalmával és annak közzétételével egyetért. VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/10/11 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 7
1. számú szerződés módosítása " Budapest Gyógyfürdői Zrt. Takarítási feladatainak ellátása"
1. számú szerződés módosítása " Budapest Gyógyfürdői Zrt. Takarítási feladatainak ellátása" Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/182 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenTrinity International Communications Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Tájékoztató a Kommunikációs szolgáltatások és elektronikus média megjelenés biztosítása GINOP-5.1.2-15-2016-00001 közbeszerzési eljárásban a megkötött szerződés módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenCsorna útfelújítási munkák - vállalkozási szerződés - tájékoztatás szerződés módosításáról
Csorna útfelújítási munkák - vállalkozási szerződés - tájékoztatás szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/111 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tájékoztató a szerződés Hirdetmény
Részletesebbentervezés kivitelezés, útfelújítás vízvezetékcserével
tervezés kivitelezés, útfelújítás vízvezetékcserével Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/146 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás
RészletesebbenKivitelezési szerződés keretében juh és embrió laboratórium kialakítása a Kaposvári Egyetem részére
Kivitelezési szerződés keretében juh és embrió laboratórium a Kaposvári Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/61 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról a Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Tej, tejtermékek részben
Tájékoztató a szerződés módosításáról a Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Tej, tejtermékek részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/126 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenRepülőjegy beszerzése és kiállítása vállalkozási keretszerződés keretében
Repülőjegy beszerzése és kiállítása vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/101 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenMűszaki ellenőri szolgáltatatás keretszerződés szerinti megrendelése
Műszaki ellenőri szolgáltatatás keretszerződés szerinti megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/28 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenGINOP Technológia fejlesztés - gépbeszerzéssel elnevezésű projektre vonatkozó szerződés módosítása
GINOP-1.2.2-15-2015-02381 Technológia fejlesztés - gépbeszerzéssel elnevezésű projektre vonatkozó szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/235 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Általános iskolák felújítása 2016
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Általános iskolák felújítása 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 10446/2016 CPV Kód: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. kulturális és sport rendezvényeinek nyilvántartására, szervezésére és statisztikázására, a sport szállóhoz kapcsolódó szolgáltatások kezelésére alkalmas szoftver beszerzése
RészletesebbenKazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium épületeinek takarítása
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium épületeinek takarítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenTerménytároló építése
Terménytároló építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/131 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.07.31.
RészletesebbenKözétkeztetési szerződés 2. sz. módosításáról szóló tájékoztató hirdetmény
Közétkeztetési szerződés 2. sz. módosításáról szóló tájékoztató hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/43 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/228. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 18338/2017 CPV Kód:
1. sz. szerződés módosítása - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet részére Közbeszerzési
RészletesebbenSzerződés módosítás - Épületenergetikai felújítások Ecser Nagyközség Laky Ilonka Általános Iskola intézményén (KEHOP 5.2.9)
Szerződés módosítás - Épületenergetikai felújítások Ecser Nagyközség Laky Ilonka Általános Iskola intézményén (KEHOP 5.2.9) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/183 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/40
KEOP-2015-5.7.0 jelű pályázati konstrukció alapján Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése, Zagyvarékas középületeinek energetikai fejlesztése 1. szerződésmódosítása Közbeszerzési
RészletesebbenSemmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Teljesítés helye:
Tájékoztató szerződésmódosításról - A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje Közbeszerzési
RészletesebbenSzerződésmódosítás - Elektronikus jogi- és céginformációs adatvásárlás
Szerződésmódosítás - Elektronikus jogi- és céginformációs adatvásárlás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/81 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenNyíregyházi Egyházmegye épületeinek energetikai felújítása (Projekt azonosító száma: KEHOP )
Nyíregyházi Egyházmegye épületeinek energetikai felújítása (Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.3-16-2016-00025) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/195 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Irodabútorok és ülőbútorok beszerzése (640/2016)
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Irodabútorok és ülőbútorok beszerzése (640/2016) Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenK db új gépjármű operatív finanszírozása - Tájékoztató szerződés módosításáról
K1639 3 db új gépjármű operatív finanszírozása - Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/80. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 8294/2016 CPV Kód:
Autóbuszos személyszállítási szolgáltatás teljesítése budapesti, vidéki, valamint külföldi utakra, budapesti és vidéki indulással, eseti megrendelések alapján (526/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/80
RészletesebbenK1874 Budapest, Alföldi u. 7. szám alatti telephelyen építmény-felújítási, korszerűsítési, átalakítási, építési és bontási munkák
K1874 Budapest, Alföldi u. 7. szám alatti telephelyen építmény-felújítási, korszerűsítési, átalakítási, építési és bontási munkák Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/238 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenSzerződés-módosítás - Vásárosnamény - Gólyafészek program
Szerződés-módosítás - Vásárosnamény - Gólyafészek program Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/205 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás
RészletesebbenDévaványa útépítés sz. módosítás
Dévaványa útépítés 2016-1. sz. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
Részletesebben1055 Budapest, Kossuth tér Budapest, Teljesítés helye:
Nagyteljesítményű Océ valamint Canon gyártmányú digitális multifunkciós berendezések üzemeltetése, teljes körű javítása, karbantartása valamint kellékanyagokkal való ellátása (566/2014)- 2. rész tájékoztató
RészletesebbenTájék szerz mód Szfv TK EFOP Dég 6. rész
Tájék szerz mód Szfv TK EFOP-4.1.3 Dég 6. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/149 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról- Többcélú ipai csarnok tervezése és generál kivitelezése
Tájékoztató a szerződés módosításáról- Többcélú ipai csarnok tervezése és generál kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenFordítási és lektorálási feladatok végrehajtása 2016 évre
Fordítási és lektorálási feladatok végrehajtása 2016 évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/38 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
RészletesebbenTájékoztató a szerződés teljesítéséről - térfigyelő
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről - térfigyelő Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/47 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenTörökbálint - napelemek szállítása és telepítése
Törökbálint - napelemek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenAjánlati felhívás (23 lakásos önkormányzati lakóépület építése a Budapest XIII. kerület Kartács utca 14. szám alatti építési telken)
Ajánlati felhívás (23 lakásos önkormányzati lakóépület építése a Budapest XIII. kerület Kartács utca 14. szám alatti építési telken) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/154 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2018/141. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 12460/2018 CPV Kód:
Tájékoztatás szerződésmódosításról - Gödöllői Járásbíróság és a Gödöllői Járási Ügyészség épülete rekonstrukciós és bővítési munkái műszaki ellenőri feladatainak teljes körű ellátása Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/208
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vámés Pénzügyőri Főigazgatósága ingatlanjainak teljes körű üzemeltetése, karbantartása, valamint javítási munkáinak elvégzése tárgyú közbeszerzési
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról
Tájékoztató a szerződés módosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/81 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 820/2019 CPV Kód: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Ajánlatkérő:
KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 2222 HRSZ 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 147. Napraforgó Speciális Otthon épületeinek energetikai felújítására. Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/228. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 18195/2017 CPV Kód:
Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései KEHOP-5.2.10 projekt keretében a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak nővérszállójának épületenergetikai felújítása, valamint
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról-4.rész-ké4025/2016
Tájékoztató a szerződés módosításáról-4.rész-ké4025/2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:
Részletesebbenszeződésmódosítás- Bercsényi, Táncsics, Attila, Vezér, Új utcák útfelújítására útalap építéssel, zúzott kő terítéssel, (építési engedély nélküli)
szeződésmódosítás- Bercsényi, Táncsics, Attila, Vezér, Új utcák útfelújítására útalap építéssel, zúzott kő terítéssel, (építési engedély nélküli) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/5 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenSzerződés módosítása 2.-EMMA (Egységes Magyar Munkaügyi Nyilvántartás) Fejlesztés és Support
Szerződés módosítása 2.-EMMA (Egységes Magyar Munkaügyi Nyilvántartás) Fejlesztés és Support Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 9696/2016 CPV Kód: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Takarítási és üzemeltetési feladatok ellátása az ajánlatkérő több épületében 1. rész: Vállalkozási szerződés, melynek tárgya az ELTE Informatikai Kar és az ELTE IK EIT ICT Labs Budapest Associate Partner
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 14168/2016 CPV Kód: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
2016. évi Startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő projekt keretében vágóhíd beindításához szükséges technológiai árubeszerzés és kivitelezés - 1. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenBéke és Vróczi út felújítása Pomázon- 1. sz. szerződésmódosítás
Béke és Vróczi út felújítása Pomázon- 1. sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/5 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
RészletesebbenBudapest XVI. kerület, Szérű utca burkolat-felújítása - tájékoztató a szerződés módosításáról
Budapest XVI. kerület, Szérű utca burkolat-felújítása - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/210 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a
RészletesebbenSzerződés-módosítás - Tiszalök - Komplex energetikai rendszerek kiépítése
Szerződés-módosítás - Tiszalök - Komplex energetikai rendszerek kiépítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenVezetőfejlesztés/2016
Vezetőfejlesztés/2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/50 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:
RészletesebbenŐrző-védő feladatok ellátása, 2. rész: Törteli úti volt laktanya területe; szerződésmódosítás
Őrző-védő feladatok ellátása, 2. rész: Törteli úti volt laktanya területe; szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2018/77. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 6129/2018 CPV Kód:
MH Egészségügyi Központ, Központi telephely H. és P. jelű épületek kijelölt nyílászáróinak cseréje a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/77 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenKEHOP-5.2.2/ keretében a Kecskeméti Platán Otthon (8355/1 hrsz.) energetikai felújítása
KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 keretében a Kecskeméti Platán Otthon (8355/1 hrsz.) energetikai felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/136 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenK1495 I. rész: gépjármű karbantartáshoz, javításhoz kapcsolódó új, bontatlan csomagolású karbantartási segédanyagok szállítása
K1495 I. rész: gépjármű karbantartáshoz, javításhoz kapcsolódó új, bontatlan csomagolású karbantartási segédanyagok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/145 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2018/4. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 18288/2017 CPV Kód:
Szerződésmódosítás-Vállalkozási szerződés a Kasz-Farm Kft tehenészeti telepének korszerűsítése keretében szigetelt, beton almos-trágya tárolótér kialakítása és hígtrágya fázisbontó berendezés kiépítése
RészletesebbenIzsófalva Nagyközségi Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése - tájékoztató szerződés módosításáról.2.rész
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése - tájékoztató szerződés módosításáról.2.rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény
RészletesebbenKaba belvárosának felvirágoztatása III. ütem
Kaba belvárosának felvirágoztatása III. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/234 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenBéke és Vróczi út felújítása Pomázon- 3. sz. szerződés módosítás
Béke és Vróczi út felújítása Pomázon- 3. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/5 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - KEHOP Füzesabony, Széchenyi u. 7.
Tájékoztató a szerződés módosításáról - KEHOP Füzesabony, Széchenyi u. 7. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
Részletesebben1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS a Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése tárgyában
1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS a Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/127 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenFővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
K1532 FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában és használatában álló ingatlanain lévő gépészeti hálózatok üzemeltetése, karbantartása és eseti felújítása, szerelése, a folyamatos működéssel összefüggő eseti építési
RészletesebbenTájékoztató szerződés 1.sz. módosításról - AnDoc üzemeltetés
Tájékoztató szerződés 1.sz. módosításról - AnDoc üzemeltetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/232 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 11414/2016 CPV Kód: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Tájékoztatás szerződés módosításáról - "Gépjármű, haszongépjármű értékelő program hozzaférések és licencek, illetve azok kiegészítő részét képező katalógus beszerzése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/110
RészletesebbenSzerződés módosítás Standard gumi 2016
Szerződés módosítás Standard gumi 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/229
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Kivitelezési szerződés alapján tápiósági épületek épületenergetikai fejlesztése a KEHOP5.2.916201600085 azonosítószámú projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenÉgigérő tanterem - projektvezető koordinátor - szerződés módosítás
Égigérő tanterem - projektvezető koordinátor - szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/91
Tuzsér, Hársfa, Zrínyi, Tölgyes, Rév, Lónyay, Temető, József A., Petőfi, Márta, Rózsás, Dózsa, Rákóczi, Ady E., és Arany J. utcák kátyúzása, továbbá a Hársfa, Zrínyi, Gyíkos, Nyárfás és Márta utcák útburkolat
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Kivitelezési keretmegállapodás burkolatjel-fenntartási munkálatok elvégzésére
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Kivitelezési keretmegállapodás burkolatjel-fenntartási munkálatok elvégzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/84 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról - Mosoda helyiség kialakítása a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza számára
Tájékoztató szerződés módosításáról - Mosoda helyiség kialakítása a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza számára Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/18 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/100. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 7831/2017 CPV Kód:
Tájékoztató a szerződés módosításáról (DEK-405/2016.: Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma kollégiumi épületének épületenergetikai fejlesztése a KEHOP-5.2.10
Részletesebben: Magyarországon található I. világháborús hadisirok és emlékművek felújítása, HIM-HF16. kódszámú pályázat keretein belül
: Magyarországon található I. világháborús hadisirok és emlékművek felújítása, HIM-HF16. kódszámú pályázat keretein belül Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/224 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény
Részletesebbenmegbízott választása szerint, a megbízó jóváhagyásával Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
" Piacképes duális műszaki képzés fejlesztése az ország közepén című TÁMOP 4.1.1.F-15/1/KONV-2015-0008 számú projekt keretében képzők képzése és felkészítése, programok kialakítása és lebonyolítása." Közbeszerzési
RészletesebbenMűvelődési és Sportház épületének energiahatékonysági beruházása 1. rész - TSZM
Művelődési és Sportház épületének energiahatékonysági beruházása 1. rész - TSZM Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/77. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 7974/2016 CPV Kód:
Szerződésmódosítás - A Komárom, Madách Imre utca (Száva utca és Gábor Áron utca közötti szakasz) útépítésének és csapadékvíz elvezetésének kivitelezése tárgyú szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenA Szegedi Tudományegyetem egyes építési beruházásainak megrendelése keretmegállapodásos eljárás keretében
A Szegedi Tudományegyetem egyes építési beruházásainak megrendelése keretmegállapodásos eljárás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/76 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenCSFK_EFOP2218_Építés_Szerz. mód.
CSFK_EFOP2218_Építés_Szerz. mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/42 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:
RészletesebbenOKTM I. ütem Budapest és Pest megye 4. számú szerződésmódosítás
OKTM I. ütem Budapest és Pest megye 4. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/231 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 12149/2017 CPV Kód: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Tájékoztató az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-budapesti Igazgatósága irodaépületeinek és kirendeltségeinek takarítása tárgyában kötött szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/160
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Budapesti hidak dilatációs szerkezeteinek cseréje
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Budapesti hidak dilatációs szerkezeteinek cseréje Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/6 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenMarketing, marketing-kommunikációs feladatok ellátása - szerz. mód.
Marketing, marketing-kommunikációs feladatok ellátása - szerz. mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenA MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG RÉSZÉRE KONTÉNEREK BESZERZÉSE - 1. számú szerződésmódosítás
A MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG RÉSZÉRE KONTÉNEREK BESZERZÉSE - 1. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/126 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenSharePoint 2013 alapú rendszer támogatása - Tájékoztató a szerződés módosításáról
SharePoint 2013 alapú rendszer támogatása - Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenKunsziget községgazdálkodási telep építése I. - tájékoztató a szerződés módosításáról.
Kunsziget községgazdálkodási telep építése I. - tájékoztató a szerződés módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/85
Tájékoztató az Aquafitness szolgáltatás nyújtása a Bgyh Zrt. fenntartásában lévő egyes fürdőkben tárgyú közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződésének 1. számú módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenTájékoztató feladása szerződés módosításáról Fordítási, tolmácsolási és lektorálási feladatok végrehajtása a NAV Központi Hivatala részére tárgyban
Tájékoztató feladása szerződés módosításáról Fordítási, tolmácsolási és lektorálási feladatok végrehajtása a NAV Központi Hivatala részére tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/108 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenTerménytárolóhoz kapcsolódó szárítóüzem korszerűsítése a szükséges gépészeti berendezésekkel szerződés 1. sz. módosítása.
Terménytárolóhoz kapcsolódó szárítóüzem korszerűsítése a szükséges gépészeti berendezésekkel szerződés 1. sz. módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/10 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 4112/2017 CPV Kód: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanoknál lomtalanítási, törmelékelszállítási, illetve zöldhulladékok lerakóhelyre történő elszállítási feladatok ellátása - Kbt. módosítás miatti szerződés módosítás Közbeszerzési
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról_kkta_kbe/184/2015
Tájékoztató a szerződés módosításáról_kkta_kbe/184/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/70 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
RészletesebbenSeCube vagy azzal egyenértékű szoftver beszerzése/2016
SeCube vagy azzal egyenértékű szoftver beszerzése/2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenKomplett térfigyelő rendszer telepítése
Komplett térfigyelő rendszer telepítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/36 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenGödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai korszerűsítése 2. sz. szerződésmódosítás
Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai korszerűsítése 2. sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/197 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény
RészletesebbenK1337 Préselve-, forogva tömörítő hulladékgyűjtő felépítmény alkatrészek beszerése
K1337 Préselve-, forogva tömörítő hulladékgyűjtő felépítmény alkatrészek beszerése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenMátyás Király Általános Iskola energetikai felújítása 2. sz. szerződés módosítás
Mátyás Király Általános Iskola energetikai felújítása 2. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/230 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenKÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
Tájékoztató a Szakértői közreműködés, műszaki ellenőri feladatok ellátása a társasházak felújításának lebonyolítása, kivitelezése során tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról. Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/149
Szerz. mód - EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása című kiemelt projekt keretében megvalósítandó Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt részére Közbeszerzési
RészletesebbenTeljesítés helye: 8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 1/1 Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
A 8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 1/1. szám alatti Tapolcai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály Balatonfüredi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály épületének energetikai fejlesztéséhez szükséges kivitelezési
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról
K1751 Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/76 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/114
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 1088 Budapest, Mikszáth tér 1. sz. épületében (hrsz: 36576/2) meglévő bekötőcsatorna átépítése-felújítása, szennyvíz és esővíz alapvezetékek
Részletesebben"Uszodavegyszerek beszerzése a Miskolci Turisztikai Kft.-nél" -
"Uszodavegyszerek beszerzése a Miskolci Turisztikai Kft.-nél" - Tájékoztató szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/140 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/81
Vállalkozási szerződés módosítás az osztatlan közös tulajdon megszüntetése földmérési munkák elvégzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 704db
RészletesebbenMonor Városi Sportcsarnok építése - Tájékoztató a szerződés módosításáról
Monor Városi Sportcsarnok építése - Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/193 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenEM-545 Laboratóriumi vegyszer és - fogyóanyag beszerzése a Debreceni Egyetem részére szállítási keretszerződés keretén belül VI.
EM-545 Laboratóriumi vegyszer és - fogyóanyag beszerzése a Debreceni Egyetem részére szállítási keretszerződés keretén belül VI. rész - Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenKÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
Az Országgyűlés Hivatala épületeiben lévő felvonók karbantartása és szükség szerinti javítása (613/2015) - 1. rész tárgyú szerződés módosításáról készült tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98
Részletesebben