Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése

Átírás

1 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése ÚJSZERŰ (mentésben még nem használt, nem régebbi a forgalomba helyezése 1 évnél, valamint a futásteljesítménye nem haladja az 5000 km-t) NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2013 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 2. Az Ajánlatkérő 3. Ajánlattevő feladata 4. Többváltozatú ajánlat és részajánlat 5. Az ajánlat költségei 6. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 7. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe 8. Az ajánlatok bontása 9. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség 10. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások 11. Az ajánlatok értékelése 12. A szerződéskötés tervezett időpontja 13. A közbeszerzési eljárás nyelve II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA 1. Általános megjegyzések 2. Az ajánlati árak, bírálati szempont III. IRÁNYADÓ TARTALOMJEGYZÉK IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK V. SZERZŐDÉS TERVEZET VI. MŰSZAKI LEÍRÁS 2

3 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Közbeszerzési eljárás meghatározása A jelen ajánlati dokumentáció és ajánlati felhívás alapján Ajánlatkérő a évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, továbbiakban Kbt. II. részének megfelelően - Nyílt közbeszerzési eljárást indít és kéri fel a lehetséges Ajánlattevőket az ajánlati dokumentációnak megfelelő ajánlatok benyújtására. Az ajánlati felhívás A jelen Ajánlati dokumentáció részét képezi a Közbeszerzési Értesítőben és az Európai Unió hivatalos lapjában (TED) hirdetményként megjelent Ajánlati felhívás, mely a jelen Ajánlati dokumentációt kiegészíti, ill. a mellékelt dokumentációkkal együttesen határozzák meg a Közbeszerzési eljárás menetét és körülményeit. Amennyiben az ajánlati dokumentációban és az ajánlati felhívásban meghatározottak között eltérés adódna, abban az esetben az ajánlati felhívásban megjelentek az irányadóak. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan. I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a megrendelővel. Az ajánlatkérő és a megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó irat anyag, melyet az ajánlattevő a jelen eljáráshoz kiadott ajánlattételi felhívás előírásait betartva megvásárolt/átvett. A Dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelő ajánlat a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és az ajánlatkérő között létrejövő szerződés. 3

4 2. Az Ajánlatkérő: Név: Országos Mentőszolgálat Cím: 1055 Budapest, Markó u. 22. Telefon: /6283 Telefax: Kapcsolattartó: Kolárovits Katalin cím. 3. Ajánlattevő feladata: Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező az ajánlattételi felhívásban, a jelen ajánlattételi dokumentációban meghatározottak és annak részét képező szerződéstervezet rendelkezései szerint megvalósítani. Ajánlattevő feladata kiterjed esetleges azon feladatokra is, amelyeket a szerződés tartalmaz, azonban a dokumentáció nem. 4. Többváltozatú ajánlat és részajánlat: Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja. 5. Az ajánlat költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb így különösen anyagi igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle esetleges jövőbeni térítésre nem kötelezhető. Az ajánlati árnak magába kell foglalnia a teljesítési helyig felmerülő összes költséget, a járművek forgalomba helyezésének és a KRESZ tartozékok költségét. A Műszaki leírás 2. sz. mellékletben felsorolt megajánlandó tételekre is árajánlatot kell adni, de ezek nem képezik a bírálat alapját, Ajánlattevő a nyertes ajánlat kondíciói alapján dönt, hogy ezek közül melyekre köt szerződést a nyertes ajánlattevővel. 6. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, amelyet egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtaniuk. 4

5 Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. szerint biztosít. Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén sincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására sem. Az Ajánlattevő a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban a Kbt.-ben foglalt rendelkezések szerint írásban kiegészítő információkért fordulhat az eljáróhoz. A tájékoztatás tartalmát valamennyi Ajánlattevő megkapja. Az írásbeli tájékoztatás a Kbt (5) bekezdésében meghatározott határidő betartása mellett oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek az ajánlattételi határidőtől visszafelé számított 10. munkanapig kell beérkezniük Ajánlatkérő megbízottjához fax vagy kézbesítő útján, arra tekintettel, hogy ajánlatkérő arra az ajánlattételi határidőtől visszafelé számított 6. munkanapig, mint ésszerű határidőig válaszolni tudjon. Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton az ajánlattételi felhívásban megadott címre szerkeszthető Word formátumban egyaránt eljuttatni. Az ajánlatkérő és a képviseletében eljáró megbízott felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kérdések feltételére nyitva álló határidő lejártát követően a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. 7. Az ajánlatok benyújtása Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi felhívásban megadott címre kell benyújtani. Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei: Az ajánlatokat 3 példányban (1 nyomtatott eredeti, 1 nyomtatott másolat, 1 elektronikus adathordozó (pl. CD) kell benyújtani a Kbt. 60. (1) bekezdése alapján ajánlatkérő által alábbiakban előírt formai követelményeknek megfelelően. Amennyiben eltérés van az ajánlat eredeti és másolati példánya között, Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti irányadónak. Az ajánlat formai követelményei a következők: a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 5

6 egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti. Az ajánlatokat tartalmazó csomag külső borításán a AJÁNLAT Neonatológiai mentőgépkocsi beszerzése illetve Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat elején a dokumentáció mellékletét képező felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlatkérő előírja, hogy az elektronikus formában (CD, DVD alapon) benyújtott ajánlati példányt pdf. file formában, jelszó nélkül olvasható módon nyújtsa be az ajánlattevő, továbbá nyilatkozzon arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Ajánlatkérőt az NFM 46/2011.(III.25) 7. (1). korm. rendelet kötelezi arra, hogy a teljes ajánlatot megküldje az eredményt jóváhagyó közbeszerzési ellenőrnek. 8. Ajánlatok bontása Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor - az ajánlatkérő, illetve az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet, és az ajánlattevők képviselőinek jelenlétében - kerül sor. Az ajánlatok bontásakor a Kbt 62. (3) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek a jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre. Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor. 9. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza. Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt (5) bekezdésére, mely szerint Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc - építési beruházás esetén további hatvan - nappal meghosszabbodik. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat - különösen a határidőkre vonatkozó megajánlásaikat - a 30 napos ajánlati kötöttség és az ezzel kapcsolatos, a Kbt.- ben rögzített előírásokra való tekintettel tegyék meg. 10. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások 6

7 Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt. 67. (1)- (2) és (6) bekezdéseinek rendelkezéseinek megfelelően. 11. Az ajánlatok értékelése Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtásra került ajánlatokat Ajánlatkérő a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján értékeli. 12. Szerződéskötés tervezett időpontja Az összegezés megküldésének napjától számított 11. nap. 13. A közbeszerzési eljárás nyelve A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, cégszerű aláírással ellátott magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A magyar nyelven kívül más nyelven nem tette lehetővé az ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását. 7

8 II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA 1. Általános megjegyzések Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megfogalmazottak jelen közbeszerzési eljárás tárgyának alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki. 2. Az ajánlati árak, bírálati szempont Az Ajánlati árat Magyar Forintban (HUF) kell az előírt helyeken rögzíteni számjegyekkel. Az elvégzett munkák ellenértéke is kizárólag Magyar Forintban kerül kifizetésre. Ajánlatkérő nem fogad el olyan ajánlatot, amely sérti a munkaügyi, adó- vagy más jogszabályi előírásokat. Bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 2.1 Árképzés Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. Ajánlatkérő a Kbt ban foglaltakat alkalmazhatja. Amennyiben Ajánlatkérő az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatást aránytalanul alacsonynak értékeli, az az ajánlat Kbt. 74. (2) bekezdés a) pontja szerinti érvénytelenségét vonhatja maga után. 8

9 III. IRÁNYADÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. Felolvasólap (1. sz. minta) 2. Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése alapján (2. sz. minta) 3. Tartalomjegyzék (Oldalszámokkal ellátva) Igazolások, dokumentumok Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése Ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet nyilatkozatai a kizáró okok fenn nem állásáról. (3. 4. és 5. sz. minta) A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásai P.1.) A Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évre (2010, 2011, 2012) vonatkozó, teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (6. sz. minta) Oldalszám 7. A műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolásai M.1.) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pont szerint ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított megelőző három év legjelentősebb, az EN 1789:2007 szabvány szerint tanúsított mentőkocsik (A, B, C kategóriák)mentőgépjármű szállítására vonatkozó referenciáit; a referenciákat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni; az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; M.2.) A Kbt. 55. (1) bekezdés c) pontja valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés b) pont és a 310/2011. (XII.23) Korm rend. 17. (2) bekezdése szerint az előírt tanúsítvány másolati példányának benyújtásával az igazolást egyszerű másolatban, a nyilatkozatot cégszerűen aláírva kell benyújtani A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdései megfelelően alkalmazandók Egyéb igazolások, dokumentumok 8. Aláírási címpéldány vagy aláírási minta (adott esetben meghatalmazás) 9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén változásbejegyzési 9

10 kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben) 10. Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdése szerint (8. sz. minta) 11. Nyilatkozat a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint (9. sz. minta) 12. Más szervezet kapacitására (erőforrására) támaszkodás esetén nyilatkozat a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint (10. sz. minta) 12. Kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata (11. sz. minta) 15. Nyilatkozat Kbt. 56. (1) bek. kc) pont alapján (12. sz. minta) Műszaki ajánlat (olyan pontossággal, amely alapján az ajánlatkérő meg 16. tudja állapítani az ajánlattevő ajánlatának a dokumentációban meghatározottak szerinti követelményeknek való megfelelését) Ajánlat elektronikus formában (CD, DVD alapon, pdf. file formában, jelszó nélkül olvasható módon), továbbá ajánlattevői nyilatkozat arról, 17. hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik Oldalszám 10

11 IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK 11

12 1. Ajánlattevő neve * Székhelye* Telefon/telefaxszáma címe Kapcsolattartó személy neve, telefon/telefaxszáma 1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (Ajánlati adatlap) Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Ajánlati nettó ár: Dátum : cégszerű aláírás név nyomtatott betűkkel történő feltüntetésével Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is fel kell tüntetni! 12

13 2. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : Az Önök Ajánlati felhívására a fenti közbeszerzésre vonatkozóan, alulírott mint a(z)... (név, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően a Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a fent nevezett szerződés szerinti munkát az Ajánlatkérési Dokumentáció és az Ajánlati felhívás előírásaival, a megadott feltételekkel és időhatárokkal való teljesítését, fenntartások és korlátozások nélkül az ajánlati adatlapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük. Ajánlati kötöttségünk időtartama a bontást követő 30 nap. Nyilatkozunk a Kbt. 60. (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint - nem tartozik a törvény hatálya alá. 1 - mikrovállalkozásnak minősül. 2 - kisvállalkozásnak minősül. 3 - középvállalkozásnak minősül. 4 Kelt:.., 20.. hó... nap aláírás Kérjük a megfelelőt aláhúzni, amennyiben nem tartozik a hatálya alá, úgy annak megfelelő feltüntetése szükséges! Kérjük a megfelelőt aláhúzni. Kérjük a megfelelőt aláhúzni. Kérjük a megfelelőt aláhúzni. 13

14 3. számú melléklet NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (KBT.) 56. (1) BEKEZDÉS K) PONTJA ÉS 56. (2) BEKEZDÉS TEKINTETÉBEN Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Alulírott.. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet Ajánlattevő, aki: Kbt. 56. (1) bekezdés: k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. Kbt. 56. (2) bekezdése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. Kelt: cégszerű aláírás 14

15 5. számú melléklet NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (KBT.) 56. (1) BEKEZDÉS A) J) PONTJA TEKINTETÉBEN Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Alulírott.. társaság (ajánlattevő, alvállalkozó vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet 5 ), melyet képvisel:. a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet Ajánlattevő, aki: Kbt. 56. (1) bekezdés: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 5 A nem kívánt rész törlendő 15

16 gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; Kelt: cégszerű aláírás 16

17 6. számú melléklet AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI FORGALOMRÓL Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Alulírott, mint a(z)..(név, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az éves teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó nettó árbevételünk: Év (a felhívás faladásának Nettó árbevétel (teljes) napjától visszaszámított három év) 1) ) ) 2010 Közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel Kelt:., év.. hó nap cégszerű aláírás 17

18 A teljesítés szerződésszerű volt-e (igen/nem) 7. számú melléklet NYILATKOZAT M1 A 310/2011. (XII. 23.) KORM. RENDELET 15. (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA TEKINTETÉBEN Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Alulírott, (képviseli: ) ajánlattevő/közös ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet 6 az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének a) pontja foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások a következők: Elvégzett munka Teljesítés ideje Szerződést kötő Ellenszolgáltatá nevesítése (az és helye másik fél s nettó összege alkalmasság megítéléséhez szükséges (ajánlati felhívás adatok feladását megnevezése feltüntetésével) megelőző 3 évben (36 hónapban) Kelt: cégszerű aláírás 6 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 18

19 8. számú melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint a Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban a) Alulírott.., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője n y i l a t k o z o m hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés alábbi részének (részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozókat: 7 Közbeszerzés része(i) aa) A fenti részek teljesítéséhez ajánlattevő az alábbi, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni az alábbi arányban: A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése és székhelye (lakóhelye) Közbeszerzés része(i) A 10% feletti alvállalkozó általi közreműködés %-os aránya a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéhez viszonyítva: ab) Kijelentem, hogy ajánlattevő a fenti részek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. b) Alulírott.., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője n y i l a t k o z o m hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben nem vesz igénybe alvállalkozót. Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása 7 A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők 19

20 9. számú melléklet N y i l a t k o z a t a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe az Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam az alkalmasságom igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. Kelt: <cégszerű aláírás> 20

21 10. számú melléklet Nyilatkozat a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban a) Alulírott.., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője n y i l a t k o z o m hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik az alábbiak szerint: 8 Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve: Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet címe: Az ajánlati felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények igazolása érdekében támaszkodik Ajánlattevő a fent megnevezett kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre 9 : III.2.2. P/1. III.2.3. M/1. Ajánlattevő a Kbt. 55. (6) bek 10 szerint kijelenti, hogy más szervezet kapacitására az alábbi 8 A felsorolás szükség szerint bővíthető, illetve ismételhető 9 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 10 Kbt. 55. (6) Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek 21

22 módon támaszkodik: b) Alulírott.., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője n y i l a t k o z o m hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitásaira nem támaszkodik. Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 22

23 11. számú melléklet KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA a Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Alulírott..., mint a(z)... kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője 11 n y i l a t k o z o m hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kelt:.., Kapacitást biztosító szervezet cégszerű aláírása 11 valamennyi kapacitást biztosító szervezet által külön-külön becsatolandó 23

24 12. számú melléklet NYILATKOZAT (Kbt. 56. (1) bek. kc) pontja szerint) a Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban a) Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Korm. rendelet 2. ib) pontjával összhangban, felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy az általam képviselt szervezet olyan társaságnak minősül, melyet jegyeznek a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 5. (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacon. b) Alulírott....., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője n y i l a t k o z o m, hogy az általam képviselt szervezet olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 5. (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacon. Amennyiben ajánlattevőt a Tpt. szerinti szabályozott piacon nem jegyzik, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib) pontja szerint nyilatkozom, hogy ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerint definiált ba) 12 valamennyi tényleges tulajdonosának neve és állandó lakóhelye: bb) tényleges tulajdonosa nincsen. Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása 12 Ajánlattevőnek vagy a b) pont kitöltése esetén a ba) vagy a bb) jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni vagy a megfelelő tartalmú nyilatkozatot aláhúzni, és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész törlendő. 24

25 VI. SZERZŐDÉS TERVEZET 25

26 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS tervezet Szerződés száma:.. szerz.szám: amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22., Adószám: , Bankszámlaszám: MÁK , Statisztikai számjel: ), képviseletében eljárva: Dr. Burány Béla mb. Főigazgató, mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, másrészről Cégnév:. Székhely:.. Adószám:. Képviseletében eljárva: Cégjegyzékszám:.. Bankszámlaszám:., mint Szállító, a továbbiakban Szállító között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya A Szállító nyerte meg azt a közbeszerzési eljárást, amelyet a Megrendelő írt ki a közbeszerzésekről szóló törvény alapján, az EU hivatalos lapjában.számon, és a Közbeszerzési Értesítő számú számában közzétett, nyílt közbeszerzési eljárás keretében. A szerződés tárgya az ajánlatkérő által az ajánlati dokumentációban meghatározott 1 db újszerű (mentésben még nem használt, "C" típusú) Neonatológiai mentőgépkocsi leszállítása, átvétele és ellenértékének megfizetése. 2.) Ellenszolgáltatás A szállítandó mentőkocsi ára:.. Ft, azaz. forint. A gépkocsi specifikációját az Ajánlattételi dokumentáció, az Ajánlat valamint jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ár tartalmazza a beszerzéssel kapcsolatos összes melléköltséget (adók, illetékek, vámok, szállítás költségeit az átadás helyéig, a forgalomba helyezés és 0 revízió költségeit, valamint a KRESZ tartozékokat), de nem tartalmazza a vagyonszerzési illetéket és a jármű biztosításait. Ezen túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult a Szállító a Megrendelőtől további díjvagy költségtérítés igénylésére. 26

27 3.) Fizetési mód A Megrendelő a jelen szerződés alapján a leszállított áru ellenértékét, a Szállító által kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30. napon belül a Szállítónak a Bank Rt.-nél vezetett.. számú számlájára történő átutalással fizeti meg. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a Szállító bankja a Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. Az ellenérték megfizetésénél figyelemmel kell lenni a Kbt (4)-(6) bekezdésére. 4.) Szállítási határidők A szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződés aláírásától számított maximum 20 nap. A teljesítés helye: a megrendelő telephelye (1134 Budapest, Mohács u 22-24). A szállítás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Szállító az adott teljesítési helyen átadja a megrendelt járműveket és azok dokumentálhatóan teljesítik az elvárt követelményeket. 5.) Jótállás (garancia), szavatosság: Szállító által vállalt teljes körű jótállási határidő időtartama a jármű által lefutott km, de legfeljebb 6 év. A Megrendelő a Szállítói teljesítéssel kapcsolatos minőségi kifogásait a jótállási időn belül bármikor, a hiba észlelését követő azonnali értesítéssel jogosult érvényesíteni. Szállító 10 év jótállást vállal a mentés üzemi körülményeire tekintettel - az Uniós normatívákat is figyelembe véve (461/2010 EU rendelet) - a karosszéria hagyományos javítófényezéssel nem javítható mértékű korróziójára, átrozsdásodására, melyre nézve csatolja a gépjármű gyártójának, forgalmazójának az általa is aláírt nyilatkozatát. Szállító legalább 5 év színhűség és mechanikai jótállást vállal a járműn elhelyezett összes láthatósági és arculati fóliára. Szállító vállalja a 24 órán belüli teljes körű pótalkatrész biztosítását az általa leszállított komplett Mentő (alapgépjármű és betegtér) estében legalább a jármű által lefutott km-ig. Amennyiben a szállító jelen kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, úgy kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke naponta a mentőgépjármű számlázott (leszállításkori) bruttó értékének 0,001 % (egy ezreléke). A késedelem első napja az alkatrészcsere esedékességének napját követő első munkanap. Szállító jótállási kötelezettsége nem terjed ki a meghibásodásra, ha bizonyítja, hogy a hiba a Megrendelőnek felróható szakszerűtlen, rendeltetésellenes használatra vezethető vissza. A rendeltetésszerű használat tekintetében a termékekhez kapcsolódó használati útmutató az irányadó. Mentesül Szállító a jótállási kötelezettsége alól azon meghibásodások tekintetében, amelyek az alábbi esetekkel kapcsolatosan következnek be: 27

28 - nem rendeltetésszerű, illetve Megrendelőnek felróható, nem a használati utasításban leírtak szerinti használat. - illetéktelen (3. személyek általi, jogosulatlan) beavatkozás esete, amennyiben az illetéktelen beavatkozást nem Szállító által szállított termék Szállítónak felróható hibája tette lehetővé. Amennyiben valamely termék kicserélésre kerül, úgy az adott termék tekintetében a jótállás időtartama újrakezdődik. 6.) Hibaelhárítási szabályok: A garanciális, szavatossági hibák bejelentés-felvétele Szállító alábbi elérhetőségein lehetséges: telefon., .. fax..*szerződéskötéskor kitöltendő Szállító Megrendelő számára köteles az általa elvégzett hibajavításokról, munkákról írásos nyilvántartást vezetni. A Szállító szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely az áru tulajdonjogának a Megrendelő által történő megszerzését és az áru birtokbavételét korlátozná vagy kizárná. Szállító szavatol azért, hogy teljesítése keretében átadott eszközök tulajdonjogát per-, teher- és bármely egyéb igénytől mentesen ruházza át Megrendelőre. Szállítót jogszabályon alapuló kellékszavatosság terheli jelen szerződés keretében nyújtott teljesítés valamennyi része tekintetében is, melynek tartalmát a Ptk. tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a kijavítás/kicserélés tekintetében 5 naptári napos határidő minősül a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenségnek. Ha Szállító a termékek javítását a kellékszavatossági, vagy jótállási idő alatt végzi, a javításra átvett termékekre nézve teljes felelősséggel tartozik a termék javításra történő átadásától a javított termék visszaadásig terjedő időre. Ha a javításra átvett termék megsemmisül, köteles azt azonos értékű és minőségű termékkel pótolni. 7.) Kamat és kötbér Szállítási késedelem esetén a Szállító kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér mértéke napi 1% a késedelmes napokra számítva, a számla nettó értéke alapján. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Szállítónak felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, Szállító a meghiúsult szállítás nettó érték 10%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Ha a Szállító hibás termékeket szállít, a Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén, arra az időre, mely a hiba bejelentését követően a kijavítás, pótlás illetve csere végrehajtása határidejének lejártától a kifogástalan minőségben történő leszállításig eltelt. A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a Szállító felé leszámlázni, a Szállító egyidejű értesítése mellett. 28

29 8.) Ellenőrzések és vizsgálatok Mindazon mérések és vizsgálatok tartoznak ide, melyek megállapítják, hogy a termékek megfelelnek-e a szerződésben foglaltaknak. A Megrendelőnek átvételkor kötelessége megvizsgálni a termékeket, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben foglalt feltételeknek. E vizsgálatok elvégezhetők a Szállító által megjelölt teljesítési helyen. A vizsgálat elvégzésére kijelölt szakember személyéről Szállító írásos tájékoztatást kap. A Megrendelőnek jogában áll a gyártás folyamatában ellenőrzéseket végezni. 9.) Vis maior Szállító nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződéstől való elállással, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, amely a Szállító akaratán kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Szállító tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel. 10.) Vitás kérdések rendezése A Szállítónak, az Ajánlatkérőnek és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni. 11.) Az információk felhasználása A Szállító és a Megrendelő előzetes írásos megállapodásuk nélkül az eljárás és a szerződés teljesítése folyamán tudomásukra jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggésben használhatják fel. A Szállító és a Megrendelő tudomásul veszik, hogy a szerződés közérdekű adatnak minősül. A Szállító és a Megrendelő alkalmazottai és megbízottjai felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lennie, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül szükséges. 29

30 12.) Egyéb rendelkezések A Felek képviselői jogosultak és kötelesek a szerződés teljesítése során felmerült problémákkal kapcsolatosan a másik felet haladéktalanul tájékoztatni, állást foglalni, nyilatkozatokat tenni. A felek haladéktalanul kötelesek bejelenteni a másik fél számára, amennyiben a megadott képviselők személyében, illetve adataiban változás következik be. A Megrendelő részéről: - a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban: A Szállító részéről: Név:.. Telefon:.. Fax: Név:.. Telefon:.. Fax: Záró rendelkezések Jelen szállítási szerződés csak a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Felek kijelentik, hogy a szerződés módosításával kapcsolatosan a Kbt ában előírtakat tekintik irányadónak. Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az előző bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 14. Jogi- és illetékességi kikötések: A Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseiket megkísérlik békés úton rendezni. 30

31 Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek hatáskörtől függően a Pp-ben meghatározottak szerinti bíróság illetékességének megfelelően járnak el. Jelen szerződés 6 (hat) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti magyar nyelvű példányban készült, melyből négy - kettő példány a Megrendelőé és a Szállítóé. Budapest, Dr. Burány Béla mb. főigazgató megrendelő.. Szállító Ellenjegyzem: Dr. Sepsey György mb. gazdasági főigazgató. Dr. Tóth Edina igazgatási és jogi osztályvezető 31

32 V. MŰSZAKI LEÍRÁS 32

33 A mentőkocsi kialakítására, felszerelésére vonatkozó magyarországi előírások: - A felszerelt törpefeszültségű elektromos egységek működése, azok elektromos bekötése a visszajelző lámpák feleljenek meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990 (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben foglalt, a teljesítés időpontjában hatályos előírásoknak - A berendezés hangnyomásszintje feleljen meg a megkülönböztető hangjelző berendezésekről szóló MSZ szabvány előírásainak - A kezelőegység a gépkocsi ergonómiai terében legyen elhelyezve úgy, hogy a kísérő ülésből is kezelhető legyen A műszaki ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket: 1. sz. mellékletben meghatározott feltételek tételes bemutatását 33

34 1. sz melléklet KÖZBESZERZÉS ÚJ vagy ÚJSZERŰ (mentésben még nem használt) NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2013 A JÁRMŰ FELELJEN MEG AZ MSZ EN 1789 SZABVÁNY ELŐÍRÁSAINAK (A jármű és felszerelése valamennyi, részletesen nem megadott paraméter és egyéb feltételek tekintetében feleljen meg az MSZ EN 1789 szabványban foglaltaknak) MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ MEGNEVEZÉS hajtásképlet: 4x2 C Megajánlott A gépjármű azonosító adatai gyártmány típus gyártási hely (alap gépjármű) gyártómű megnevezése gyártási hely (felépítmény) az átalakító cég megnevezése EU EU A jármű forgalomba helyezése, műszaki vizsgáztatása az Ajánlattévő feladata és költsége."(a mentőszolgálat kizárólag egyedi, "MA" betűjelű rendszámokat alkalmaz.) A komplett, megajánlott mentőgépjárműre vonatkozó érvényes Europai Uniós típusbizonyítvány vagy az NKH által 2012 április 29-e után kiadott, érvényes sorozatátalakítási vagy gyártási engedély szükséges a pályázat benyújtásával egy időben! (korábbi érvényes tipusbizonytvány esetén a megajánlott bázisjármű EU motorkód megfelelősége szükséges) külső méretek hosszúság (teljes értékű hátsó fellépővel)(mm) max 6100 szélesség tükrök nélkül (mm) max 2100 magasság (megkülönböztető jelzőberendezésekkel,menetkész jármű, teljes felszereléssel, 1 fő max 2900 gépkocsi vezető tömegével, antennák nélkül) (mm) legkisebb rámpaszög hátul, fellépő lépcsővel, menetkészen (fok) min 10 legkisebb szabad magasság (a jármű hossztengelyében mérve,teljes felszereléssel, mm) min

35 tömegadatok szállítható személyek száma (fő) 6 fő (vezetőtér: 2 fő; betegtér 4 fő, hordágy tálcán, inkubátorban elhelyezett gyermekkel együtt) megengedett legnagyobb össztömeg (kg) max 4500 hasznos teherbírás (kg) min az MSZ EN 1789 szerint sík úton, álló helyzetben, a menetkész gördülőtömeg (teljes felszerelet, feltankolt jármű, 6 fővel) hajtott kerékre jutó hányada (%) min 50 kocsiszekrény zárt, fém vázszerkezetű, fém és/vagy műanyag lemez borítású oldalfalak, fém és/vagy műanyag szerkezetű tetőszerkezet (bázisjármű gyártóművi tetőszerkezetének módosítása csak tényleges, dinamikus, az jelleg MSZ EN 1789-szabványnak megfelelő, - külön erre az elemre vonatkozó - önálló törésteszttel minősített, megfelelő vízelvezetést biztosító tetőszerkezet alkalmazásával elfogadható) hő- és hangszigeteléssel (K=0,9-1,1 ) "láthatósági" sárgás-zöld (lemon), RAL 1026 vagy RAL 1016 vagy ezekkel azonos színárnyalt (fóliáknál Oracal ill. szín , vagy 3M vagy ill. DG3) (Előzetes szín jóváhagyás szükséges!) festett vagy fóliázott kivitelben kivitelben ülések száma a vezetőfülkében magasságban és hosszirányban széles tartományban ( cm testmagassághoz, a kormánykerék és/vagy a vezetőülés többirányú állíthatóságának megoldásával vezető ülés összhangban) ergonomikus módon állítható, jobb oldali felhajtható kartámasszal, a támla dőlésszöge állítható legyen, tisztítószerrel könnyen takarítható, átmosható üléshuzattal borítva kísérő ülés bal oldali felhajtható kartámasszal, legalább hosszirányú állítás lehetősége szükséges, támla dőlésszöge állítható legyen fejtámasz vezető és kísérő üléshez, állítható magasságú 35

36 üzemanyag tartály kapacitás üzemanyag töltőnyílás belső tér ajtók az egészségügyi térhez ajtók eü rakodótérhez ablakok a vezetőtér ajtajain ablakok az egészségügyi térhez min 500 km hatótávnak megfelelő mennyiség (vegyes ciklusú üzemanyag fogyasztással számítva), ebben körülbelül 100 km tartalék, figyelmeztető jelzéssel, tank üzemanyaggal telitankolva zárható vagy más módon reteszelhető illetéktelen hozzáférés ellen a vezető- és az egészségügyi tér között teljes válaszfal, két üveglap esetén mindkét irányba, egy lap esetén teljesen elhúzható, vezető felől reteszelhető, jó előrelátás nyújtó - a hely adta legnagyobb beépíthető méretet biztosító - ablakkal (a válaszfal szekrényekkel takart felületien ill. válaszfalba épített merevítőin kívül teljes üvegezett felületet várunk el, válaszfali szerelvény nem csökkentheti az üvegfelület méretét) Válaszfali ülés fejtámlája, a vezető és kísérő ülések az ablak elé lóghatnak. jobb oldalon tolóajtó, hátul kétszárnyú, két irányban nyíló ajtó, amely legalább 250 fokban kihajtható és több, de legalább 2 helyzetben rögzíthető, minden betegtéri ajtó teljes, tetővonal közeli magasságban nyíljanak, de legalább az egyik az MSZ EN 1789 szabvány - egészségügyi tér - minimális belmagassgára vonatkozó előírásának megfelelő magasságú, szabad nyílásméretet biztosítsanak és üvegezettek legyenek hátsó ajtók belső felét teljes belső felületén fehér, héjformázott - a belső alkotóelemekkel azonos elvárásoknak megfelelő - borítással kell résmentes illsztésekkel befedni. bal oldalon, toló- vagy nyíló vagy egyéb más megoldású ajtó, a gázpalackok cseréjét, külső hozzáférést biztosító eü rakodó teréhez motoros mozgatással nyitható, rögzíthető ablak a jobb oldali tolóajtón, ablakok a hátsó ajtókon. Valamennyi ablak teljes felületén legyen reflexiós, színezett, fényáteresztő, kívülről a betekintést - még működő belső világítás esetén is - korlátozó, de a kilátást nem akadályozó, hő védő (üvegezésű) tulajdonságú bevonat vagy fólia, a válaszfali ablak a vezető térben rolóval árnyékolható 36