AZ ISOSHELL ÉPÍTŐELEM GYÁRTÓ ZRT. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ISOSHELL ÉPÍTŐELEM GYÁRTÓ ZRT. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁÉSZF) Kérjük, hogy Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeinket a szerződés aláírását megelőzően gondosan olvassa el. Ezen feltételektől egyedi megállapodás alapján, csak írásban áll módunkban eltérni. AZ ISOSHELL ÉPÍTŐELEM GYÁRTÓ ZRT. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI 1. Általános tudnivalók 1.1. Az alábbiakban megfogalmazott Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (a továbbiakban ÁÉSZF) mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során az IsoShell Építőelem Gyártó Zrt. (székh.: 1112 Budapest, Horzsakő út 1.; cégjegyzék szám: Cg ; adószám: ; bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt ), mint Eladó - a továbbiakban Eladó - és a Vevő között szerződéses jogviszony jön létre és amennyiben a Felek ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Amennyiben a Vevő az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek átvételét követően írásban kifogással nem él, úgy azt elfogadva, az adás-vétel az itt rögzített feltételekkel köttetik meg Az IsoShell Zrt. díjmentesen kiszámítja a kivitelezéshez szükséges IsoShell építőelemek mennyiségét. Az árajánlatunkban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek! Árajánlatunk 30 napig érvényes. 2. ÁÉSZF tárgya Jelen ÁÉSZF az azonosítószámmal ellátott, pontosan kitöltött és a Szerződő Felek által aláírt Megrendelőlapon szereplő IsoShell Zrt által forgalmazott termékek adásvételére vonatkozik, a feltüntetett átadási árak szerint, I. osztályú minőségben. Jelen ÁÉSZF kivitelezésre, tervezésre, műszaki ellenőrzésre nem vonatkozik! A Megrendelőlapon szereplő építés betanítás kizárólag az IsoShell építőelemek építésére vonatkozik, nem terjed ki az épület egyéb munkálatainak műszaki irányítására. Az építés betanítás nem jelent garanciát a pontos, szakszerű kivitelezésre, mert azt nem az Eladó végzi. 3. A szerz dés létrejötte A szerződés az Általános Értékesítési és Szerződési Feltételek alapján, a mindenkor érvényes árak alapján, megrendelés aláírásával jön létre. 4. Megrendelés 4.1. A Vevő az Eladó által forgalmazott termékeket az Eladó belföldi irodáiban (1016 Budapest, Zsolt u. 6/C. 1/4;) vagy külföldi viszonteladói partnereinél személyesen, megrendelheti A megrendelést a Vevő írásban az Eladó publikus elérhetőségein - levélben, faxon, ben, webes felületen ( - is megteheti, az 5. pontban felsorolt, pontosan kitöltött dokumentációval. Az írásos megrendelések menete megegyezik az ÁÉSZF-ben rögzített feltételekkel Az Eladó és a Vevő által közösen megjelölt szállítási időpontot a Megredelőlap tartalmazza. A Vevő és az Eladó közötti jogviszony a Vevő részéről a megrendelés aláírásával / elküldésével, az Eladó részéről a megrendelés visszaigazolásával jön létre. A Vevő által foglaló befzetésével vagy a

2 Megrendelőlap aláírásával megrendelt termékeket a foglaló pénzügyi teljesítését követő 60 naptári napig tároljuk raktárunkban és tartjuk fenn a ki- adott ajánlati árak érvényességét. Ezen időszak alatt a Vevő által megrendelt árut el kell szállítani Eladó raktárából, ki kell állítani Vevő részére a végszámlát, melybe a foglaló összege beszámításra kerül, valamint a végszámla teljes összegét a Vevőnek a szállítás megkezdése előtt ki kell egyenlítenie. Ezt követően a teljes vételár beérkezésekor, a megjelölt szállítási határidő letelte után- egyéb megállapodás hiányában-, ezen megrendelést a megadott szállítási címre juttatjuk el. Amennyiben a szállítási határidő lejárata előtt a Vevő kéri a kiszállítás elhalasztását, és a termék már le van gyártva,megegyezés szerinti napi Ft, azaz négyezer forint összegű tárolási díjat számolunk fel részére a szerződés hatályának lejáratáig. Amennyiben Vevő a kiállított előlegszámlát késve egyenlíti ki a szállítási határidő a késedelmes napok számával meghosszabbodik napot meghaladó késedelem esetén a szerződés megszűnik. Amennyiben a Vevő a termék legyártását követően a szállítás és a végszámla befizetése előtt áll el a szerződéstől, a foglalót elveszíti tartozik az Eladó felé A megrendelés aláírásával Vevő elismeri, hogy részletesen megismerte Általános Értékesítési és Szerződési feltételeinket, illetve felhasználási útmutatónkat A számítások során elemeinket 5 % tartalékkal számoljuk, illetve egész csomagolási egységekre kerekítjük Amennyiben a Vevő nem tud pontos szállítási címet megadni, akkor köteles részletes leírást, vagy rajzot mellékelni a célállomás megközelíthetőségéről A megrendelésen szereplő szállítási időpont tájékoztató jellegű, további pontosítást igényel a szállítást megelőzően, telefonon Pótmegrendelésre, megrendelés módosítására ugyanazon feltételek vonatkoznak, mint a megrendelésre. Az ÁÉSZF hatálya kiterjed a Pótmegrendelésre és a megrendelés módosítására egyaránt. 5. ÁÉSZF érvényességi feltételei: A megrendelőlap tartalmazza az alábbiakat: a termék megnevezését anyagárakat szállítási időpontot Nevezett dokumentum a Vevő részéről aláírva érvényes! 6. ÁÉSZF hatálya Az ÁÉSZF a Megrendelőlap aláírásával lép életbe. Jelen ÁÉSZF azonosítószámmal ellátott, pontosan kitöltött és a Szerződő Felek által aláírt Megrendelőlappal együtt érvényes. Jelen ÁÉSZF-ben meghatározott szerződéses feltételek a megjelölt, szerződés hatálya alá tartozó időszakra vonatkoznak. A szerződés hatályának lejárata után,- egyéb írásos megállapodás hiányában - a szerződés megszűnik. Ezen esetben a Felek kijelentik, hogy tisztában vannak a foglaló jogi következményeivel, jogi természetével. 7. Árak, számlázás 7.1. Az IsoShell Zrt. által megállapított árak Magyarország egész területére érvényesek. 2

3 7.2. A megrendelőlap aláírása után az IsoShell Zrt. proforma számlát állít ki, melyet haladéktalanul megküld a Vevő részére. Az áru a teljes vételár kifzetéséig az IsoShell Zrt. tulajdonát képezi. A tulajdonjog fenntartása mindaddig érvényes, amíg az IsoShell Zrt.-nek a Vevővel szembeni valamennyi követelése kiegyenlítésre nem kerül. A végszámla kiállítására a szállítást megelőzően kerül sor. A végszámla teljes kiegyenlítéséig a szállítás nem kezdődik meg. 8. Szállítási feltételek 8.1. Az Eladó köteles a Megrendelő részére a megrendelt árut kifogástalan állapotban, I. osztályú minőségben átadni. Az Eladó által szervezett szállítás során esetlegesen megsérült terméket az Eladó kicseréli. Esetleges mennyiségi és minőségi reklamáció esetén a Felek közös jegyzőkönyvben rögzítik a felmerült problémákat, különös tekintettel, hogy az eltérést mikor észlelték. Az árut a Vevőnek haladéktalnul meg kell vizsgálnia a kiszállításkor és az észrevételeit az áru átvételénél jeleznie kell Ha a Vevő szállíttatja el a termékeket, akkor a teljesítés helye az Eladó gyári telephelyei. Ha az Eladó szállítja a termékeket, akkor a teljesítés helye a Vevő által megjelölt munkaterület. Eladó szállítása esetén a kárveszély lerakodást követően átszáll a Vevőre Az IsoShell Zrt. az építőelemcsalád elemeit (fal, áthidaló, koszorú, födém és tetőelem) bálás kiszerelésben pántolva, élvédőkkel, és zsilip magasító elemeket dobozolva szállítja. Az egyéb termékeket a gyártó által megadott csomagolási egységekben biztosítja Kiszállítás megrendelése az építőanyag megrendelésével egy időben történik. Az előlegszámlán a szállítási díjat is szerepeltetjük. Amennyiben a kiszállítást nem cégünk intézi, a Vevő a megrendelt árut a gyártó raktárából munkanapokon reggel 8 és 16 óra között veheti át. A szállításból eredő kár a Vevőt terheli A kiszállítás elismerése úgy történik, hogy a Vevő vagy annak képviselője aláírja a szállítólevelet. A szállításból eredő esetleges kárt, illetve a le nem szállított termékeket a Vevő köteles a hibás termékek kivizsgálásával kapcsolatos jegyzőkönyvben feltüntetni. Az áru lerakodása minden esetben a Vevő feladata Vevőnek garantálnia kell a kiszállítási helyszín megközelíthetőségét. Amennyiben a lerakodás helyszíne tehergépjárművel nem megközelíthető, úgy az adott objektumhoz tehergépjárművel megközelíthető, legközelebbi ponton köteles a Vevő az árut átvenni. Az Eladó és a Vevő által közösen megjelölt szállítási időpontot a Megrendelőlap tartalmazza. 9. Fizetési feltételek 9.1. A Vevő által megrendelt elemek vételárát a Megrendelőlap tartalmazza. A vételár kiegyenlítése úgy történik, hogy a megrendelés szerinti összegből a Megrendelőlapon meghatározott összeget a Vevő az Eladó bankszámlájára utalja át (Raiffeisen Bank Zrt ), devizaszámla esetében (Raiffeisen Bank Zrt ). a Megrendelőlap aláírását követően, számla ellenében, mely tartalmazza a foglaló (a vételár 10%-a) és előleg mértékét is. A fizetési határidőt a Megrendelőlap tartalmazza. Amennyiben a megküldött előlegszámlát a Vevő a fzetési határidő lejárta után 10 napon belül nem egyenlíti ki, akkor a Felek közötti szerződési viszony automatikusan megszűnik. A vételár hátraléka a szállítát megelőzően kerül kiszámlázásra, amely számlába, az előzetesen kifizetett előleg, foglaló beszámításra kerül. A végszámla kiegyenlítése a kiszállítást megelőzően esedékes A Megrendelőlapon megjelölt vételár az MNB napi deviza árfolyamából kiindulva lett meghatározva, illetve kölcsönösen elfogadott ármegállapodás eredménye, amely tartalmazza a

4 kedvezmény mértékét is. Ezen árat az Eladó a Megrendelőlap aláírását követően 60 naptári napig fenntartja. Ezen időtartamon belül a Vevőnek az árut el kell szállítania, vagy szállíttatnia az Eladó telephelyeiről. Az árfolyam változását az Eladó jogosult a vételárban érvényesíteni, a Vevő értesítése nélkül A Megrendelőlap aláírásakor a Vevő az azon szereplő átadási árakat ellenőrzi, és azt ellátja jóváhagyólag aláírásával. Ezen Megrendelőlapon szereplő átadási árak az irányadóak a Felek elszámolásában A Vevő vásárlási igényét a Megrendelőlap aláírásával köteles kifejezni Eladó felé. Ezek hiányában a szállítási megállapodás nem jöhet létre, Eladó jogosult a megrendelést visszautasítani Halasztott fizetés esetén a Vevő az átvett áruk vételárát - a Felek külön megállapodásában rögzített módon és határidőn belül - köteles az Eladónak megfizetni. Amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, a Vevő jogosult a vételár összegén túl a Vevő teljesítésének időpontjáig a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot követelni. 10. Átvételi határid Jelen ÁÉSZF tárgyát képező IsoShell termékek átvétele a Vevő által átutalt, befizetett előleg, foglaló és a fennmaradó vételár az Eladó bankszámlájára való megérkezésétől (készpénzben való kifizetésétől) számítva történik. 11. Átadási határid : 11.1 Az átadás-átvételre az Eladó és a Vevő közötti előzetes időpontegyeztetést követően kerül sor, melyet Eladó alkalmazásában álló fuvarszervező egyeztet a Vevővel, fgyelembe véve a Megrendelőlapon megállapított időpontot. Az átadás végső időpontja a Megrendelőlap aláírásától számított 60 naptári nap, amelytől eltérni csak különírásbeli megegyezéssel lehet Az Eladó által történő fuvarszervezéskor a Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a lerakodási címen az átvevő a lerakodást biztosítsa. A sofőr a plató széléig köteles az árut kirakni, nem köteles lerakodást végezni. A Megrendelőnek közterület foglalási és behajtási engedélyekről, forgalomelterelésről és irányításról is gondoskodnia kell. A Felek a Megrendelőlapon megrendelt és szállításkor a Szállítólevélen feltüntetett mennyiségeket fogadják el a számlázás alapjául. A Szállítólevelet a Vevő minden esetben köteles aláírni, lebélyegezni, esetleges észrevételeit a szállítólevélen feltüntetni. Amennyiben a Vevő vagy a helyszínen lévő képviselője nem gondoskodik az áru Szállítólevél szerinti átvételéről és a szállítólevél aláírásáról, úgy szállító jogosult a helyszínen tartózkodó harmadik személy bevonásával a teljesítést szállítólevélen átvetetni. Ezen esetben a szállítólevélen szereplő adatokat a Felek tényszerűnek tekintik, azt később a Vevő nem vitathatja. Ha a szállítási napon a Vevő, vagy képviselője az átvételnél személyesen nem jelenik meg, (és az áru átvétele helyszínen tartózkodó harmadik személy bevonásával sem lehetséges) a szállítólevél aláírásának hiányában az árut nem áll módunkban átadni, úgy azt visszaszállítjuk, ennek minden költsége a Vevőt terheli A Vevő által történő fuvarszervezés esetén a Vevő szállítja el az Eladó telephelyeiről a Megrendelőlapon szereplő tételeket. A termékek mennyiségét, kívánt szállítási idejét és helyét a Megrendelő köteles minimum 5 munkanappal az elszállítás napja előtt az Eladó felé írásban közölni, illetve a szállítással kapcsolatban egyeztetni. A fuvar teljesítésekor az árut szállítólevélen kell átvenni, és 4

5 az átvétel tényét leigazolni. Elfogadott igazolásnak számít az átvevő bélyegzője és aláírása. Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre bélyegző, akkor olvasható aláírás és személyi igazolvány szám együttes megléte szükséges. 12. Késedelmes teljesítés Amennyiben tartós üzemzavar, alapanyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok és egyéb rajta kívül álló okok, vis-maior miatt az IsoShell Zrt. nem tud szállítani az általa vállalt határidőn túli 30 napon belül sem, úgy mindkét Fél jogosult a szerződéstől elállni, és az IsoShell Zrt. köteles Vevőnek a vételárat visszafizetni. 13. Min ség biztosítás, garancia, esetleges min ségi kifogások Az Eladó köteles a Vevő részére a megrendelt árut kifogástalan állapotban, I. osztályú minőségben átadni. Az Eladó által szervezett szállítás során esetlegesen megsérült elemeket az Eladó kicseréli. A szállításra vonatkozó fuvarköltséget a Megrendelőlap tételesen tartalmazza. Minimális szállítási mennyiség 40 m3. A Vevő az Eladó által rendelkezésére bocsátott árut köteles átvételkor azonnal megvizsgálni és a mennyiségi / minőségi kifogásait az Eladóval azonnal közölni, azt a szállítólevélen / jegyzőkönyvben feltüntetni és erről az Eladót írásban értesíteni, kifogásait lehetőség szerint fotókkal alátámasztani. Az ennek elmaradásából eredő kárt a Vevő viseli. Az Eladó köteles a reklamációt 7 munkanapon belül elbírálni, az esetlegesen hibás teljesítést mennyiségileg pótolni, vagy minőségileg megfelelő termékre cserélni Az Eladó biztosítja a törvényben előírt garanciát az IsoShell polisztirol építőelemekre. A garancia a beépítés során előállt hiányosságokra, szakszerűtlen kivitelezés miatt megsérült elemekre nem vonatkozik. A szakszerű beépítés érdekében a Vevő az Eladó (+36) ) telefonszámán műszaki szaktanácsadást kérhet, illetve térítés ellenében helyszíni művezetést. Az IsoShell építési rendszer külső és belső szigetelő rétege mechanikailag sérülékeny, így azt mindennemű mechanikai behatástól védeni kell, melyre a legmegfelelőbb mód a szigetelőrétegek mielőbbi elburkolása A termék megfelel a szabványokban előírt minőségi követelményeknek (I. osztály), amelyre vonatkozó bizonylatokat az Eladó a Vevőnek igény szerint bemutat; továbbá rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges ÉME, ETA minősítéssel. A Megrendelőlaphoz az Eladó csatolja a Megfelelőségi Nyilatkozatot, illetve a Garanciavállalásról szóló jegyzőkönyvet. Felkérésre, a szükséges dokumentációk alapján (kizárólag engedélyezési tervdokumentáció) és birtokában, az IsoShell termékek anyagkigyűjtését díjmentesen elvégzi, amely javaslatnak minősül, nem kötelező érvényű. Felkérésre vállalja az épület kivitelezését, statikai terv elkészítését, engedélyezési tervdokumentáció elkészítését külön díjazás mellett, a Tervezési Szerződésben foglaltak szerint. 14, Vitás kérdések rendezése, reklamáció, illetékes bíróság 14.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szállítási szerződésre vonatkozó rendelkezései, illetve a kapcsolódó jogszabályokban előírtak irányadóak. Az Eladó törekszik igényes ajánlati tevékenységével, ÁÉSZF-nek megfelelő szállítással és széles körű szervizszolgálattal Vevői igényeit kielégíteni, valamint az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezni. A szerződéses viszonyból keletkező valamennyi jogvita tekintetében az Eladó kiköti a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve - amennyiben az eljárás megyei bíróság hatáskörébe tartozik - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét Az IsoShell Zrt. a vásárlói kifogást csak az aláírt megrendelőlap és az áru eladásakor adott fizetési bizonylat ellenében köteles megvizsgálni. A kiszállításból eredő reklamációt fényképekkel (le kell

6 fényképezni a termék azonosítóját) a kiszállítást követő 24 órán belül kell jelezni írásban, en vagy faxon. Az IsoShell Zrt. az általa forgalmazott termékekre benyújtott minőségi kifogást területi képviselők útján ellenőrzi és rendezi. A betanításon elhangzott, prospektusokban és beépítési segédletben foglalt előírások be nem tartása, a nem rendeltetésszerű tárolás*, szakszerűtlen felhasználás** és az ezekből adódó minőségi hibákért garanciát nem vállalunk. Az IsoShell Zrt. által forgalmazott termékek műszaki paramétereiben az Mérettűrés: ETAG 009 szabvány az irányadó Reklamáció esetén az IsoShell Zrt. a felmerülő problémákat a mindenkor érvényes nemzeti szabvány szerint bírálja el. A kötelező alkalmassági idő jogosságának elbírálása a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IPM- KM-MEM-BKM rendelet, valamint a termékfelelősség megállapítása az X. törvény alapján történik Jogviták esetén az ÁÉSZF magyar nyelvű változata az irányadó. 15. Érvényesség A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek december 01-től visszavonásig érvényesek, a mindenkor érvényes változat a honlapon megtalálható. A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése nem érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát. Szállítással kapcsolatos információ: Call center: (+36) office@isoshell.hu *Rendeltetésszerű tárolásnak minősül a szélsőséges környezeti hatásoktól védett területen, illetőleg fedett területen való tárolás. Az építőelemek fóliával való letakarása tilos. **Falazatépítés közben szint lezárása nélkül, 3 hónapnál hosszabb szünetet tartani nem szakszerű használatnak minősül, méretpontatlanság miatti reklamációt ez esetben nem áll módunkban elfogadni Megrendelő Eladó 6

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BERÉNY TÉGLA TÉGLAIPARI KFT

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BERÉNY TÉGLA TÉGLAIPARI KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BERÉNY TÉGLA TÉGLAIPARI KFT ELFOGADVA: 2017. szeptember 12. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: HATÁLYOS: 2017. szeptember.12. 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3 1.1. Vállalkozás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Novreczky Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7632 Pécs, Móra Ferenc u. 50. fsz 1., cg: 02-09-068815; adószám: 13075675-2-02),

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban m

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban m Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint a JOHNSON & JOHNSON Kft. (2045

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Fizetési feltételek Szállító Szállító Megrendelő A kapcsolattartók megnevezése:

Fizetési feltételek Szállító Szállító Megrendelő A kapcsolattartók megnevezése: 4./ Fizetési feltételek: A Szállító által adott árajánlat alapján a szerződő felek a melléklet szerinti árakban állapodnak meg. Az árak tartalmazzák a Szállító összes költségét és díját, a Bajai Szent

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban m

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban m Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Johnson & Johnson Kft. (2045

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a ügyfelei részére. Általános Szerződési Feltételek oldal 1

Általános Szerződési Feltételek. a   ügyfelei részére. Általános Szerződési Feltételek oldal 1 Általános Szerződési Feltételek a www.ryckposter.hu ügyfelei részére Általános Szerződési Feltételek oldal 1 Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben igénybe veszi szoláltatásunkat, figyelmesen

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Szilágyi Zita egyéni vállalkozó VIRTUÁLIS TÁMOGATÓ Szolgáltatásai Igénybevételére Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Szilágyi Zita egyéni vállalkozó VIRTUÁLIS TÁMOGATÓ Szolgáltatásai Igénybevételére Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Szilágyi Zita egyéni vállalkozó VIRTUÁLIS TÁMOGATÓ Szolgáltatásai Igénybevételére Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek I. Általános rendelkezések 1.1. Szilágyi Zita egyéni vállalkozó (székhely: 2000

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

Vásárlási Feltételek. Vásárlási információk Általános vevő tájékoztató

Vásárlási Feltételek. Vásárlási információk Általános vevő tájékoztató Vásárlási információk Általános vevő tájékoztató Vásárlási Feltételek Az Univerzál Zrt üzleteiben folytat értékesítést fogyasztók és felhasználók részére. A fogyasztók felé történő értékesítés kizárólag

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Edenred utalványok megrendelésére, szállítására és elszámolására (továbbiakban: ÁSZF ) Hatályos: 2019.07.15. I. Fogalommeghatározások 1. Szolgáltató: az Edenred Magyarország

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3 hkp SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. adószám: 12794726-2-11 bankszámlaszáma: 12028003-00345927-001000003 (Raiffeisen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a ScanMedic Kft.1089 Budapest,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

A Selectronic 2000 Hungary Kft. - továbbiakban (Selectronic2k) Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban (ÁSZF)

A Selectronic 2000 Hungary Kft. - továbbiakban (Selectronic2k) Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban (ÁSZF) A Selectronic 2000 Hungary Kft. - továbbiakban (Selectronic2k) Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban (ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.a Az Selectronic2k szállításai és szolgáltatásai - ha az Selectronic2k

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fekete Tibor asztalos mester 8351 Sümegprága Sarvaly u. 5. Tel/Fax: 06-87-352-738 Mobil: 06-20-365-15-15 e-mail: info@feketeablak.hu Adjon formát házának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) mely elválaszthatatlan

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI 1. Alkalmazhatóság 1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek a szállító valamennyi szállítására és értékesítésére vonatkozik. Ettől eltérő feltételek kizárólag a felek erre vonatkozó

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház- Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK Az EUROGATE 2000 Kft. (2013 Pomáz, Ipartelep hrsz. 3464), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Megrendelő ny. száma: MO/16/ 2011. ikt. száma: I/ 4676/2011. Szállító ny. száma: ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS T a r t a l o m 1./ A szerződés tárgya 2./ Teljesítés helye 3./ Teljesítési határidő 4./

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. A. Assono távközlési és informatikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság;

KERETSZERZŐDÉS. A. Assono távközlési és informatikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság; KERETSZERZŐDÉS amely az aláírás napján jött létre egyrészről az ASSONO Magyarország Távközlési Kft. Székhely: 1142 Budapest, Rákos tér 34. Cg. 01-09-730.753, adószám: 12460906-2-42 bankszámlaszám: Magyarországi

Részletesebben

Speciális védőruha beszerzés AJÁNLATI FELHÍVÁS. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-338/13. Budapest, 2014.

Speciális védőruha beszerzés AJÁNLATI FELHÍVÁS. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-338/13. Budapest, 2014. Speciális védőruha beszerzés Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-338/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

2 b.) A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását a Szállító a szerződést követő egy héten belül teljesíti és ezt követően a Megrendelő

2 b.) A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását a Szállító a szerződést követő egy héten belül teljesíti és ezt követően a Megrendelő Szállítási Szerződés Konszignációs raktár Ikt.sz. 843-7/2008. amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Somogyi Elektronic Kft. Székhely és postacím: 9027 Győr, Gesztenyefa út 3.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Somogyi Elektronic Kft. Székhely és postacím: 9027 Győr, Gesztenyefa út 3. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. A CÉG FONTOSABB ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI Cégnév: Somogyi Elektronic Kft. Székhely és postacím: 9027 Győr, Gesztenyefa út 3. E-mail cím: somogyi@somogyi.hu Telefonszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

1. Szállítási feltételek

1. Szállítási feltételek 1. Szállítási feltételek A www.rs-shop.hu-n keresztül megrendelt termékeket a Vásárló címére, telephelyére futárszolgálat segítségével juttatjuk el (ennek a Bruttó ára 2.100.- Ft). Cégünk kereskedelmi

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

3. A Vevő saját üzleti feltételeinek alkalmazását Eladó kifejezetten kizárja.

3. A Vevő saját üzleti feltételeinek alkalmazását Eladó kifejezetten kizárja. Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K I. Hatálya 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") érvényesek és alkalmazandóak mindazokra az adásvételi szerződésekre,

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cégnév/Név: Székhely: Adószám: képviseli: mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: IDM Hőszivattyú Kft. Székhely: 2051 Biatorbágy, Ritsman Pál u. 39. Adószám:

Részletesebben

BKV Zrt. Becsült súly (kg)

BKV Zrt. Becsült súly (kg) BKV Zrt. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa u.

Részletesebben

AVON COSMETICS HUNGARY Kft. Hitelezési Szabályzata. Érvényes: július 1-jétől visszavonásig

AVON COSMETICS HUNGARY Kft. Hitelezési Szabályzata. Érvényes: július 1-jétől visszavonásig Avon Cosmetics Hungary Kft Levélcím: 2101 Gödöllő 1., Pf. 907 AVON COSMETICS HUNGARY Kft. Hitelezési Szabályzata Érvényes: 2018. július 1-jétől visszavonásig Tartalomjegyzék 1. Fizetések általános szabálya...

Részletesebben

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 1. Az ÁSZF célja HELVET Kft. termék értékesítésére, valamint szolgáltatás nyújtására vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata és az EH-SZER Kft. között létrejött

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata és az EH-SZER Kft. között létrejött Nagycenk Nagyközség Önkormányzata és az EH-SZER Kft. között létrejött a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésével kapcsolatos elszámolásról SZERZŐDÉS SZÁMA: / 2013. Megállapodás közvilágítási aktív

Részletesebben

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt Általános Szerződési Feltételek a www.aproalmok.com webes üzletben történő vásárlásra I. Általános információk 1.1. Az Eladó adatai A www.aproalmok.com webes bolt üzemeltetője: Veréb Csilla Székhely: 2112

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Lakiteleki Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számú számlájára. A munkálatok 50 %-ának az elkészülte és leigazolását követőe

Lakiteleki Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számú számlájára. A munkálatok 50 %-ának az elkészülte és leigazolását követőe Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint a Balog és Balog Kft. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Hatály: 2018. november 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a BETO Kft. (a továbbiakban: Megbízott ) és a vele szerződő partner

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

A. Műtétekhez műszerkészlet és implantátum biztosítása: B. Konszignációs raktár és térítésmentes műszerkészlet biztosítása

A. Műtétekhez műszerkészlet és implantátum biztosítása: B. Konszignációs raktár és térítésmentes műszerkészlet biztosítása Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint a KONSENS Kft. (1026 Budapest,

Részletesebben

Eszenciacentrum Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Kft.

Eszenciacentrum Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Kft. MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyfelől az Eszenciacentrum Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Kft (cím: 1031 Budapest, Silvanus sétány 27. levelezési cím és ügyfélszolgálat: 2131 Göd, Kölcsey Ferenc utca

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzata

Csolnok Község Önkormányzata Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IX.16) számú önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Vásárlási feltételek az árveréseken

Vásárlási feltételek az árveréseken Vásárlási feltételek az árveréseken 1. A Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház 1023 Budapest, Zsigmond tér 13. (továbbiakban: Ház) az árverési tárgyak tulajdonosa(i) vagy eladásra jogosultja(i) (továbbiakban:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Allnet Hungary Kft. (székhely: Berekfürdő, Búzavirág út 12.; adószám: 12997565-2-16; cgj: 16-09-007196; képviselő: Pereczár Tamás; bankszámlaszám: OTP

Részletesebben

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a 17/1999. ( II.5. ) Korm. rendelet előírásain alapul.

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a 17/1999. ( II.5. ) Korm. rendelet előírásain alapul. Webáruház Általános Szerződési Feltételek Amennyiben megrendelője, vásárlója kíván lenni web áruházunknak, kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Szolgáltatásainkat kizárólag

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására Az előterjesztés száma: 146/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. november 17-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK Jelen ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban ÁBF) az Antenna Hungária Zrt. (1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33., Levélcím: 1519 Budapest, Postafiók 447., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Általános rendelkezések Megrendelő lehet bármely természetes személy, jogi személy illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki jelen szerződési feltételeket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek BOMAS Kft. I. Hatály, fogalmak: 1. Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2015. február 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF-ben a BOMAS Kft. (székhely:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:..., mint Megrendelő

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek Jüllich Glas ÁSZF Általános Szállítási Feltételek Érvényes: 2012. március 1-től A Jüllich Glas Holding Zrt, 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 5. mint Eladó, bármely gazdasági társaság vagy magánszemély

Részletesebben

A szerkezetek ára összesen bruttó: 1,697,376 Ft

A szerkezetek ára összesen bruttó: 1,697,376 Ft Szerződés Megrendelő adatai: Név: Társasház Reggel utca 11-18. nevében, Gyárfás Csaba Közös képviselő Úr Cím: 1214 Budapest, Reggel utca 11-18. E-mail: gyarfas.csaba@chello.hu Tel: 06-30/576-2225 Megrendelés

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Általános szabályok

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Általános szabályok Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Általános szabályok 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) kifejezett eltérő írásos megállapodás hiányában a Gali Renáta egyéni vállalkozó 7570 Barcs,

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben