Tartalomjegyzék. 1. Fejezet SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS - ÉPíTÉSI SZERZŐDÉS

Átírás

1 SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1

2 Tartalomjegyzék 1. Fejezet SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS - ÉPíTÉSI SZERZŐDÉS 2. Fejezet ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. Fejezet KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 4. Fejezet TEUESíTÉSI BIZTOsíTÉK FORMANYOMTATVÁNYA (bankgarancia esetén) S. Fejezet JÓTEUESíTÉSI BIZTOsíTÉK FORMANYOMTATVÁNYA (bankgarancia esetén) 6. Fejezet ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI GARANCIA FORMANYOMTA TV ÁNYA (bankgarancia esetén) 7. Fejezet UTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS A SZERZŐDÉS MÓDOsíTÁSÁHOZ 8. Fejezet DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATV ÁNYA 9. Fejezet KÖZBENSŐ FIZETÉSI IGAZOLÁS FORMANYOMTATVÁNYA 10. FEJEZET FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT BESZEDÉSI MEGBíZÁs TEUESíTÉSÉRE VONATKOZÓAN 2.)

3 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS - ÉPíTÉSI SZERZŐDÉS 3

4 SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS MAKÓ VÁROS ÉSTÉRSÉGE SZENNVVíZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNVVíZTISZTíTÁSA MAKÓ TÉRSÉGÉNEK SZENNVVíZ-CSATORNÁZÁSI MUNKÁI 2. Rész Marosiele tárgyában, amely létrejött egyrészről az Önkormányzati Társulás Makó Város Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására 6900 Makó, Széchenyi tér 22. képviseli: dr. Buzás Péter elnök bankszámlaszám: PIR azonosító szám: adószám: (a továbbiakban "Megrendelő"), másrészről az A-HíD Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság címe: 1138 Budapest, Karikás F. u. 20. képviseli: Madar Gyula vezérigazgató bankszámlaszáma: cégjegyzékszáma: adószáma: (a továbbiakban "Vállalkozó") között. 1. Preambulum 1.1 A felek rögzítik, hogya Megrendelő az EU elektronikus közbeszerzési honlapján a TED-en (Tenders Electronic Daily, internetcím: december hó 17-én 2011/ számon ajánlati felhívást tett közzé "Makó térségének szennyvízcsatornózósi munkái" tárgyban a "Makó város és térsége szennyvízcsatarnázása és szennyvíztisztítása" c. Projekt keretén belül. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét március hó 30. napján kihirdette azzal, hogy a 4

5 közbeszerzési eljárásban - nyertes visszalépése esetén - a második legkedvezőbb ajánlattevő a 2., Marosiele megnevezésű Rész tekintetében a Vállalkozó. Mivel a nyertes a nevezett rész tekintetében visszalépett, így a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 99. (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó - de fizikai értelemben nem csatolt - mellékietek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint (a mellékietek tartaimát illetően a Megrendelőnél található eredeti példányok tekintendőek irányadónak). 1.2 A felek rögzítik továbbá, hogya szerződés finanszírozása a KEOP-l.2.0 programban, KEOP-l.2.0/2F azonosító számon az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állami Költségvetés és a kedvezményezett saját forrásából történik. 2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 2.1 A Megrendelő a jelen szerződés keretében Makó térségének szennyvízcsatorna-hálózatán fejlesztést (a továbbiakban: Létesítmény) kíván végezni, ezt három Részre bontva, úm. Kiszombor (1. sz. Rész), Marosiele (2. sz. Rész), Földeák (3. sz. Rész). A munkák tárgyát képező mű a továbbiakban, mint LÉTESíTMÉNYszerepel. A jelen szerződés tárgyát képező Rész száma (ajánlati felhívás) és megnevezése: 2. Rész, Marosiele. 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a tenderdokumentáció alapján a munkák megvalósításához szükséges kiegészítő kiviteli és egyéb terveket elkészíteni, a kivitelezéshez szükséges engedélyeket, kezelői hozzájárulásokat megszerezni, a Létesítményt szerződésszerűen, a hatályos magyar jogszabályok előírásainak megfelelően, és (ahol az erre uta ló meghatározás a vonatkozó műszaki előírásban szerepel) 1. osztályú minőségben, a tőle elvárható szakmai gondossággal elkészíteni és határidőben átadni. A Vállalkozó köteles az üzembe helyezéshez és használatba vételhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, a Létesítményen az előírt próbákat elvégezni, továbbá valamennyi egyéb előírt kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó e mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogya Létesítménnyel kapcsolatos, a szerződésben foglalt és a törvényekben előírt jótállási és szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. 2.3 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogya szerződés elválaszthatatlan részét képező, az ajánlatkérési dokumentációval a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott tervdokumentációt (Műszaki tervek, Műszaki leírás, Tájékoztató mennyiségek), és egyéb dokumentumokat - a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésének megfelelően - a tőle elvárható szakmai gondossággal ellenőrizte, az azokban foglalt adatokat, 5.1

6 tényeket, előírásokat, közléseket megismerte és a Megrendelő felé írásban jelezte a tervdokumentáció minden olyan hibáját, melyet elvárható szakmai gondosság mellett észleit, illetve a jelen szerződés aláírását megelőzően nem jelzett fent meghatározott jellegű esetleges hiányosságokra a későbbiekben alappal nem hivatkozhat (hivatkozva az ajánlattétel során tett Teljességi Nyilatkozatra is). A Vállalkozó a 3.1. pont szerinti szerződéses árat mindezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva, az építési helyszín és adottságok ismeretében, kockázatait mérlegelve és abba beépítve állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, 1. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta. 2.4 A Megrendelő köteles a szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az 1.2 pont szerinti közösségi támogatás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, ill. a szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak. 3. Ellenérték és fizetési feltételek 3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege (Vállalkozói Díj) (nettó): ,- HUF, azaz Egymilliárd- hatvannégymillió- kilencszáznyolcvanhétezer (betűvel kiírva) HUF, amelyből az Általános feltételek Alcikkelye szerint felhasználható, tartalékkeretnek (Feltételes Összegek) minősül a 2. Rész esetében nettó 32,000,000.- HUF, azaz betűvel kiírva Harminckettőmillió Magyar Forint, amely az Általános feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés 7. fejezetében található Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel. A Szerződéses Ár ,- forint, azaz Egymilliárd- harminckettőmillió- kilencszáznyolcvanhétezer forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. 3.2 A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő, figyelemmel a közösségi támogatás ÁFA-mértékére is. A Szerződés Elfogadott Végösszegének 70, %-a, azaz ,- forint EU támogatás, 12, %-a, azaz ,- forint költségvetési támogatás és 17, %-a, azaz ,- forint kedvezményezetti önrész. A Szerződéses Árnak 70, %-a, azaz ,- forint EU támogatás, 12, %-a, azaz ,- forint költségvetési támogatás és 17, %-a I azaz ,- forint kedvezményezetti önrész. 6./

7 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogya Szerződés Ár a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől. 3.4 A Vállalkozó a 3.1 pont szerinti Szerződéses Ár 10 %-ának megfelelő, ,- forint, azaz Egyszázhárommillió- kettőszázkilencvennyolcezerhétszáz forint előlegre jogosult, az előleg összegével azonos összegű előlegvisszafizetési bankgarancia vagy más, a Kbt. szerinti biztosíték ellenében. Az előleg igényléséhez előlegszámla benyújtása szükséges a Vállalkozó részéről, ami alapján a Mérnök Közbenső fizetési igazolást bocsát ki. A további kifizetések a Fizetési Ütemterv (14.4. Alcikkely) szerint és a kifizetés szabályai (3.8. pont, Alcikkely) alapján esedékesek. A Vállalkozó az Előleg-visszafizetési biztosítékot a Megrendelőnek a Kbt. 53. (6). bekezdés a) pontjában felsorolt lehetőségek közül bankgarancia formájában nyújtja. Amennyiben a Vállalkozó előlegre igényt tart, a biztosítékot az Előlegbekérő levéllel együtt a Vállalkozónak a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 42 napon belül át kell adnia a Megrendelőnek. Az előleg kifizetésének további feltétele a benyújtott és elfogadott Teljesítési Biztosíték is. Az előlegszámlát a Vállalkozó a számvitelről szóló évi C. törvény előírásainak megfelelően állítja ki A Vállalkozó a szerződés hatálybalépésétől számított 14 napon belül a Szerződéses Ár (nettó) 5,0 %-ának megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékot köteles benyújtani a Megrendelőnek. A Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó a Kbt (6) bekezdése a) pontjában felsorolt lehetőségek közül bankgarancia formájában nyújtja. A Teljesítési Biztosítéknak a Megrendelő teljességi záradékkal ellátott igazolása alapján a Létesítmény Átadás-átvételi igazolásának kiadását követő 70. napig hatályban kell maradnia, érvényesnek, érvényesíthetőnek kell lennie. Amennyiben a Teljesítési Biztosíték szövegezése meghatározza a lejárat napját és az Átadás-átvételi igazolás nem kerül kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig, akkor a Vállalkozónak meg kell hosszabbítania a Teljesítési Biztosíték érvényességi idejét és a Létesítmény Átadás-átvételi igazolásának kiadását követő 70. napig hatályban kell azt tartania.. Amennyiben a Létesítmény Átadás-átviteli igazolása kibocsátásra kerül, a Vállalkozó jogosult a Szerződéses Ár (nettó) 2,5 %-ának megfelelő összegű Jóteljesítési Biztosítékot benyújtani a Megrendelőnek. A Jóteljesítési Biztosítéknak a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, azaz a Teljesítési Igazolás kiadását (Általános Szerződéses Feltételek 11.9.) követő 70. napig hatályban kell maradnia, érvényesnek, érvényesíthetőnek kell 7

8 lennie. A Jóteljesítési Biztosíték feltételei egyebekben mindenben megegyeznek a Teljesítési Biztosíték feltételeivel. A Jóteljesítési Biztosíték benyújtását követően a Megrendelő haladéktalanul köteles a Vállalkozó részére a Teljesítési Biztosítékot felszabadítani. Attól az időponttói kezdődően, amikor a Jóteljesítési Biztosíték felváltja a Teljesítési Biztosítékot, a szerződés vonatkozó rendelkezéseiben Teljesítési Biztosíték alatt Jóteljesítési Biztosítékot kell érteni. Szerződésszegés esetén, valamint a Szerződés Megrendelő részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő ezen biztosítékok terhére jogosult lehívást eszközöini. A Megrendelő általi lehívást követően a Vállalkozó 7 napon belül köteles a biztosítékot a lehívás előtti szintre feltölteni. Ennek elmulasztása, vagy megtagadása a Megrendelő részére egyoldalú felmondási ok. A szerződésszegés alapján érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre Megrendelő jogosult bármilyen, a Vállalkozóval szemben fennálló követelése fejében bármilyen biztosíték felhasználásán túl a Vállalkozó részére, bármilyen jogcímen járó összegnek a követeléssei kapcsolatos jogvita jogerős rendezéséig való visszatartani A kifizetések a teljesítést követően utólag, szerződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő számla benyújtása alapján történnek. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogya teljesítés Mérnök általi igazolását, a Közbenső fizetési igazolást (Id. Különös Feltételek 14.3.) mellékletként tartalmazó, a Megrendelő nevére kiállított számlája kifizetéséről a 3.2. alatt meghatározott finanszírozási aránynak megfelelően az EU támogatási és a költségvetési támogatási részek esetében a projekt Magyar Államkincstárnál vezetett lebonyolítási számlája terhére a KEOP Közreműködő Szervezet, míg a kedvezményezetti önrész esetében a Megrendelő gondoskodik, a szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítottan, átutalás útján a Kbt (3) bekezdésének alábbi szabályai szerint, azzal, hogyad) pont vonatkozásában az európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés szabályait kell alkalmazni: a) - nem releváns; b) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; 8 /-

9 c) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; d) a c) pont szerinti számla ellenértékét a Megrendelő 45 napon belül átutalja a Vállalkozónak; e) a Vállalakozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja; f) a Vállalakozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy az Megrendelő megállapíthassa, hogyavállalakozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak]; g) a Vállalakozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláit, melyek ellenértékét a Megrendelő negyvenöt napon belül átutalja a Vállalakozónak, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/ A. -ára is tekintettel teljesítette; h) ha a Vállalakozó az el, illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalakozót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; A Vállalkozó tudomásul veszi, hogya teljesítés időpont jának az az időpont tekinthető, amikor a Közbenső fizetési igazolást a Mérnök aláírásával igazoltan jóváhagyja. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 3.2. alatt meghatározott finanszírozási aránynak megfelelően az EU támogatási és a költségvetési támogatási részek esetében az utolsó negyedévben benyújtott számlák fizetési határideje az Államkincstár eljárásrendje szerint ettől eltérhet A kibocsátandó számlával kapcsolatban a Vállalkozó tudomásul veszi, hogya szerződésszerű teljesítést követően azon a számvitelről szóló évi C. törvény ban meghatározott kötelező elemeken, továbbá az általános 9.1

10 forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényben meghatározottakon túl köteles feltüntetni nemzetközi bankszámlaszámá(ai)t (IBAN), a projekt számát (KEOP-l.2.0/2F ), a szerződés számát, a teljesítés jogcímét a teljesítés rövid leírásával. Továbbá a Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a számla összegének az 1.2. pont szerint pénzügyi források szerinti megbontását is. A számlát 6 példányban kell kiállítani. A számlákon Megrendelő nevét - egyezően Megrendelő hivatalos ún. rövid nevével - az alábbi formában kell feltüntetni: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás, 6900 Makó, Széchenyi tér 22., adószám: Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla miatt nem tud eleget tenni, úgy ez a Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelését kizárja A kibocsátandó számlán külön tételként kell feltüntetni az EU társfinanszírozásból el nem számolható költségnek minősülő sávos úthelyreállítást meghaladó mértékű úthelyreállítás adott teljesítésre vonatkozó teljes költségét, melynek alapja a Vállalkozó ajánlatában meghatározott négyzetméterköltség. Az önkormányzati kezelésű utakra irányadó sávos helyreállításra vonatkozó előírásban szereplő mennyiségek és a közútkezelő előírásai alapján megépített mennyiségek szerint kell ezt meghatározni. A Kbt (4) bekezdés értelmében a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a 3.8. szerinti fizetési határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó - a 99. (1) bekezdésében meghatározott - az ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a 22. (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő fizetési számlája terhére. 4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje és kötbérei 4.1 A Vállalkozó összes szerződéses kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Mérnök kiadta a Teljesítés Igazolást (11.9.). Teljesítési határidő A Vállalkozónak a munkákat úgy kell ütemeznie, hogya Létesítmények Átadás-átvételi igazolásai legkésőbb a szerződés aláírásától számított alábbi időtartamok végéig kiadásra kerüljenek: 28 hónap. Szakasz teljesítési határidők A Vállalkozónak az építési munkákat továbbá úgy kell ütemeznie, hogy az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében meghatározott Szakaszokra a Vállalkozó az Átadás-átvételi igazolás igényléséhez szükséges készültség és az igazolás 10

11 igénylése alapján az Átadás-átvételi igazolás legkésőbb az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében meghatározott Szakasz teljesítési határidőkre kiadásra kerülhessen Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a 4.1. pontban meghatározott határidőkhöz képest késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles. Ha a Teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, a késedelmi kötbér mértéke ,-Ft naponta. A késedelmi kötbérek kumulált összege legfeljebb a 3.1 pont szerinti Szerződéses Ár 20,0 %-a lehet. S. A Vállalkozó által nyújtott jótállás 5.1 A Vállalkozó által nyújtott jótállás kötelezettsége ( ) a Létesítmény egésze és azok egyes részei tekintetében is fennáll. A jótállás a Létesítmény tekintetében egységes, a Létesítmény (utolsó) Átadás-átvételi igazolásának kibocsátása napjától kelteződik, időtartama 60 hónap A Jótállási időtartamon belül, az egész Létesítményre vonatkozó (utolsó) Átadás-átvételi igazolás kiadásától számított 12. hónapban az elvégzett munka minőségét utó-felülvizsgálati eljárás során ismételten meg kell vizsgálni. Az eljárást a Különös Feltételek szabályozza A Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hibák kijavításának megtörténtéig a Teljesítési Igazolás nem adható ki és a Teljesítési Biztosíték érvényben kell maradjon A Vállalkozó napi 500,000 Ft hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelezett, amennyiben a hiba kijavítását a Különös Feltételek Alcikkelye szerinti határidőn túl végzi el Vállalkozó az 5.1. időtartam alatt jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá a Létesítményekre vonatkozó minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő állapot helyreállításáért, amennyiben azok a rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkeznek - függetlenül attól, hogy azokat saját maga, vagyalvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személyalkalmazza Vállalkozó az Átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjától számított 10 (tíz) éves időtartamon belül pótalkatrész-ellátási kötelezettséget vállal. 6. Egyéb rendelkezések 11

12 6.1. A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar nyelv A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő minden jogvitájukat békés úton próbálják meg rendezni az Általános Feltételek 20. Cikkelye szerint egyszemélyes Döntőbizottság (Döntnök személyének) segítségével, ill. amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy jogvitáik elbírálására az értékhatártól függően a Makói Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező - de fizikailag nem csatolt - alábbi dokumentumok és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. Törvény (továbbiakban: PTK)az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke Az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatás Különös Feltételek Általános Feltételek (Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, Általános feltételek, FIDIC, First Edition: 1999 ISBN magyar nyelvű fordítása / Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége, Budapest, 200S./SSN ) Műszaki Tervek és Műszaki leírás a mellékletekkel AJ-EJJegyzékek az Ajánlattevő által kitöltve Az Ajánlati Ár bontása Felolvasólap Nyilatkozat a teljesítésbe (szervezetekről), vezetőkről formanyomtatvány alapján) bevonni kívánt (1. kötet 13. szakemberekről sz. minősítési Útmutató a Változtatások és Vállalkozói követelések kezeléséhez (11.7.Fejezet) Az ajánlatkérési és az ajánlati dokumentációk egyéb részei, kivéve az ajánlattal benyújtott Ütemtervet, és erre épülő Fizetési Ütemtervet, amely csak tájékoztató jellegű Beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat a Kbt. 99. (1) bekezdése alapján 12

13 6.4 A Felek képviselői és értesítési címek: A Megrendelő képviselője: Név: dr. Ortutay Miklós Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 7., II. emelet 8. Telefon/Fax: szennyviz@mako.hu A Vállalkozó képviselője: Név: Orosz Károly Cím: 1138 Budapest, Karikás F. u. 20. Telefon: Fax: orosz.karoly@hid.hu 6.5 A Megrendelő által kijelölt Mérnök: Név: Kovács Zsolt UTIBER-OVIBERMérnök Konzorcium Cím: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft Budapest, Alkotmány u. 27. Telefon: Fax: oviber@mail.datanet.hu 6.6 A jelen Szerződéses Megállapodásban és a Különös Feltételekben használt kifejezések jelentése azonos a fenti pont szerinti FIDIC kiadvány hivatalos magyar fordításában meghatározott kifejezéseivel. 6.7 Jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének feltétele a megfelelő szakmai és általános felelősségbiztosítási szerződések megkötése. 6.8 Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. alábbi a szerinti okokból kerülhet sor: 303. (1) A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. (2) A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő az is, ha a szerződés teljesítése során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy az kulturális örökségi értéknek minősül. 6.9 Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják a 6 eredeti példányban készült, összesen 14 számozott oldalt tartalmazó Szerződéses Megállapodást. 13 Z '---.)M il

14 MEGRENDELŐ: VÁLLALKOZÓ: Aláírta és lepecsételte: A-HÍDZrt. aláír' eve (nyomtatott nagybetűkkel) ~_~. BUZÁS PÉTER BAKAI ANITA Beosztása: Elnök Gazdaságvezető Teljes körűen felhatalmazva és eljárva az: Önkormányzati Társulás Makó város és Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására nevében Kelt: Makó, április o!..( Az aláíró neve (nyomtatott MADARGYULA nagybetűkkel) Beosztása: Vezérigazgató Teljes körűen felhatalmazva.;;1- és eljárva az: A-HíD Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevében i I 'pf Kelt: Makó, április Jr.'~ j/v' ELLENJEGYZÉS: "Energia Központ" Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. Részéről aláírta és lepecsételte: :::::::::::::::::::::::J.:?~:~b:::7./~::::::::::::::: Kelt. 2 'L 14