Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
|
|
- Lóránd Szekeres
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Tájékoztató a szerződés módosításáról 2 - Vállalkozási szerződés NYDOP-4.1.1/A azonosító számú Zalaszentmárton község szennyvízelvezetésének és tisztításának létesítése című projekt keretében tervezési és kivitelezési feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 23647/2014 CPV Kód: ; ; Ajánlatkérő: Zalaszentmárton Község Önkormányzata Teljesítés helye: Zalaszentmárton, 71. hrsz., Zalaszentmárton belterület Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Horváth-Ép Közmű-, Út-, és Mélyépítő Kft. Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Zalaszentmárton Község Önkormányzata Postai cím: Kossuth Lajos utca 87 Város/Község: Zalaszentmárton Postai irányítószám: 8764 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kovács Katalin Telefon: kozbeszerzes.zalaszentmarton@gmail.com Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1
2 I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Horváth-Ép Közmű-, Út-, és Mélyépítő Kft. Postai cím: Sömögyei út 1. Város/Község: Keszthely Postai irányítószám: 8360 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Horváth Tihamér Telefon: horep12@t-online.hu Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.4.) Fő tevékenység I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások 2
3 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés NYDOP-4.1.1/A azonosító számú Zalaszentmárton község szennyvízelvezetésének és tisztításának létesítése című projekt keretében tervezési és kivitelezési feladatok ellátására II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Zalaszentmárton, 71. hrsz., Zalaszentmárton belterület NUTS-kód HU223 II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2014/04/08 (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 3
4 Vállalkozási szerződés NYDOP-4.1.1/A azonosító számú Zalaszentmárton község szennyvízelvezetésének és tisztításának létesítése című projekt keretében tervezési és kivitelezési feladatok ellátására. Építési beruházás, tervezés és kivitelezés. A vállalkozó feladatát képezi a 336-1/13/2012 sz. vízjogi létesítési engedély, és az engedélyezési terv alapján kiviteli tervek elkészítése, melyet a közműkezelőkkel és hatóságokkal jóvá kell hagyatni, a kivitelezési munka, csak ezt követően indítható meg, a munkaterület átadásával. A beruházás során megvalósul a község teljes belterületének csatornázása 1578 fm. NA200 KG-PVC elválasztott rendszerű gravitációs csatorna kiépítésével, 1 db. öblözeti átemelővel. A gerincvezetékhez csatlakozik 66 db. gravitációs házi bekötés, 1 db. házi beemelő akna. A tervezett szennyvíztisztító telep helye a település 71 hrsz-u önkormányzati tulajdonban lévő terület. Hidraulikai terhelése : 8 m3/nap, biológiai terhelése: 80 LE (4,8 kg BOi5) A tisztított szennyvíz befogadója az Esztergályi-patak az szelvényben 582 fm. NA150 KG-PVC gravitációs vezeték kiépítéssel. A szennyvíz tisztítása S&P forgó-merülőtárcsás rendszerű berendezéssel történik, ÉME engedélyszáma: 344/2007. Főbb technológiai egységei: forgódobos szűrő, ülepítő medence, denitrifikációs medence, iszaptároló medence, és a 2 részes forgó-merülőtárcsás biológiai egység, utóülepítő, mennyiségmérő, fertőtlenítő medence, vegyszeradagolás. A berendezés típusa: STK /2. A technológiai egység épületben kerül elhelyezésre, szociális és kezelőegység kiegészítésével. A szennyvíztisztító telep automatikus üzemelésű, az üzemviteli jeleket, az üzemeltető vállalat központi egységébe kell továbbítani. A szennyvíztisztító telepen elhelyezésre kerülnek még a telepi vezetékek, és a feladó szennyvízátemelő. Kiépítésre kerül a kezelő épület csatlakozó útja, a védterület kialakítása, kerítésépítés. Az elkészült létesítményt a vízjogi létesítési engedély szerint 6 hónap próbaüzemmel kell üzembe helyezni, a próbaüzem lefolytatása és költsége a vállalkozó feladata. Sikeres próbaüzem lezárása, próbaüzemi zárójelentés elkészítésével, az üzemeltetési engedélykérelem hatóság részére történő benyújtásával történik. A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2) A szerződés végleges összértéke A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje 4
5 Az időtartam hónapban: vagy napban: 300 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 5
6 Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb: III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) 6
7 ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) Dátum: 2014/02/14 (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7627 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/04/25 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt nem IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Felek szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: Eredeti szerződéses feltétel: 4.1 A szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződéskötéstől számított 300. nap A jelen szerződésben foglalt határidőt a Vállalkozó köteles elfogadni és betartani. A Megrendelő előteljesítést elfogad. Módosított szerződéses feltétel: 4.1 A szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződéskötéstől számított 345. nap A jelen szerződésben foglalt határidőt a Vállalkozó köteles elfogadni és betartani. A Megrendelő előteljesítést elfogad. IV.1.3) A módosítás indoka: 1. A kivitelezési munka a szerződéskötést követően a munkaterület átadásával április 18-án megkezdődött. Vállalkozó soron kívül, én megrendelte a szükséges energia lecsatlakozások elkészítését a területileg illetékes energiaszolgáltatónál. Az energiaszolgáltató a végleges energia lecsatlakozás kiépítését a megrendeléstől számított 6 hónapos határidővel vállalta. 2. A ZM-1 jelű szennyvízátemelőnél a helyszíni közműfeltárások szakfelügyelet melletti elvégzésénél kiderült, hogy a gáz és ivóvíz vezeték térbeli elhelyezkedése nem a szolgáltatóval a tervezéskor egyeztetett nyomvonalon található. Ennek alapján a tervezőnek módosítani kellett a 92. helyrajzi számon belül az átemelő és egyéb műtárgyak helyét. A módosítás érintette a 94. helyrajzi számú ingatlan határát is, így egyeztetést kezdeményezett az önkormányzat az ingatlan tulajdonosával a módosításhoz történő hozzájárulását kérve. Az egyeztetések lezárásáig a kivitelező az átemelő építését felfüggesztette, június 04-én jelezte, hogy az akadályoztatás veszélyezteti a szerződéses határidő teljesítését. A tulajdonos június 18-án kelt nyilatkozatában hozzájárulását adta a módosításhoz. A műszaki ellenőr az építési naplón június 24-én keresztül elrendelte a fedvényterv szerinti 7
8 megvalósítást. Az átemelő áthelyezése másik ingatlant nem érint, így vízjogi engedély módosítása nem indokolt én megállapításra került, hogy a szennyvíztisztító telep üzemelésre alkalmas állapotban van, és a próbaüzem megindításra került. A próbaüzem indítását a Vállalkozó a vízügyi hatóság felé bejelentette. IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja Dátum: 2014/11/05 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A módosítással egyetértek. V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/11/13 (év/hó/nap) 8
Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével
Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenVállalkozási szerződés a Darányi Ignác Terv keretén belül Ravatalozó felújítása Nagyrédén tárgyában
Vállalkozási szerződés a Darányi Ignác Terv keretén belül Ravatalozó felújítása Nagyrédén tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés
RészletesebbenFaluközpont kialakítása Makkoshotyka településen - 2.sz. szerz.mód
Faluközpont kialakítása Makkoshotyka településen - 2.sz. szerz.mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenDAOP-5.2.1/C
Tervezési szerződés a DAOP-5.2.1/C-11-2012-0005 számú Tarhos Község szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése megnevezésű projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére. 3. sz. módosítás
RészletesebbenSzerződés módosítás Nagykanizsa, Piarista iskola főbejárat
Szerződés módosítás Nagykanizsa, Piarista iskola főbejárat Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenÖnellátó képességek fejlesztése program (TÁMOP / ) - I. rész
Önellátó képességek fejlesztése program (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0042) - I. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenKözúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása
Közúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenMagyarTÁRHáz kialakítása Szihalmon című projekt építési feladatainak ellátása - 3. számú szerződésmódosítás
MagyarTÁRHáz kialakítása Szihalmon című projekt építési feladatainak ellátása - 3. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenSzeghalmon a Széchenyi u. 1. szám és a Dózsa György u és 5-7. szám alatt parkolók aszfaltozási munkái- szerződés módosítása
Szeghalmon a Széchenyi u. 1. szám és a Dózsa György u. 1-3. és 5-7. szám alatt parkolók aszfaltozási munkái- szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenÉletvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP / ) - III. rész
Életvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0041) - III. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/8. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés módosításáról a Tervezési és kivitelezési feladatok a KEOP-2015-5.7.0 azonosítójú, Esztergomi József Attila Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése tárgyú kiemelt
RészletesebbenMiskolci Autista Központ mosoda épületének építése
Miskolci Autista Központ mosoda épületének építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKomplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás
Komplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenAz Országház környezete kültéri területeinek tisztítása (564/2014)
Az Országház környezete kültéri területeinek tisztítása (564/2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/72 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenVállalkozási szerződés módosítás - Gyermek- és Ifjúsági tábor korszerűsítése és akadálymentesítése.
Vállalkozási szerződés módosítás - Gyermek- és Ifjúsági tábor korszerűsítése és akadálymentesítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/91 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenFogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése
Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenA fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés)
A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP-4.5.2.-11-2011-0002 sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény
RészletesebbenTájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról
Tájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/147 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenSzeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása
Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz. alatti Belvedere palota felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenÉletvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP / ) - IV. rész
Életvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0041) - IV. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról
Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/44 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenGomba ivóvíz tervezés
Gomba ivóvíz tervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenKomló, Attila u.-esze T.u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés vállalkozási szerződés módosítása
Komló, Attila u.-esze T.u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/147 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenBFVK Zrt. - Főgáz Zrt. - tájékoztató a szerződés meghosszabbításáról (2. rész Közraktárak épületegyüttes versenypiaci fogyasztási hely)
BFVK Zrt. - Főgáz Zrt. - tájékoztató a szerződés meghosszabbításáról (2. rész Közraktárak épületegyüttes versenypiaci fogyasztási hely) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenNAIK-SZBKI 96 m2 üvegház építése
NAIK-SZBKI 96 m2 üvegház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/76 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenEtyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II.
Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési
RészletesebbenTájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés
Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenNapkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 5. sz. szerződés módosítás
Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 5. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/2 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
A szerződés módosításáról szóló tájékoztató a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában lévő Víziorgona és Hatvany utcai nyugdíjasházakban lift létesítése tárgyában lefolytatott
Részletesebben1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nagyteljesítményű Océ valamint kisteljesítményű Canon gyártmányú digitális multifunkciós berendezések üzemeltetése, teljes körű javítása és karbantartása, a kellékanyagok biztosítása a papír kivételével
RészletesebbenA tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése
A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenSZM Szentendre város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek elkészítése szerződés módosítás 4.
SZM Szentendre város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek elkészítése szerződés módosítás 4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenPortaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság budapesti telephelyein, tájékoztató a szerződés módosításáról
Portaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság budapesti telephelyein, tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/69 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/118. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
DEKK-229_ DE Nagyerdei Campus B jelű transzformátor állomás cseréje és a kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése - tájékoztató a szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés
RészletesebbenÉlelmiszer alapanyag beszerzés
Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenK1379 Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat beszerzése
K1379 Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
RészletesebbenNapelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás
Napelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató a KKEK rendszer szinten tartó fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról
Tájékoztató a KKEK rendszer szinten tartó fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/52 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenA Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák
A Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
RészletesebbenBalassi Intézet - Kommunikáció - táj. szerz. mód
Balassi Intézet - Kommunikáció - táj. szerz. mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ
RészletesebbenTÁMOP C-12/ Munkahelyi képzések az A.K.S.D. Kft.- nél
TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0559 Munkahelyi képzések az A.K.S.D. Kft.- nél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
Részletesebbenmarketing kommunikációs szerződés módosítása
marketing kommunikációs szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás
RészletesebbenVállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon
Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP-2014-4.10.0/N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/151. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az Előszállás, Cifrakert u. 1. szám alatti ingatlanon lévő gyermekvédelmi központ átalakítási munkáinak kivitelezése tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenMKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodahelyiségeinek és egyéb helyiségeinek takarítása 2014 szerződésmódosítás
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodahelyiségeinek és egyéb helyiségeinek takarítása 2014 szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/25 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenKülönféle élelmiszerek beszerzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére - 3. rész 2. szerződésmódosítása
Különféle élelmiszerek beszerzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére - 3. rész 2. szerződésmódosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
RészletesebbenBükkaranyos Község Önkormányzata és a Tatárka Kft. között kötött vállalkozási szerződés IV. módosítása
Bükkaranyos Község Önkormányzata és a Tatárka Kft. között kötött vállalkozási szerződés IV. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
RészletesebbenHollókő Építés -tájékoztató a szerződés módosításáról
Hollókő Építés -tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTÁMOP /
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0060 azonosító számú Óvodafejlesztés Bátonyterenye Kistérségben elnevezésű projekt keretében felnőttképzések (akkreditált képzések) megtartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130
RészletesebbenKépességfejlesztő tevékenység (TÁMOP / ) - I. rész
Képességfejlesztő tevékenység (TÁMOP 5.1.3.-09/2-2010-0041) - I. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
Részletesebben1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Az Országgyűlés Hivatalának iktatási feladatait támogató elektronikus iratkezelő rendszer beszerzése, bevezetése, oktatása és testre szabása, rendszertámogatása (522/2013) Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról Földgáz sűrítése (BKV Zrt T-489/14)
Tájékoztató szerződés módosításáról Földgáz sűrítése (BKV Zrt T-489/14) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/165 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenVeresegyház, IV. termálkút fúrásának kivitelezése - helyesbítés
Veresegyház, IV. termálkút fúrásának kivitelezése - helyesbítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/1. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
KEOP 2011-4-2.0-A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése, villamos szerelése és üzembe helyezése Bogyiszló Község Önkormányzatának Intézményeire Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés
Részletesebben"Hovány Kft. versenyképességének fokozása a munkavállalók képzésével" - Tájékoztató a szerződés módosításáról
"Hovány Kft. versenyképességének fokozása a munkavállalók képzésével" - Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenVáros/Község: Siklós Postai irányítószám: 7800 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Az ajánlattevő általános címe
Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnokának épületenergetikai felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
Részletesebben2 db új gépjármű beszerzése
2 db új gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés 2011-2012 Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/149 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
Részletesebbenbicikliút tervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/149 Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Hirdetmény típusa:
bicikliút tervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/149 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/35. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Akkreditált pedagógus-továbbképzési szolgáltatás beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium részére - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési
RészletesebbenSzerződésmódosítás- Intézmények vis maior jellegű felújítása
Szerződésmódosítás- Intézmények vis maior jellegű felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/133. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztatás szerződés módosításáról: Sokszorosítási szolgáltatás beszerzése a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában szolgáltatás megrendelése tárgyában. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/54
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére zöldség, gyümölcs, tojás, tej, tejtermék, egészséges táplálkozáshoz szükséges nyersanyagok, egyéb élelmiszer nyersanyagok, késztermékek beszerzése
RészletesebbenVeszprém, Egyetem u. 10. (hrsz.: 5044) alatti Tornacsarnok energetikai rekonstrukciója - Tájékoztató a vállalkozási szerződés I. számú módosításáról
Veszprém, Egyetem u. 10. (hrsz.: 5044) alatti Tornacsarnok energetikai rekonstrukciója - Tájékoztató a vállalkozási szerződés I. számú módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenEgészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére
Egészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenNapelem telepítése a Parádi Idősek Otthona részére 2. sz. szerz. mód.
Napelem telepítése a Parádi Idősek Otthona részére 2. sz. szerz. mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Emőd Város Önkormányzatának tulajdonát képező épületeire hálózatra csatlakozó napelemes rendszer tervezése és telepítése - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés
RészletesebbenVállalkozási szerződés módosítása
Vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról (fűtésrekonstrukció és energetikai korszerűsítés)
Tájékoztató szerződés módosításáról (fűtésrekonstrukció és energetikai korszerűsítés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenA Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése
A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenK1491 Hulladékgyűjtő és -szállító szakmai bizonyítványok (OKJ: ) megszerzésére irányuló képzés és vizsgáztatás
K1491 Hulladékgyűjtő és -szállító szakmai bizonyítványok (OKJ: 21 851 01) megszerzésére irányuló képzés és vizsgáztatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenDEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ részére-tájékoztató a szerződés módosításáról
DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ részére-tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya:
Részletesebben(PTS-124) fogászati röntgen berendezések beszerzése - tájékoztató a szerződés módosításáról
(PTS-124) fogászati röntgen berendezések beszerzése - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Tájékoztató a szerződés Hirdetmény
RészletesebbenSzerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez építőipari alapanyagok beszerzése
Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez építőipari alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenNapkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 1. sz. szerződés módosítás
Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 1. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról
Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenNapelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása
Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenAbaúj Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás
Abaúj Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás infrastruktúra fejlesztése 4 településen - szerződések módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató
RészletesebbenMÁV Zrt. hálózati szintű szén, illetve szénalapú szilárd tüzelőanyaggal történő ellátása teljeskörű logisztikai szolgáltatás igénybevételével
MÁV Zrt. hálózati szintű szén, illetve szénalapú szilárd tüzelőanyaggal történő ellátása teljeskörű logisztikai szolgáltatás igénybevételével - 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/32 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenElőminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 18866/2015 CPV Kód:
Budapest, II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor; Volkmann utca - Házmán utca-, és Pázsit utca - Gábor Áron utca közötti szakaszain (hrsz.: 10759/1) gázelosztó vezetékek létesítése Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenHerend 795/29. hrsz-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése. - Tájékoztató szerződésmódosításról
Herend 795/29. hrsz-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése. - Tájékoztató szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenKözép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Teljesítés helye:
Vállalkozási szerződés Portaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság központi telephelyén -tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/104 Beszerzés
RészletesebbenMobilszolgáltatás keretmegállapodás módosítása
Mobilszolgáltatás 2013. keretmegállapodás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2018/19
A Készenléti Rendőrség miskolci, győri és szombathelyi objektumainak napi és időszaki takarítása, ablaktisztítása és függönyök mosatása tárgyú eljárás III. részére megkötött vállalkozási szerződés módosítása
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Eszközbeszerzés iskola számára (hivatkozás az eljárást megindító hirdetmény számára: KÉ-18231/2012)
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Eszközbeszerzés iskola számára (hivatkozás az eljárást megindító hirdetmény számára: KÉ-18231/2012) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/75
Jogi tanácsadás és képviseleti feladatok ellátására kötött megbízási szerződés 1. számú módosítása a Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és négy társa által, a Magyar Állam ellen indított
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról - Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda (általános iskola) 2
Tájékoztató szerződés módosításáról - Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda (általános iskola) 2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Építési
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Középületek energetikai korszerűsítése - Óvodák
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Középületek energetikai korszerűsítése - Óvodák Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenKözzététel dátuma: Iktatószám: 7328/2016 CPV Kód: ; ; ;
Az Egységes Magyar Munkaügyi Nyilvántartás (EMMA) alapján továbbfejlesztett Munkaügyi Adatbázis szoftverkövetési és támogatási szolgáltatásának nyújtása, továbbá a Munkaügyi Adatbázishoz kapcsolódó feladatok
RészletesebbenBGA Zrt. - rendezvény - szerz. mód. táj
BGA Zrt. - rendezvény - szerz. mód. táj Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás
RészletesebbenA TIOP /2F/ jelű projekt keretében orvos-szakmai vezetői tevékenység ellátása
A TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 jelű projekt keretében orvos-szakmai vezetői tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/43. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztató szerződés módosításáról - "NAV Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatósága Tatabánya, Komáromi út 42. szám alatti irodaépület földszinti ügyfélszolgálati iroda bővítése és átalakítása, továbbá
RészletesebbenK1379 Az FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, ömlesztett karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat szállítása
K1379 Az FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, ömlesztett karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenK1102 PET palackos ásványvíz
K1102 PET palackos ásványvíz Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenHotel SPA Hévíz bővítése új konyhablokkal és étterem belső átalakításával - szerződés módosítása
Hotel SPA Hévíz bővítése új konyhablokkal és étterem belső átalakításával - szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/15 Beszerzés tárgya: Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenFotovoltalikus rendszerek kiépítése a Csornai Margit Kórházban -szerződésmódosítás
Fotovoltalikus rendszerek kiépítése a Csornai Margit Kórházban -szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a
RészletesebbenSZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
Digitális gyűjtemények kezelésére, valamint a könyvtárak által használt bibliográfiai adatbázisok digitális és távoli elektronikus források keresésére, megjelenítésére alkalmas szoftver licencek beszerzése
Részletesebben