tájékoztatás szerződésmódosításról, Keszthely kerékpárút kivitelezés
|
|
- István Borbély
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 tájékoztatás szerződésmódosításról, Keszthely kerékpárút kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/7 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 887/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. Teljesítés helye: Keszthely Város közigazgatási területe Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Horváth Sebestyén egyéni vállalkozó Ajánlatkérő típusa: Egyéb Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városüzemeltetés 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. Postai cím: Vásár tér 10. Város/Község: Keszthely Postai irányítószám: 8360 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Mihály Telefon: molnar.mihaly@khvuz.hu Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe 1
2 Hivatalos név: Horváth Sebestyén egyéni vállalkozó Postai cím: Kossuth u. 72/a Város/Község: Balatonederics Postai irányítószám: 8312 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb x I.4.) Fő tevékenység I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Városüzemeltetés Egészségügy I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 2
3 Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: A VÜZ Nonprofit Kft. NYDOP-2.1.1/F kódszámú Északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakaszának kialakítása című projektjéhez kapcsolódó építési munkák elvégzése, hatósági engedélyek beszerzése vállalkozási szerződés keretében II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Keszthely Város közigazgatási területe NUTS-kód HU223 II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2014/09/26 (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége tárgya: A VÜZ Nonprofit Kft. NYDOP-2.1.1/F kódszámú Északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakaszának kialakítása című projektjéhez kapcsolódó építési munkák elvégzése, hatósági engedélyek beszerzése vállalkozási szerződés keretében mennyisége: Az Északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakaszának kialakítása az alábbiakban és a 3
4 dokumentációban részletesen meghatározottak szerint: - Keszthely, Georgikon utca: 4541 m2 aszfaltburkolat - Keszthely, Kossuth utca. - Fő tér - Erzsébet királyné útja: 3011 m m2 aszfalt burkolat - Keszthely, Sopron utca - Lehel utca. - Kastély utca: 1990 m2 aszfalt burkolat, 520 m2 6cm-es gránit burkolat; 46 m2 10cm-es gránit burkolat; 340 m2 kőburkolat - Keszthely, Bécsi kapu út, Bástya utca: Bécsi kapu út: 1318 m2 aszfalt burkolat, Bástya u. 825 m m2 aszfalt burkolat; 124 m2 8cm-es térkő burkolat; 44 m2 10cm-es térkő burkolat A fentieken túl a nyertes vállalkozó feladatát képezi a közműveket érintő munkák és az utak menti kertészeti munkák valamint a forgalomtechnikai kiegészítők (táblák) elhelyezése. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2) A szerződés végleges összértéke A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 97 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 4
5 Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 5
6 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 12 Jótállás időtartama (hónap) 5 Késedelmi kötbér napi mértéke (Ft/nap) 5 VAGY Egyéb: III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/07/23 (év/hó/nap) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) Dátum: (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/08 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 6
7 IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt nem IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): eredeti: Teljesítési határidők, részhatáridők A munkaterület átadás-átvételének időpontja: a szerződéskötés napja, azaz szeptember 26. napja. A szerződés tárgyának teljesítési határideje: december 31. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a 3.2 pontban meghatározott határidőre a Vállalkozónak valamennyi vállalt feladatra vonatkozó teljesítési kötelezettségének eleget kell tennie. A kivitelezési munkálatok időtartama (a kivitelezés időtartama): 97 nap. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó az alábbi kötbér terhes teljesítési részhatáridők betartására köteles: rész megnevezése munkaterület átadás-átvételének időpontja teljesítési részhatáridő Keszthely, Georgikon utca: 4541 m2 aszfaltburkolat szerződéskötéskor teljesítési véghatáridő Keszthely, Kossuth utca. - Fő tér - Erzsébet királyné útja: 3011 m m2 aszfalt burkolat szerződéskötéskor Petőfi u-tól a Balaton felé, azaz a park melleti rész: október 30. A maradék rész: teljesítési véghatáridő Keszthely, Sopron utca - Lehel utca. - Kastély utca: 1990 m2 aszfalt burkolat, 520 m2 6cm-es gránit burkolat; 46 m2 10cm-es gránit burkolat; 340 m2 kőburkolat szerződéskötéskor Kastély u.: október 30. Sopron. u, Lehel u.: teljesítési véghatáridő Keszthely, Bécsi kapu út, Bástya utca: Bécsi kapu út: 1318 m2 aszfalt burkolat, Bástya u. 825 m m2 aszfalt burkolat; 124 m2 8cm-es térkő burkolat; 44 m2 10cm-es térkő burkolat szerződéskötéskor teljesítési véghatáridő módosítás: 3. Teljesítési határidők, részhatáridők A munkaterület átadás-átvételének időpontja: a szerződéskötés napja, azaz szeptember 26. napja. A szerződés tárgyának teljesítési határideje: május 31. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a 3.2 pontban meghatározott határidőre a Vállalkozónak valamennyi vállalt feladatra vonatkozó teljesítési kötelezettségének eleget kell tennie. A kivitelezési munkálatok időtartama (a kivitelezés időtartama): 248 nap. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó az alábbi kötbér terhes teljesítési részhatáridők betartására köteles: rész megnevezése munkaterület átadás-átvételének időpontja teljesítési részhatáridő Keszthely, Georgikon utca: 4541 m2 aszfaltburkolat szerződéskötéskor teljesítési véghatáridő Keszthely, Kossuth utca. - Fő tér - Erzsébet királyné útja: 3011 m m2 aszfalt burkolat (I. rész) szerződéskötéskor Petőfi u-tól (beleértve a csomópontot is) a Balaton felé, azaz a park melleti rész: teljesítési véghatáridő Keszthely, Kossuth utca. - Fő tér - Erzsébet királyné útja: 3011 m m2 aszfalt burkolat (II. rész) szerződéskötéskor Keszthely, Kossuth u., Fő tér és az Erzsébet királyné útja Petőfi u-tól a Fő térig vezető szakasza: teljesítési véghatáridő Keszthely, Sopron utca - Lehel utca. - Kastély utca: 1990 m2 aszfalt burkolat, 520 m2 6cm-es gránit burkolat; 46 m2 10cm-es gránit burkolat; 340 m2 kőburkolat (I. rész) szerződéskötéskor Kastély u.: 7
8 teljesítési véghatáridő Keszthely, Sopron utca - Lehel utca. - Kastély utca: 1990 m2 aszfalt burkolat, 520 m2 6cm-es gránit burkolat; 46 m2 10cm-es gránit burkolat; 340 m2 kőburkolat (II. rész) szerződéskötéskor Sopron. u, Lehel u.: teljesítési véghatáridő Keszthely, Bécsi kapu út, Bástya utca: Bécsi kapu út: 1318 m2 aszfalt burkolat, Bástya u. 825 m m2 aszfalt burkolat; 124 m2 8cm-es térkő burkolat; 44 m2 10cm-es térkő burkolat szerződéskötéskor teljesítési véghatáridő IV.1.3) A módosítás indoka: A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítást az tette szükségessé és indokoltá, hogy a beruházó VÜZ Nonprofit Kft. tulajdonosa Keszthely Város Önkormányzata a Kastély u. - Georgikon u. csomópont forgalmi rendjének várható megváltoztatása okán kérte a beruházás ezen szakaszt érintő munkálatainak elhalasztását, mely kérést elfogadva a VÜZ Nonprofit Kft. a Kastély u-nak gránit burkolattal érintett szakaszai munkálatainak megkezdése elhalasztására kérte a kivitelező vállalkozót, mely alapján a Vállalkozó október 6. napján a szerződés teljesítésével kapcsolatban akadályt közölt. Mivel a nevezett csomópont végleges formáját és terveit Keszthely Város Önkormányzata december 18-án fogadta el, így annak kivitelezése csak 2015-ös év tavaszán lehetséges a téli időjárás kiszámíthatatlanságából adódóan. A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítást továbbá az is szükségessé és indokoltá tette, hogy az Erzsébet királyné útja park melletti részén (beleértve a Petőfi u. - Erzsébet királyné útja kereszteződést is) a T-com fedlapoknak nem csupán a terv szerinti szintbe helyezése, hanem cseréje is indokolttá vált (műszaki ellenőr és a tervező megállapítása alapján) a fedlapok feltárásakor észlelt azok leromlott állapotából adódóan. Az elrendelt fedlapcsere hosszabb időigénye okán 2014-es évben a záró aszfaltréteg nem tud megépítésre kerülni, így erre vonatkozólag a Vállalkozó október 22. napján a szerződés teljesítésével kapcsolatban szintén akadályt közölt. A záró aszfaltréteg megépítése csak a 2015-ös év tavaszán lehetséges a téli időjárásból adódóan. A Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Vállalkozó által közölt akadályok az eredeti teljesítési határidő módosítását vonja maga után. IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja Dátum: 2014/12/30 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A szerződés módosítására a vállalkozó és a megrendelő egybehangzó akaratnyilatkozatával került sor. V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/01/14 (év/hó/nap) 8
Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása
Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz. alatti Belvedere palota felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenÉlelmiszer alapanyag beszerzés
Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenA fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés)
A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP-4.5.2.-11-2011-0002 sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény
RészletesebbenKomplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás
Komplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenKözúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása
Közúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenVállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon
Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP-2014-4.10.0/N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenA tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése
A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenÖnellátó képességek fejlesztése program (TÁMOP / ) - I. rész
Önellátó képességek fejlesztése program (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0042) - I. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenNagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével
Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenSzerződés módosítás Nagykanizsa, Piarista iskola főbejárat
Szerződés módosítás Nagykanizsa, Piarista iskola főbejárat Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Eszközbeszerzés iskola számára (hivatkozás az eljárást megindító hirdetmény számára: KÉ-18231/2012)
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Eszközbeszerzés iskola számára (hivatkozás az eljárást megindító hirdetmény számára: KÉ-18231/2012) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenNapelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás
Napelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/133. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztatás szerződés módosításáról: Sokszorosítási szolgáltatás beszerzése a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában szolgáltatás megrendelése tárgyában. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133
RészletesebbenEgészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére
Egészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenPáty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás
Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenÉletvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP / ) - III. rész
Életvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0041) - III. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenSzeghalmon a Széchenyi u. 1. szám és a Dózsa György u és 5-7. szám alatt parkolók aszfaltozási munkái- szerződés módosítása
Szeghalmon a Széchenyi u. 1. szám és a Dózsa György u. 1-3. és 5-7. szám alatt parkolók aszfaltozási munkái- szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenVállalkozási szerződés a Darányi Ignác Terv keretén belül Ravatalozó felújítása Nagyrédén tárgyában
Vállalkozási szerződés a Darányi Ignác Terv keretén belül Ravatalozó felújítása Nagyrédén tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenSzerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez kertészeti eszközök beszerzése
Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez kertészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenBFVK Zrt. - Főgáz Zrt. - tájékoztató a szerződés meghosszabbításáról (2. rész Közraktárak épületegyüttes versenypiaci fogyasztási hely)
BFVK Zrt. - Főgáz Zrt. - tájékoztató a szerződés meghosszabbításáról (2. rész Közraktárak épületegyüttes versenypiaci fogyasztási hely) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenVeresegyház, IV. termálkút fúrásának kivitelezése - helyesbítés
Veresegyház, IV. termálkút fúrásának kivitelezése - helyesbítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenHotel SPA Hévíz bővítése új konyhablokkal és étterem belső átalakításával - szerződés módosítása
Hotel SPA Hévíz bővítése új konyhablokkal és étterem belső átalakításával - szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/15 Beszerzés tárgya: Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenA Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák
A Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
RészletesebbenMiskolci Autista Központ mosoda épületének építése
Miskolci Autista Központ mosoda épületének építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról
Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/44 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenÉletvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP / ) - IV. rész
Életvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0041) - IV. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/75
Jogi tanácsadás és képviseleti feladatok ellátására kötött megbízási szerződés 1. számú módosítása a Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és négy társa által, a Magyar Állam ellen indított
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról
Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/126. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:
Az Alföldvíz Zrt. munkatársainak különböző képzések megtartása Megbízási Szerződés keretében - TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0081 / 7. rsz / 2014.09.26 szerz.mód. / TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL Közbeszerzési
RészletesebbenFaluközpont kialakítása Makkoshotyka településen - 2.sz. szerz.mód
Faluközpont kialakítása Makkoshotyka településen - 2.sz. szerz.mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenVállalkozási szerződés módosítás - Gyermek- és Ifjúsági tábor korszerűsítése és akadálymentesítése.
Vállalkozási szerződés módosítás - Gyermek- és Ifjúsági tábor korszerűsítése és akadálymentesítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/91 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenNIF Zrt. részére különböző irodaszerek, másolópapírok, levélpapírok valamint irattári dobozok beszerzése- Táj szerződésmódosításról
NIF Zrt. részére különböző irodaszerek, másolópapírok, levélpapírok valamint irattári dobozok beszerzése- Táj szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenKeretszerződés nyomdai kiviteli szolgáltatások nyújtására a Barcika Art Kft. részére
Keretszerződés nyomdai kiviteli szolgáltatások nyújtására a Barcika Art Kft. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/70 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenNapelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása
Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenHerend 795/29. hrsz-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése. - Tájékoztató szerződésmódosításról
Herend 795/29. hrsz-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése. - Tájékoztató szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenFogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése
Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés
Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód:
1SZM KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172 "Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán" című pályázat keretében:szent István Gimnázium (6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25., hrsz: 353) épületenergetikai felújítási munkáira
RészletesebbenÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata által "korszerű egészségügyi alapellátás Taktaharkányban" ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 projekthez kapcsolódó építési beruházás kivitelezőjével kötött Szerződés módosítása.
RészletesebbenOrgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében
Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenTájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról
Tájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/147 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenAz Országgyűlés Hivatala Látogatóközpont és kapcsolódó területeinek, valamint mélygarázs és kapcsolódó területeinek rendszeres takarítása (579/2014)
Az Országgyűlés Hivatala Látogatóközpont és kapcsolódó területeinek, valamint mélygarázs és kapcsolódó területeinek rendszeres takarítása (579/2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/52 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenNAIK-SZBKI 96 m2 üvegház építése
NAIK-SZBKI 96 m2 üvegház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/76 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/118. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
DEKK-229_ DE Nagyerdei Campus B jelű transzformátor állomás cseréje és a kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése - tájékoztató a szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés
RészletesebbenTájékoztató szerződésmódosítás
Tájékoztató szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/8. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés módosításáról a Tervezési és kivitelezési feladatok a KEOP-2015-5.7.0 azonosítójú, Esztergomi József Attila Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése tárgyú kiemelt
RészletesebbenAz Országház környezete kültéri területeinek tisztítása (564/2014)
Az Országház környezete kültéri területeinek tisztítása (564/2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/72 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenPortaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság budapesti telephelyein, tájékoztató a szerződés módosításáról
Portaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság budapesti telephelyein, tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/69 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenTájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás
Tájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenSZM Szentendre város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek elkészítése szerződés módosítás 4.
SZM Szentendre város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek elkészítése szerződés módosítás 4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenTájékoztató szerződésmódosítás-2
Tájékoztató szerződésmódosítás-2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás
RészletesebbenK1379 Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat beszerzése
K1379 Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
Részletesebbenmarketing kommunikációs szerződés módosítása
marketing kommunikációs szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/71. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
A Gyarmati Dezső uszoda felújítási munkái tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás kivitelezésének megkezdését követően felmerült műszaki szükségességű szerződéses változtatások Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenSzerződésmódosítás- Intézmények vis maior jellegű felújítása
Szerződésmódosítás- Intézmények vis maior jellegű felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenGomba ivóvíz tervezés
Gomba ivóvíz tervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenTisztító-és takarítószerek beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2014-ben, szerződés módosítás
Tisztító-és takarítószerek beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2014-ben, szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/33 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/35. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Akkreditált pedagógus-továbbképzési szolgáltatás beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium részére - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2012/91
"Besenyszögi orvosi rendelő bővítése és korszerűsítéséhez kapcsolódó építési beruházási feladatok elvégzése" tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/91 Beszerzés
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
RészletesebbenMagyarTÁRHáz kialakítása Szihalmon című projekt építési feladatainak ellátása - 3. számú szerződésmódosítás
MagyarTÁRHáz kialakítása Szihalmon című projekt építési feladatainak ellátása - 3. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
Részletesebben1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Az Országgyűlés Hivatalának iktatási feladatait támogató elektronikus iratkezelő rendszer beszerzése, bevezetése, oktatása és testre szabása, rendszertámogatása (522/2013) Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenTeljesítés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft
Az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint az 1055 Budapest, Balassi B. u. 1-5. sz. alatti épületben működő felvonók garanciális időn túli karbantartása, karbantartás felügyelete és szükség
RészletesebbenNapkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 5. sz. szerződés módosítás
Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 5. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
Részletesebben1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nagyteljesítményű Océ valamint kisteljesítményű Canon gyártmányú digitális multifunkciós berendezések üzemeltetése, teljes körű javítása és karbantartása, a kellékanyagok biztosítása a papír kivételével
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról (fűtésrekonstrukció és energetikai korszerűsítés)
Tájékoztató szerződés módosításáról (fűtésrekonstrukció és energetikai korszerűsítés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/43. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztató szerződés módosításáról - "NAV Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatósága Tatabánya, Komáromi út 42. szám alatti irodaépület földszinti ügyfélszolgálati iroda bővítése és átalakítása, továbbá
RészletesebbenEtyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II.
Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési
RészletesebbenTájékoztató a KKEK rendszer szinten tartó fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról
Tájékoztató a KKEK rendszer szinten tartó fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/52 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/49. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Meglévő integrált közösségi és szolgáltató tér (kultúrház) többcélú szolgáltató központtá történő átépítése (átalakítása) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés
RészletesebbenNapelemes rendszer telepítése Sárospatak Város Önkormányzatának épületeire
Napelemes rendszer telepítése Sárospatak Város Önkormányzatának épületeire Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenTájékoztató SZM- Közvilágítás üzemeltetés
Tájékoztató SZM- Közvilágítás üzemeltetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/1. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
KEOP 2011-4-2.0-A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése, villamos szerelése és üzembe helyezése Bogyiszló Község Önkormányzatának Intézményeire Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról
Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/2 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
A szerződés módosításáról szóló tájékoztató a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában lévő Víziorgona és Hatvany utcai nyugdíjasházakban lift létesítése tárgyában lefolytatott
RészletesebbenSzerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez építőipari alapanyagok beszerzése
Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez építőipari alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenNapelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településén - vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása
Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településén - vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/96 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
Részletesebben"Hovány Kft. versenyképességének fokozása a munkavállalók képzésével" - Tájékoztató a szerződés módosításáról
"Hovány Kft. versenyképességének fokozása a munkavállalók képzésével" - Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenA Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése
A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenMKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodahelyiségeinek és egyéb helyiségeinek takarítása 2014 szerződésmódosítás
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodahelyiségeinek és egyéb helyiségeinek takarítása 2014 szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/25 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Nyomdai szolgáltatás beszerzése az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére - 2. rész
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Nyomdai szolgáltatás beszerzése az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére - 2. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/129 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenNapelem telepítése a Parádi Idősek Otthona részére 2. sz. szerz. mód.
Napelem telepítése a Parádi Idősek Otthona részére 2. sz. szerz. mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
Részletesebben(PTS-124) fogászati röntgen berendezések beszerzése - tájékoztató a szerződés módosításáról
(PTS-124) fogászati röntgen berendezések beszerzése - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Tájékoztató a szerződés Hirdetmény
RészletesebbenTraning360 Kft szerződésmódosítása
Traning360 Kft szerződésmódosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 205/20 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/203.07.0 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
RészletesebbenMária Kertek kialakítása 10 helyszínen - Tájékoztató a szerződés módosításáról
Mária Kertek kialakítása 10 helyszínen - Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenKépességfejlesztő tevékenység (TÁMOP / ) - I. rész
Képességfejlesztő tevékenység (TÁMOP 5.1.3.-09/2-2010-0041) - I. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés 2011-2012 Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/149 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról Földgáz sűrítése (BKV Zrt T-489/14)
Tájékoztató szerződés módosításáról Földgáz sűrítése (BKV Zrt T-489/14) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/165 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
Részletesebben2 db új gépjármű beszerzése
2 db új gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.
RészletesebbenBalassi Intézet - Kommunikáció - táj. szerz. mód
Balassi Intézet - Kommunikáció - táj. szerz. mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ
RészletesebbenFunkcióbővítő idegenforgalmi fejlesztés szerz. módosítása
Funkcióbővítő idegenforgalmi fejlesztés szerz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenMangalica fesztivál szervezése
Mangalica fesztivál szervezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenTÁMOP C-12/ Munkahelyi képzések az A.K.S.D. Kft.- nél
TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0559 Munkahelyi képzések az A.K.S.D. Kft.- nél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
Részletesebbenmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22
módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.02.22.
RészletesebbenMegbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál
Megbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenSzerződésmódosítás - Wifi Hungária
Szerződésmódosítás - Wifi Hungária Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenKözzététel dátuma: Iktatószám: 6215/2015 CPV Kód: ; ; ;
Budapest, XIV. ker. Erzsébet királyné útja II. ütem; Erzsébet királyné útja 23. szám - Mexikói út közötti szakaszán kiviteli tervdokumentáció elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/44 Beszerzés
RészletesebbenNapkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 1. sz. szerződés módosítás
Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 1. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
Részletesebben