3) Megbízó a Megbízott feletti ellenorzési jogot Dr. Bakondi György, tu. altábornagy, foigazgató útján látja el.
|
|
- Dávid Gáspár
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 MEGBÍZÁSI SZERZODÉS 1) Országos Katasztrófavédelmi Foigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43. továbbiakban Megbízó, megbízza a Csíky és Társa Beruházás-szervezo Kkt. (képviseli: Csíky Gábor muszaki igazgató; székhelycím: 2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.) továbbiakban Megbízottat, az "Építési beruházás a vorosiszap katasztrója által érintett településeken (károsodott lakóépületek bontása, új lakóépületek tervezése és kivitelezése)" összefüggo beruházás muszaki ellenori feladatai nak elvégzésével. A Megbízott a megbízást elfogadja. 2) Jelen szerzodésben rögzített minden a lebonyolítási eljárással kapcsolatos tevékenységet a Megbízó a Megbízottra ruház át. Megbízott kijelenti, hogyajogszabályban eloírt muszaki ellenori jogosultsággal rendelkeznek a muszaki ellenorök. A Társaság beruházások szervezésére nemzetközi akkreditációval rendelkezik. 3) Megbízó a Megbízott feletti ellenorzési jogot Dr. Bakondi György, tu. altábornagy, foigazgató útján látja el. 4) A Megbízott a szerzodés keretén belül a következo feladatokat látja el: a) A megkötött generál-kivitelezoi szerzodés szerint Megbízott elvégzi a muszaki ellenori tevékenységet a kiviteli tervekben és a közben adott megbízói utasítások szerint. b) Gondoskodik a kiviteli szerzodések betartatásáról. Az építési naplóba és jegyzokönyvekbe észrevételeit bejegyzi. c) Szervezi az organizációs eljárást, gondoskodik a munkahely átadásáról, a létesítmény helyének kituzéséroí, valamint közremuködik a tervezoi muvezetési szerzodés megkötésében. d) Ellenorzi és igazolja a tárgyhoz kapcsolódó teljesítéseket (kivitelezoi, tervezoi, stb.) a számlák helyességét és azokat kifizetésre a Megbízónak átadja, olyan idopontban, hogy az esedékesség idopontjáig való kifizetés lehetosége biztosítva legyen. e) Ellenorzi a szerzodéses határidok és minoségi mutatók betartását. f) Koordinálja a Megbízó, Tervezo, Kivitelezo közötti egyeztetéseket. Képviseli a Megbízó érdekeit a beruházás sal kapcsolatos szakmai tárgyalásokon. Összehangolja a beruházás megvalósításában részt vevo szervek tevékenységeit. g) Gyakorolja mindazokat a jogokat, teljesíti mindazon kötelezettségeket, amelyeket jogszabályok, utasítások, illetve a szerzodések a muszaki ellenorzés körébe eloírnak. Ennek keretén belül gondoskodik a gazdaságos és terv szerinti megvalósításról, a Megbízó igényeinek való megfelelésrol. Ellenorzi a kivitelezési munka minoségét. h) Intézi a muszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítását, valamint az üzemeltetésre való átadást, gondoskodik azokról a feltételekrol, amelyek az épület rendeltetésszeru használatához szükségesek. Javaslatot tesz a szükséges karbantartási szerzodések megkötésére. i) Lefolytat ja a garanciális eljárásokat, elháríttatja a felmerült hibákat és hiányokat. j) A kapott megbízás alapján a beruházások lebonyolítására eloírtak szerint értelemszeruen eljár, errol a Megbízót folyamatosan tájékoztatja. Teljes szakmai tudásával és felkészültségévei védi és képviseli Megbízó érdekeit annak utasításai szerint harmadik felekkel szemben, intézkedéseiért felelosséget vállal. r ~1
2 5) A Megbízó elszámolással kapcsolatos feladatai: a) A tárgyi beruházáshoz tartozó munkák meglévo tervezoi és kiviteli szerzodéseinek, iratainak, dokumentációinak, adatainak Megbízott számára történo használatának biztosítása. b) A beruházás bonyolítással kapcsolatos, jelen szerzodéssei rögzített, intézkedési jogkör átadása. c) A beruházás pénzügyi fedezetérol gondoskodik, annak ütemezését koordinálja. d) A bonyolítási tevékenység felügyelete. e) Megbízott által igazolt számlák utalványozása és határidore való kifizetése. f) A nyilatkozattételre jogosult képviseloje a meghirdetett tárgyalásokon, egyeztetéseken részt vesz. g) Részvétel az üzembe-helyezé si eljárásban h) A szükséges hatósági engedélyek beszerzése. 6) A Megbízott elszámolással kapcsolatos feladatai a. A megkötött támogatási és kivitelezési szerzodések szerint a Megbízott elvégzi a pénzügyi és monitoring feladatokat a Korm. határozatban foglaltak szerint b. Folyamatosan adatokat szolgáltat a Megbízónak a kolontári, devecseri és somlóvásárhelyi újjáépítésrol. c. Megbízott feladata, hogy a károsultak számára nyújtott támogatásról pontos muszaki és pénzügyi elszámolást készítsen a,támogatás felhasználásáról november 30-ig (vagy késobb meghatározott idopontig). d. Megbízott feladata, hogy a muszaki ellenor által igazolt teljesítések után kiállított számlák nyilvántartásba kerüljenek, és a vonatkozó szerzodések szerint a támogatások átutalása idoben megtörténjenek. e. Megbízott feladata, hogyamegbízótól kapott, és a Belügyminisztérium által biztosított adatlapokon ingatlanonként tételes elszámolás készüljön az önkormányzati támogatás felhasználásáról. f. Megbízott feladata, hogy november 30-ig (vagy késobb meghatározott idopontig) helyszíni ellenorzés keretében tételes vizsgálatra kerüljön, hogya Károsult elszámolásának megfelel-e a károsult ingatlanon elvégzett helyreállítási munka. Ennek keretében Megbízott köteles fotódokumentációt készíteni a megvalósult építkezésrol. g. Megbízott tudomásul veszi, hogy az elszámolást jogosult a helyszínen ellenorizni a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve, a Belügyminisztérium, a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, továbbá jogszabályban erre feljogosított szervek. h. A támogatási és kivitelezési szerzodésnek megfeleloen Megbízott ellenorzi a tárgyhoz kapcsolódó számlák (kivitelezoi, tervezoi, lebonyolítói, stb.) helyességét. A számlák szerzodés szerinti helyes részletezésének módját a számla benyújtójávalleegyezteti. 1. Megbízott koordinálja a Megbízó, Kivitelezo, Bonyolító közötti egyeztetéseket, melyek a támogatási és kivitelezési szerzodésben foglalt munkák Aelszámolásához szükségesek. Képviseli a Megbízó érdekeit a kapcsolódó szakmai tárgyalásokon. r 2
3 J. Gyakorolja mindazokat a jogokat, teljesíti mindazon kötelezettségeket, amelyeket jogszabályok, utasítások, illetve a szerzodések a pénzügyi és monitoring tevékenység körébe eloímak. k. Az elszámolás során esetlegesen felmerülo hiánypótlásokat határidore teljesíti. 1. A kapott megbízás alapján a beruházás pénzügyi és monitoring lebonyolítására eloírtak szerint értelemszeruen eljár, errol a megbízást adót folyamatosan tájékoztatja. Teljes szakmai tudásával és felkészültségévei védi és képviseli Megbízó érdekeit annak utasításai szerint harmadik fel ekkel szemben, intézkedéseiért felelosséget vállal. m. A beruházás lebonyolításával kapcsolatos pénzügyi elszámolási feladatokat folyamatosan látja el. n. A beruházással kapcsolatos pénzügyi elszámolásokat koordinálja, a Károsultat, a Kivitelezot, a Bonyolítót a megfelelo feladatok ellátására irányítja. o. Összefoglaló jelentés készítése a Megbízó részére. 7) Fizetési feltételek: a. A Megbízott a bontási munkák muszaki ellenorzése esetében a teljesítések arányában, havonta nyújthat be kifizetésre számlát. b. A Megbízott az épületek kivitelezésének muszaki ellenorzése esetében a kivitelezési munkák 50 %-os teljesülését követoen nyújthat be kifizetésre számlát a Megbízó felé. Továbbá a Megbízott az épületek kivitelezésének muszaki ellenorzése esetében a kivitelezési munkák 100 %-os teljesülését követoen nyújthat be kifizetésre számlát a Megbízó felé. c. A Megbízott a pénzügyi elszámolás esetén a kivitelezési munkák 50 %-os teljesülését követoen az összes elszámolási költség 20 %-ról nyújthat be kifizetésre számlát a Megbízó felé. Továbbá a Megbízott a pénzügyi elszámolás esetén a kivitelezési munkák 100 %-os teljesülését könetoen az összes elszámolási költség 50 %-ról nyújthat be kifizetésre számlát a Megbízó felé. Továbbá a Megbízott a pénzügyi elszámolás esetén a pénzügyi elszámolások 100 %-os teljesülését követoen az összes elszámolási költség 30 %-ról nyújthat be kifizetésre számlát a Megbízó felé. A szerzodés összege: beruházás Bontás KivitelezésEpületek Pénzügyi Késedelmi Feladat szerint muszaki ,- Ft/épület) munkák ,- ellenorzése kivitelezése befej ,- aszerzodések elszámolása során Bontási ,- (nettóigény Pénzügyi támogatási Meghatározás illetoleg ezésekor, Ajánlati ár Késedelmi kötbér mértéke (nettó Ft/naptári nap) Ft/naptári Ft/épület, (nettó vagy nap) t 3
4 Megbízott számlájának benyújtása egy összegben történik a sikeres átadás-átvételi eljárás után. A Megbízott által benyújtott számlát a Megbízó igazolja. Az igazolást Megbízó csak a Megbízott nem szerzodésszeru teljesítése esetén tagadhatja meg. A számlák kifizetése a benyújtást követo 15 napon belül átutalással történik CIB Bank Zrt. HU O szám ú bankszámlájára. Késedelmes fizetés esetén a Megbízott a késedelmes napok után a ki nem fizetett számla összegére vonatkozóan a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részét számítja fel. A kiviteli szerzodés felbontása esetén a Megbízottat csak az elvégzett vállalkozói munkával arányos bonyolítói díj illeti meg. ber i aki ellenor ellenor 8) Jelen megbízási szerzodés sei kapcsolatos intézkedésekre illetoleg képviseletre az alábbi személyeket hatalmazzák fel: Megbízó részérol: Dr. Tollár Tibor, gazdasági foigazgató helyettes Megbízott részérol. Csíky Gábor muszaki igazgató Mb' ozremu egi IZO reszero tt o ' o muatarsa az,,, e1 an J araso : r" kb k "k d" nk' NagySzattelberger Rottek Gézáné Katona Csákvári k Annamária Gyula György László Zoltán 9) Megbízott feladatát a Ptk alapján a Megbízó nevében és javára végzi, ellát minden átruházható építtetoi feladatot, amely a jelen szerzodés létrejöttétol a garanciális eljárás lezárásáig tart. 10) A Megbízott köteles a Megbízótói a munka kapcsán kapott információkat, valamint dokumentációkat bizalmasan kezelni. A Megbízó hozzájárulása nélkül azokba harmadik fél részére betekintést nem engedhet. Az elkészült anyagokat kizárólag a Megbízónak adja át, továbbá azoknak, akiket Megbízó írásban megjelöl. 11) A Megbízó jogosult a megbízás tárgyát képezo ügy állásáról, a munka helyszínén is bármikor tájékozódni, arról tájékoztatást kémi, a keletkezett iratokba betekinteni. 12) A Megbízott a Megbízó írásos utasítása szerint tartozik eljárni. A Megbízón kívül más nem adhat közvetlen utasítást. 13) A Megbízó szakszerutlen, célszerutien vagy jogszabályba ütközo utasítása esetén a Megbízottat figyelmezteté si kötelezettség terheli. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik az utasításhoz és az jogszabályba ütközik, úgy a felelosség a Megbízót terheli. 14) Megbízó jogszavatosságot vállal a szerzodés szerinti munkavégzés lehetoségéért, vagyis azért, hogy senki harmadik személynek nincs olyan joga, amely a munkaterületen való terv szerinti munka végzését akadályozná. 15) Megbízó vállalja, hogy a Megbízott által írásban feltett és javaslatát is tartalmazó, beruházás sal kapcsolatos, de szerzodés-módosítást vagy új szerzodést nem igénylo kérdésekre megfelelo információt ad 8 napon belül, ennek elmaradása esetén a 4
5 Megbízott a hatályos jogszabályok szerint, ilyen hiányában a legjobb szakmai tudása szerint köteles eljárni, amelyet a Megbízó utólag nem kifogásolhat. A Megbízó döntéseinek elhúzódásából eredo anyagi és jogi következmények a Megbízót terhelik. 16) Megbízott köteles a megbeszélés tárgyát is feltünteto meghívást 8 nappal hamarabb megküldeni Megbízónak. Amennyiben a Megbízott által kezdeményezett egyeztetéseken, tárgyalásokon, a muszaki átadás-átvételi eljáráson, a hibajavítások felülvizsgálatán, birtokbaadási eljáráson és az utó-felülvizsgálaton Megbízó képviseloje nem vesz részt, vagy idoben írásbeli választ nem ad, úgy Megbízott jogosult az adott tájékoztatójában leírtak, valamint legjobb tudása szerint eljárni. Megbízott muszaki átadást, birtokba adást csak a Megbízó elozetes jóváhagyásával tuzhet ki. 17) Megbízott a szerzodésben rögzített kötelezettségei késedelmes teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik a Megbízónak. A kötbér alapja a 7. pont szerinti szolgáltatást érinto késedelem esetén a Ft/épület nettó díj. A kötbér mértéke a megadott teljesítési határido esetén minden egyes megkezdett késedelmes nap után a kötbér mértéke Ft /naptári nap+áfa. A kötbérfizetési kötelezettség elso napja a jelen szerzodésbe foglalt kötelezettségekre megállapított határido lejártát követo elso nap. 18) Ha a Megbízó harmadik személyek felé a szerzodés tárgyát érintoen jognyilatkozatot, intézkedést kíván tenni, errol elozetesen egyeztet Megbízottal. Ennek be nem tartásából eredo minden következmény a Megbízót terheli. 19) Megbízó a Kbt (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére alkalmazandó be szedési megbízás teljesítésére a pénzforgalmi szolgáltató által végzendo inkasszóhoz hozzájárul. Az e szerzodésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadó ak. Jelen megbízási szerzodés az aláírással lép hatályba és az 1. pontban meghatározott munkák garanciális kötelezettségeinek teljesítéséig tart. A Felek a jelen szerzodésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, a szerzodést mint akaratukkal mindenben megegyezot, jóváhagyólag írták alá. A jelen szerzodés egymással megegyezo 4 eredeti példányban készült, a szerzodés 5 számozott oldalból áll. Budapest, december ~~~ Megbízó Dr. Bakondi György, tu. altábornagy, foigazgató Országos Katasztrófavédelmi Foigazgatóság Muszaki igazgató Csíky és Társa Beruházás-szervezo Kkt. 5
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó
RészletesebbenMegbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között
Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint
RészletesebbenAbony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS
Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására
Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést
RészletesebbenTervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a
RészletesebbenÉpítési alvállalkozói szerződés
Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...
RészletesebbenÉrvényes: 200x.. -től
Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli
RészletesebbenRENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.
FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac
RészletesebbenMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint
RészletesebbenK I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült
RészletesebbenBem utca páratlan oldali járda építési munkák
AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh
RészletesebbenLakiteleki Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számú számlájára. A munkálatok 50 %-ának az elkészülte és leigazolását követőe
Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint a Balog és Balog Kft. (6000 Kecskemét,
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a
RészletesebbenMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Adószám:.. Bankszámlaszáma: Képviselő: Mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkel.
SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM Cím: 6728. Szeged, Bajai út. 14., 6701. Szeged Pf. 495. Telefon: (62) 559-577, (30) 394 8958 Fax: (62) 559-579, BM tel.: 33/1397, Fax: 33/1162 E-mail:iskola@szrszg.hu Web:
RészletesebbenMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint
RészletesebbenKérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Hegedűs Ferenc polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor Előterjeszti: Hegedűs
RészletesebbenMISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről
RészletesebbenTervezési árajánlat. (települési vízkárelhárítási terv elkészítésére)
Tervezési árajánlat (települési vízkárelhárítási terv elkészítésére) amely létrejött Eplény Község Önkormányzata (8413 Eplény, Veszprémi u.64.) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és a Somodi
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S
Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:
RészletesebbenCsolnok Község Önkormányzata
Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IX.16) számú önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Részletesebben2013. évi keret megállapodás
2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,
Részletesebben20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról
20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca
RészletesebbenA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ
DÉS A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KI ELLÁTÁSÁRA amely létrejött SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely:
RészletesebbenVállalkozói szerződés
amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák
RészletesebbenMegrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József
RészletesebbenSzerződés száma:. Megbízási szerződés
Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:
RészletesebbenI. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:
RészletesebbenMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről
MF-7.2-05. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vált. sz. 0 Oldal sz.: 1/3 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MSZ: 0019/2017 mely létrejött egyrészről Tolmács Község Önkormányzata 2657 Tolmács Sport utca 1. adószám: 15452654-2-12 Bankszámlaszám:
Részletesebbenéven belüli kölcsön felvételéről
E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!
Részletesebben4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás
Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában
RészletesebbenJavaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.
PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan
RészletesebbenAbony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:
RészletesebbenBérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.
Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:..., mint Megrendelő
RészletesebbenA teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések
A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő
RészletesebbenVállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz
Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
RészletesebbenME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése
30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:
Részletesebbenszükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.
Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen
Részletesebben2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE amely létrejött egyrészről a Név: [Intézmény neve] Képv. jogosult: Székhely: Adószám:
RészletesebbenKötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió
SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós
RészletesebbenVállalkozási Szerződés
Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár
RészletesebbenA január 05-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:
1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. alapján Ajánlatkérő: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) Közbeszerzési eljárás tárgya: Enoxaparine
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László
RészletesebbenAbony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.
Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi
RészletesebbenKarbantartási és szervíz szerződés
Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:
RészletesebbenCsanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata
Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,
RészletesebbenMegbízási Szerződés (módosítás)
o A Megbízási Szerződés (módosítás) ''L Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (1145 Budapest, Laky Adolf u.26. adószám: 23084454-2-42 képviseli: Steiner Attila igazgató), továbbiakban; Megbízó, és az O-r-.,.-t'.
RészletesebbenVállalkozási szerződés
Vállalkozási szerződés Amely létrejött Egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Képviselő/név, tisztség: Kapcsolattartó/név, telefonszám, email Felelős műszaki vezető név, telefonszám, email:
RészletesebbenAJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax
RészletesebbenVILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE
VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.
RészletesebbenRÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia előterjeszti: Vargáné
Részletesebbenamely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási
RészletesebbenA BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.
BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti
RészletesebbenAjánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.
Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége
Részletesebbena Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására
FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat
RészletesebbenÉpítési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara
Építési műszaki ellenőr Továbbképzés 2017. Fejér Megyei Mérnöki Kamara Az Építési Műszaki Ellenőr Definíció Feladatai Felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok Vonatkozó jogszabályi környezet Definíció
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D
RészletesebbenKivitelezési szerződés
Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;
RészletesebbenElőterjesztés. A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről
Előterjesztés A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről 1. előterjesztés száma: 306 /2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 3. előterjesztést készítésében
RészletesebbenEnergia menedzsment megbízási szerződés
Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy
RészletesebbenMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
RészletesebbenMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,
RészletesebbenBizományi szerződésminta
Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:
RészletesebbenTájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról
Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink
Részletesebbenmely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő
RészletesebbenMEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa
MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS 2012 feb~ O8. mely létrejött egyrészt Név: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22 képviseli: dr. Buzás Péter elnök Adószám: 15358794-2-06 Bankszámlaszám
RészletesebbenKőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat szerződés megkötésére (Recefíce Óvoda, Csillagfürt Bölcsőde (1105 Bp., Vaspálya u. 8-10.
!>i"i, - :.-. :.i^ \. KiTÜIet Kőbányai '
Részletesebben2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ amely létrejött egyrészről a Név: [Intézmény neve] Képv.jogosult:
RészletesebbenK i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának
RészletesebbenMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Tervezet
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Tervezet mely létrejött egyrészről Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Törzsszáma: 330002000, Adószáma: 15330004202 Bankszámla száma:117310001-15330004 Képviseli:
RészletesebbenAbony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS
Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
RészletesebbenÉpítési 1 szerződés. amely létrejött egyrészről (építtető) neve:.. lakhelye (székhelye):... képviseli:
Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési 1 szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) neve:.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma 2... nyilvántartó cégbíróság... adószáma:...
RészletesebbenOldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:
M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:
RészletesebbenSZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT
SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin
RészletesebbenSzilágyi Zita egyéni vállalkozó VIRTUÁLIS TÁMOGATÓ Szolgáltatásai Igénybevételére Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek
Szilágyi Zita egyéni vállalkozó VIRTUÁLIS TÁMOGATÓ Szolgáltatásai Igénybevételére Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek I. Általános rendelkezések 1.1. Szilágyi Zita egyéni vállalkozó (székhely: 2000
RészletesebbenMegbízási Szerződés Lakás kezelésre
Megbízási Szerződés Lakás kezelésre amely létrejött egyrészről,....sz alatti lakos, anyja neve... ig.sz..mint Megbízó és Tulajdonos a továbbiakban: Megbízó, vagy Tulajdonos-, másrészről.... szélhely:...adószám:...,
RészletesebbenAbony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.
Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés elkészítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
RészletesebbenINGÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS
INGÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről /név, személyi igazolvány szám, lakcím, telefonszám/ mint Bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó) másrészről mint Bérbevevő (továbbiakban Bérbevevő) Bérbeadó
Részletesebbenaz önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt
PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2016. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó
RészletesebbenV Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll.
V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészről Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. Tel: 4378-647 Képviselő: Szepessy
Részletesebbenhatározatlan időre, szállítással
BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya
RészletesebbenÉpítési kivitelezési szerződés
Építési kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) lakhelye: születési helye, ideje: anyja mint Megrendelő, másrészről (építőipari kivitelező vállalkozó) Neocasa Construct Kft székhelye:
RészletesebbenPÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) Fax: (06-32)
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) 460-753 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Testületi napirend sorsz.: Bizottsági napirend sorsz.: Szám: 1-81/2018. Megtárgyalás
RészletesebbenTervező játähäsi, szavatossági felelössége. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések. X. Egyéb [rendelkezäsek
10)A jelen pontban foglaltakkal összhangban a Szerződő Felek rögzítik, hogy a Tervező a szerződésszegés esetére kikötött kötbér(ek) megfizetésén túl is köteles megtéríteni a kártérítés általános szabályai
RészletesebbenVII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok
VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok Az építőipari kivitelezés folyamata a tűzvédelmi tervező szemszögéből Lakitelek, 2018. szeptember 4. Lengyelfi László lengyelfi@lengyo.hu BERUHÁZÁSI FOLYAMAT RÉSZTVEVŐI
RészletesebbenADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére
Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró
RészletesebbenFELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT
FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési
Részletesebben/ \ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
/ \ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (cím:1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.; adószám: 23084454-2-42), mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a
RészletesebbenRecobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)
Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a
RészletesebbenDEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET
RészletesebbenKIVITELEZÉSI MŰSZAKI TANÁCSADÁS SZERZŐDÉS
munkaszám: 1100 KIVITELEZÉSI MŰSZAKI TANÁCSADÁS SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott szerződő felek között ÉPÍTTETŐ Név: Lakcím: Születési dátum: Sz.ig. szám: Elérhetőségei: email: telefon: a továbbiakban
RészletesebbenElőterjesztés. Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatási kérelméről
Előterjesztés Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatási kérelméről 1. előterjesztés száma: 252/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 3. előterjesztést készítésében közreműködő
RészletesebbenDunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás
Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az
RészletesebbenA szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi
RészletesebbenFelelős műszaki vezető
Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt
Részletesebben