Magyarország-Siófok: Földkiemelési munka 2016/S Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás

Átírás

1 1 / 8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: -Siófok: Földkiemelési munka 2016/S Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások Építési beruházás 2014/25/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság AK02385 Tanácsház utca 5. Siófok 8600 Kapcsolattartó személy: Selmeci Balázs (lajstromszám: 00849) Telefon: kozbeszerzes2@fgsz.hu Fax: NUTS-kód: HU232 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: A felhasználói oldal címe: I.2) I.3) Közös közbeszerzés Kommunikáció A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: További információ a következő címen szerezhető be másik cím: FGSZ Zrt. AK02385 Tanácsház u. 5. Siófok 8600 Kapcsolattartó személy: Szabolcsi Balázs Telefon: beszerzes02@fgsz.hu Fax: NUTS-kód: HU Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: A felhasználói oldal címe: 1 / 8

2 2 / 8 I.6) Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre: FGSZ Zrt. AK02385 Tanácsház u. 5. Siófok 8600 Kapcsolattartó személy: Szabolcsi Balázs Telefon: beszerzes02@fgsz.hu Fax: NUTS-kód: HU Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: A felhasználói oldal címe: Fő tevékenység Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása II. szakasz: Tárgy II.1) A beszerzés mennyisége II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.2.4) Elnevezés: Földgázszállító vezetékek elégtelen takarási helyei megszüntetése vezeték süllyesztéssel. Fő CPV-kód A szerződés típusa Építési beruházás Rövid meghatározás: Keretmegállapodás keretében földgázszállító vezetékek elégtelen takarási helyei megszüntetése vezeték süllyesztéssel. Becsült teljes érték vagy nagyságrend Érték áfa nélkül: HUF Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll: nem Meghatározás Elnevezés: További CPV-kód(ok) A teljesítés helye NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne:. A közbeszerzés ismertetése: 2 / 8

3 3 / 8 II.2.5) II.2.6) II.2.7) II.2.9) II.2.10) A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma és értéke előre nem meghatározható, az mindenkor a tényleges beszerzési igény felmerülésétől függ. Az elvégzendő munkák köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a következő feladatok ellátására: Elégtelen takarási helyek megszüntetésének tervezése és kivitelezése vezetéksüllyesztéssel a MU-MÜT- ÜZ-281 műszaki tartalom alapján. A vállalkozó feladatát képezi: vezetéksüllyesztéssel kapcsolatos tervezői feladatok elvégzése, építési technológia készítése, Megrendelővel történő jóváhagyatása, munka kezdés előtt organizációs terv készítése, Megrendelővel történő jóváhagyatása, a munkavégzéssel esetlegesen érintett idegen közművekkel történő egyeztetés lefolytatása, mindennemű szakfelügyelet ügyintézése, az igénybe vett idegen ingatlan eredeti állapotba visszaállítása a Mezőgazdasági és erdőművelési ágú ingatlanok esetében az erre vonatkozó jogszabályok megtartásával, a munkavégzéssel érintett ingatlanok tulajdonosaival /használóival, védett természeti területek kezelőivel való kapcsolattartás, kiértesítések, az ingatlantulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése, a tevékenység végzésével okozott károk rendezése, időleges művelésből történő kivonás engedélyeztetése, költségeinek viselése, eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárás lefolytatása, feltárásához kapcsolódó földmunka elvégzése, vezeték süllyesztés elvégzése, víztelenítés nyiltvíztartással, vezeték szigetelés lebontása, új szigetelés felhelyezése, szigetelés ellenőrzése, minősítése, vezeték nyíltárkos geodéziai bemérése. A részletes műszaki leírás az ajánlattételi dokumentáció műszaki mellékletében kerül kiadásra. Értékelési szempontok Az alábbiakban megadott szempontok Minőségi kritérium - Név: 1 fő felsőfokú végzettségű műszaki vezető szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész, 14. pont szerinti betűjele: MV-GO) jogosultsággal / Súlyszám: 25 Minőségi kritérium - Név: 1 fő felsőfokú végzettségű tervező szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. m. I./2. rész, 19. pont szerinti (betűjele: GO) jogosultsággal / Súlyszám: 25 Ár - Súlyszám: 50 Becsült érték vagy nagyságrend Érték áfa nélkül: HUF A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Kezdés: 01/01/2017 Befejezés: 31/12/2019 A szerződés meghosszabbítható: nem Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ Tervezett minimum: 1 Maximális szám: 50 A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem korlátozza a részvételre jelentkezők számát, kitöltésére a feladó rendszer miatt került sor. Változatokra vonatkozó információk 3 / 8

4 4 / 8 II.2.11) II.2.12) II.2.13) II.2.14) Elfogadható változatok: nem Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem Információ az elektronikus katalógusokról Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az összeegyeztethető legyen a gazdasági ésszerűséggel. Ajánlatkérő a Kbt. II. rész XV. fejezete alapján indítja az eljárását, egybeszámítva az Ajánlatkérő hasonló témakörben indított építési beruházásaival. III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek esetében a Kbt ának (1) (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Nem lehet építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő aki nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában(feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja) (az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. (1)). Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő a Kbt. 69. (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntésmeghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 5 munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban a részvételi felhívásban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: on letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. - ában foglaltak szerint kell igazolni, 4 / 8

5 5 / 8 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.1.5) III.1.6) nem on letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. -ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Rendelet szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, részvételre jelentkezők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. Ajánlatkérő a Kbt. 74. (1) bekezdés a) b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában való szereplést az Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. (1) (2) bekezdés rendelkezései alapján nem határoz meg gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. (1) (2) bekezdés rendelkezései alapján nem határoz meg gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1/ A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Rendelet) 1., 5. (1) bekezdés, 21. (2) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb a közbeszerzés tárgyából származó legjelentősebb építési beruházásairól, a Rendelet 22. (3) bekezdése szerint. A referencianyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét és helyét (a kezdési és befejezési határidő legalább év és hónap megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben részvételre jelentkező a referenciaként bemutatott teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os értékben vett részt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerint (CH ipar területén, CH bányászat, szállítás, tárolás, finomítás technológiai rendszerén végzett vezetéképítés, földmunka, az elégtelen takarási mélységű vezetékek vezetéksüllyesztéssel történő takarás helyreállítási tevékenység szolgáltatásból származó) minimum 3 db összesen minimum nettó HUF összértékű szerződésszerű teljesítést tartalmazó referenciával. Az alkalmassági feltétel igazolása egy vagy több szerződésből is teljesíthető. A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározott késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér. 5 / 8

6 6 / 8 III.1.7) III.1.8) III.2) III.2.2) III.2.3) A kötbér pontos mértékének meghatározása az Ajánlatkérő és a Részvételre jelentkezők között a tárgyalásos eljárás szabályaira tekintettel tárgyalási alapot képez. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Az ajánlatkérő a Kbt. 35. (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)számára nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását. A szerződéssel kapcsolatos feltételek A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. 6:130. (1) (2), és a Kbt (5) (6) szerint a teljesítést és annak igazolását követően a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. (1) (2) helyett a Kbt (3) szerint történik a fizetés. Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a Kbt ában foglaltakkal összhangban, előleget és részszámlázási lehetőséget biztosít. A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) IV.1.3) IV.1.4) IV.1.6) IV.1.8) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.2.3) IV.2.4) IV.2.6) Az eljárás fajtája Felhívással induló tárgyalásos eljárás Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 50 A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Adminisztratív információk Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje Dátum: 22/08/2016 Helyi idő: 09:30 Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma Dátum: 19/09/2016 Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 6 / 8

7 7 / 8 IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Információ az elektronikus munkafolyamatokról További információk: 1. Részvételre jelentkezőknek a részvételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani a részvételre jelentkezését. 2. A teljes közbeszerzési dokumentum elektronikus úton elérhető térítésmentesen valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő számára: Közbeszerzés menüpont alatt Földgázszállításról/Közbeszerzések pontban jelen eljárás tárgyának megnevezése pont alatt, az alábbi webcímen: foldgazszallitasrol/kozbeszerzesek Folyamatban lévő eljárások menüpont alatt. A közbeszerzési dokumentáció letöltését követően a gazdasági szereplő köteles a nevét, címét, telefonszámát, faxszámát, a kapcsolattartó nevét és címét tartalmazó átvételi igazolást ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezet részére a beszerzes02@fgsz.hu címre, vagy a faxszámra megküldeni (az esetleges kiegészítő tájékoztatások megküldése végett is). A dokumentáció átvétele és az átvételi igazolás megküldése az eljárásban való részvételfeltétele. A közbeszerzési dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció átvétele és az átvételi igazolás megküldése az eljárásban való részvétel feltétele. 3. A közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább 1 részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie a részvételi határidő lejártáig ( :30 óráig) a Kbt. 57. (2) bekezdése alapján. 4. Részvételi jelentkezések bontásának ideje: :30 óra. Helye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. A részvételi jelentkezések felbontásán a Kbt. 68. szerinti személyek jogosultak részt venni. 5. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételre jelentkező Kbt nak (4) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 6. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. alapján, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 7. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 8. Az M.1 alkalmasság ok igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. 9. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételre jelentkező részvételi nyilatkozatát. 10. Az eljárást indító hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadóak. 11. Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) pontos menetének meghatározását az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban kívánja megadni. 12. Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét, hogy a II.2.7) pontban rögzített, a szerződés kezdetének időpontja az eljárás ütemezésétől függő és mint ilyen vélelmezett, a szerződéskötés időpontjára a Kbt az irányadó. 13. Ajánlatkérő nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni a Kbt. 71. (6) bekezdésében foglaltak szerint. 7 / 8

8 8 / 8 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.4.4) VI.5) 14. Részvételre jelentkező köteles legkésőbb a keretmegállapodás 2. körében megkötendő szerződés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 2. körös szerződés összegének 50 %-t meghaladó értékre. 15. Ajánlatkérő a részvételi határidőt a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 7. -nak (1) bekezdésében meghatározott sürgősségre tekintettel határozta meg. 16. A keretmegállapodás alapján a Kbt (2) bekezdés c) pontja alapján kerül sor beszerzés megvalósítására. 17. A részvételi felhívás a 2014/25/EU irányelv rendelkezésein alapul. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó utca 5. Budapest 1026 Telefon: dontobizottsag@kt.hu Fax: A békéltetési eljárást lebonyolító szerv Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt (3) bekezdése szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó utca 5. Budapest 1026 Telefon: dontobizottsag@kt.hu Fax: E hirdetmény feladásának dátuma: 05/08/ / 8