Szerződés 2. számú módosítása: M43 autópálya Makó-országhatár közötti szakasz kivitelezése során lebonyolító mérnöki feladatok ellátása tárgyban
|
|
- Anna Pintér
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Szerződés 2. számú módosítása: M43 autópálya Makó-országhatár közötti szakasz kivitelezése során lebonyolító mérnöki feladatok ellátása tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 20978/2015 CPV Kód: ; Ajánlatkérő: NIF Zrt. Teljesítés helye: Csongrád megye, MAGYARORSZÁG Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: TRANSINVEST-KÖMI KONZORCIUM Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: NIF Zrt. Postai cím: Váci út 45 Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1134 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Közbeszerzési Osztály Telefon: kozbeszerzes@nif.hu Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: TRANSINVEST-KÖMI KONZORCIUM 1
2 Postai cím: Fehér út 10. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1106 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): dr. Léderer Károly Címzett: dr. Léderer Károly Telefon: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet x Egyéb I.4.) Fő tevékenység I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése Egészségügy I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek 2
3 Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: M43 autópálya Makó-országhatár közötti szakasz kivitelezése során lebonyolító mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 12 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Csongrád megye, MAGYARORSZÁG NUTS-kód HU333 II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2012/03/30 (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége M43 autópálya Makó-országhatár közötti szakasz kivitelezése során lebonyolító mérnöki feladatok ellátása,valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés. Főbb mennyiségek: Hossz: ,49 m. Egyéb építmények: - 18 db műtárgy, 3
4 - 1 db komplex pihenőhely ( kmsz), - 2 db egyszerű pihenőhely ( kmsz.; kmsz.), - 3 db autópálya csomópont kiépítése. Főbb műszaki adatok: Tervezési sebesség: 130 km/h. Koronaszélesség: 26,60 m. Forgalmi sáv szélessége: 3,75 m. Forgalmi sáv száma: 2x2. Leálló sáv: 3,00 m. Főpályát keresztező vonalas létesítmények műtárgyai: Főpálya felüljáró - 6 db (amelyből 1 db autópálya felüljáró vasút felett). Aluljáró műtárgy alatt - 12 db. Közmű kiváltások: 30 db; ebből hírközlő vezetékek 3 db, kis- és középfeszültségű vezeték 11 db, kisfeszültségű vezetékek 9 db,nagyfeszültségű vezetékek 1 db, víziközmű vezeték 2 db, szénhidrogén vezetékek 5 db, ÜHK eszközök II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2) A szerződés végleges összértéke A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2012/03/30 (év/hó/nap) Befejezés 2018/06/01 (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája 4
5 III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás 5
6 Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb: III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/07/20 (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2011 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/07/22 (év/hó/nap) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) Dátum: (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/03/28 (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5070 / 2012 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/04/02 (év/hó/nap) 6
7 IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt igen IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Felek a Szerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják: 2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Projektelem megvalósítására vonatkozó előkészítési munkák (Előkészítés) időtartama a jelen szerződés hatálybalépésétől év szeptember 5. napig, a Projektelem megvalósításának, vagyis a kivitelezési/építési munkák (Megvalósítás) időtartama az Előkészítést követően év június hő 01. napig tart, a Projektelemre a Vállalkozási Szerződés alapján irányadó jótállási időszak (Jótállás) időtartama a Megvalósítást követően év június hó 01. napig tart. Felek a Szerződés 3.1. pontját az czlábbiak szerint módosítják: 3.1. A Megbizási díj összege: Nettó összesen: ,- Ft azaz Kettőszázmillió-egyszáznyolcvanezer-kilencvszáztizenegy forint. Szerződéses Árnak a nettó megbizási díj minősül. Az ÁFA mértékének meghatározása, bevallása és megfizetése az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján hatályos adójogszabályok szerint történik. Felek a Szerződés 4. Fizetési feltételek b) ás c) pontjait az alábbiak szerint módosítják: b) A Megbizott a Megvalósítás idótartama alatt összesen a Megbizási díj 90 %- ának megfelelő összegre jogosult, a Vállalkozó előrehaladásával arányos összegű részletekben, negyedévente benyújtott részszámlák alapján. Megbízott az adott negyedévről a Vállalkozó előrehaladásra vonatkozó jelentéseinek benyújtását és jóváhagyását követően jogosult részszámlát benyújtani. c) A Megbízott a jótállás időtartama alatt nem jogosult számla kiállítására, kötelezettségei teljesítését a Teljesítési Biztosíték biztosítja. Felek a Szerződés 4. Fizetési feltételekj) pontját az alábbiak szerint módosítják: f) A Megbízott köteles a jelen szerződés, illetve a szerződés módosításai hatálybalépését követő 30 napon belül köteles a kivitelezési munkák valószínűsíthető előrehaladásának megfelelő pénzügyi ütemtervet készíteni a Megbízó által kért formátumban és azt a Megbizóval jóváhagyatni. A Megbízott a Megvalósítás időtartama alatt köteles a Vállalkozó tényleges teljesítésével összhangban aktualizálásra kerülő vállalkozói ütemtervnek megfelelően a saját pénzügyi ütemtervét - a Vállalkozó ütemtervének elfogadását követő 8 napon belül - aktualizálni és a Megbizónak jóváhagyásra átadni. Felek a Szerződés 9.3. pontját az alábbiak szerint módosítják: 9.3. Megbízott a nettó megbízási díj 5 %-ának megfelelő összegre Teljesítési Biztosítékot adott át az előírt pénzösszegnek a Megbízó bankszámlájára történő bejizetéssel (továbbiakban óvadék) / bankgarancia biztosításával / biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kőtelezvénnyel a Megbízó részére a jelen Szerződés aláírásakor. A teljesitési biztosíték napjáig érvényes. A Megbízott a Teljesítési biztosítékot a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesitésének biztosítására, vagyis a Megbízó kötbér- és a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére nyújtja. A Megbízott nem szolgáltathat olyan Teljesítési Biztosítékot, amely a Megbízó feltétel nélküli igényérvényesitését korlátozná. Felek a Szerződés 9.7. pontját az alábbiak szerint módosítják: 7
8 9.7. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozói Szerződésben rögzített jótállási kötelezettség lejárata későbbi időpont, mint , akkor a Megbízó felhívására, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, olyan, a fentiekkel azonos tartalmú Teljesítési Biztosítékot ad át a Megbízó részére, amelynek érvényessége a jótállási kötelezettség lejárata időpontját legalább 90 nappal meghaladja. IV.1.3) A módosítás indoka: 2.1. A projekt építési munkái a 631 napban ( ) tervezett helyett vis maior események miatt 999 napot ( ) vesznek igénybe, amely a Mérnök szerződése megkötéskor nem volt előre látható. A Szerződés 3.3. pontja szerint: Szerződő Felek rögzítik, hogy a mérnök megbízási díjának növelésére kizárólag szerződés-módosítás keretében a 3. számú mellékletben leírt számítási módszer alkalmazásával, az abban rögzített, valamint a Kbt ban foglalt feltételek teljesülése esetén jogosult. A Szerződés idézett 3.3. pontjában a hivatkozott Kbt az alábbiakat tartalmazza: A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti. A Kbt a a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatti lényeges, jogos érdek sérelmét tartalmazza a szerződés módosításának előfeltételeként. Megállapítható, hogy teljesül mind az előre nem láthatóság feltétele, mind a lényeges érdeksérelem kritériuma is Mindezekre tekintettel Felek jelen 2. sz. szerződésmódosítás keretében rögzítik, hogy Mérnök a kivitelezés befejezési határidejének módosítására tekintettel módosul Mérnök szerződésében a kivitelezés befejezési határideje és a Szerződés 3.3 pontjával összefüggésben a Mérnöki tevékenység díja Mind a kivitelezés, mind a mérnöki, lebonyolítási feladatok ellátására a KÖZOP biztosít fedezetet. Tekintettel arra, hogy a programozási időszak pénzügyi zárását napjáig meg kell valósítani, ezért Felek az elszámolási zárására tekintettel a szerződés 4.c. pontját felülvizsgálták. A projekt zárásához kapcsolódóan kifizetésre kerül a teljes jótállási időszakra eső eredetileg tervezett megbízási díj, de a jótállási időszakra vonatkozóan a szerződés módosításba beépitésre kerül a teljesítési biztosíték, amely mértéke megegyezik a jótállási időszakra ütemezett összeggel, azaz a megbízási díj 5 %-ával. A módosított határidővel összhangban a biztosíték nyújtására vonatkozó kapcsolódó szerződéses pontok is módosításra kerülnek, valamint aktualizálásra kerül a Mérnök pénzügyi ütemtervének benyújtására vonatkozó rendelkezés is. Fentiekben részletezett indokok miatt Felek a Megbízási szerződést a Kbt alapján módosítják. IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja Dátum: 2015/09/24 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: A jelen szerződésmódosítással érintett szerződés megkötésének alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás a évi CXXIX. törvény Második rész IV. Fejezet szerinti (közösségi értékhatárokat elérő 8
9 értékű) közbeszerzési eljárás volt. V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a jelen tájékoztató hirdetményben foglaltakkal egyetért. V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/21 (év/hó/nap) 9
Önellátó képességek fejlesztése program (TÁMOP / ) - I. rész
Önellátó képességek fejlesztése program (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0042) - I. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenNIF Zrt. részére különböző irodaszerek, másolópapírok, levélpapírok valamint irattári dobozok beszerzése- Táj szerződésmódosításról
NIF Zrt. részére különböző irodaszerek, másolópapírok, levélpapírok valamint irattári dobozok beszerzése- Táj szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenÉlelmiszer alapanyag beszerzés
Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenA fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés)
A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP-4.5.2.-11-2011-0002 sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény
RészletesebbenNagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével
Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenÉletvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP / ) - III. rész
Életvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0041) - III. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenKözúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása
Közúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenMegbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál
Megbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKomplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás
Komplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenÉletvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP / ) - IV. rész
Életvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0041) - IV. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenSzeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása
Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz. alatti Belvedere palota felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenVállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon
Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP-2014-4.10.0/N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/133. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztatás szerződés módosításáról: Sokszorosítási szolgáltatás beszerzése a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában szolgáltatás megrendelése tárgyában. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133
Részletesebben1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Az Országgyűlés Hivatalának iktatási feladatait támogató elektronikus iratkezelő rendszer beszerzése, bevezetése, oktatása és testre szabása, rendszertámogatása (522/2013) Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/75
Jogi tanácsadás és képviseleti feladatok ellátására kötött megbízási szerződés 1. számú módosítása a Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és négy társa által, a Magyar Állam ellen indított
RészletesebbenA Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése
A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenA tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése
A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás
Tájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenEgészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére
Egészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenA Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák
A Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/126. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:
Az Alföldvíz Zrt. munkatársainak különböző képzések megtartása Megbízási Szerződés keretében - TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0081 / 7. rsz / 2014.09.26 szerz.mód. / TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL Közbeszerzési
RészletesebbenKeretszerződés nyomdai kiviteli szolgáltatások nyújtására a Barcika Art Kft. részére
Keretszerződés nyomdai kiviteli szolgáltatások nyújtására a Barcika Art Kft. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/70 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenNapelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás
Napelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenOrgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében
Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenFogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése
Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenVállalkozási szerződés a Darányi Ignác Terv keretén belül Ravatalozó felújítása Nagyrédén tárgyában
Vállalkozási szerződés a Darányi Ignác Terv keretén belül Ravatalozó felújítása Nagyrédén tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés
Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenPáty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás
Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenSZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
Tájékoztató a szerződés módosításáról - A BKK-Közút Zrt. üzemeltetésében lévő hidak és közúti felüljárók dilatációjának és víznyelőinek tisztítása, valamint aluljárók csatornarendszerének tisztítása Közbeszerzési
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenBFVK Zrt. - Főgáz Zrt. - tájékoztató a szerződés meghosszabbításáról (2. rész Közraktárak épületegyüttes versenypiaci fogyasztási hely)
BFVK Zrt. - Főgáz Zrt. - tájékoztató a szerződés meghosszabbításáról (2. rész Közraktárak épületegyüttes versenypiaci fogyasztási hely) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenSzerződésmódosítás- Intézmények vis maior jellegű felújítása
Szerződésmódosítás- Intézmények vis maior jellegű felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód:
1SZM KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172 "Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán" című pályázat keretében:szent István Gimnázium (6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25., hrsz: 353) épületenergetikai felújítási munkáira
RészletesebbenVeresegyház, IV. termálkút fúrásának kivitelezése - helyesbítés
Veresegyház, IV. termálkút fúrásának kivitelezése - helyesbítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/8. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés módosításáról a Tervezési és kivitelezési feladatok a KEOP-2015-5.7.0 azonosítójú, Esztergomi József Attila Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése tárgyú kiemelt
RészletesebbenNapelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása
Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenMangalica fesztivál szervezése
Mangalica fesztivál szervezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról
Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/44 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés 2011-2012 Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/149 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/43. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztató szerződés módosításáról - "NAV Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatósága Tatabánya, Komáromi út 42. szám alatti irodaépület földszinti ügyfélszolgálati iroda bővítése és átalakítása, továbbá
RészletesebbenSzerződés módosítás Nagykanizsa, Piarista iskola főbejárat
Szerződés módosítás Nagykanizsa, Piarista iskola főbejárat Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözzététel dátuma: Iktatószám: 644/2015 CPV Kód: ; ; ;
Pannon Egyetem TIOP-1.3.1.-07/2/2F-2009-0002 számú projekt megvalósításához a projekt teljes időtartama alatt könyvvizsgálat ellátása megbízási szerződés keretében. (Szerződés módosítás tájékoztató). Közbeszerzési
RészletesebbenHotel SPA Hévíz bővítése új konyhablokkal és étterem belső átalakításával - szerződés módosítása
Hotel SPA Hévíz bővítése új konyhablokkal és étterem belső átalakításával - szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/15 Beszerzés tárgya: Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenKépességfejlesztő tevékenység (TÁMOP / ) - I. rész
Képességfejlesztő tevékenység (TÁMOP 5.1.3.-09/2-2010-0041) - I. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenNAIK-SZBKI 96 m2 üvegház építése
NAIK-SZBKI 96 m2 üvegház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/76 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenVállalkozási szerződés módosítása
Vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Nyomdai szolgáltatás beszerzése az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére - 2. rész
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Nyomdai szolgáltatás beszerzése az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére - 2. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/129 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Eszközbeszerzés iskola számára (hivatkozás az eljárást megindító hirdetmény számára: KÉ-18231/2012)
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Eszközbeszerzés iskola számára (hivatkozás az eljárást megindító hirdetmény számára: KÉ-18231/2012) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenGomba ivóvíz tervezés
Gomba ivóvíz tervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenFunkcióbővítő idegenforgalmi fejlesztés szerz. módosítása
Funkcióbővítő idegenforgalmi fejlesztés szerz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
Részletesebbenmarketing kommunikációs szerződés módosítása
marketing kommunikációs szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás
RészletesebbenMKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodahelyiségeinek és egyéb helyiségeinek takarítása 2014 szerződésmódosítás
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodahelyiségeinek és egyéb helyiségeinek takarítása 2014 szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/25 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/112. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Munkahelyi képzések támogatása a Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál a pályázati azonosító: TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0617 tárgyban 5. részfeladatban tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési
Részletesebben2 db új gépjármű beszerzése
2 db új gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.
RészletesebbenVállalkozási szerződés módosítás - Gyermek- és Ifjúsági tábor korszerűsítése és akadálymentesítése.
Vállalkozási szerződés módosítás - Gyermek- és Ifjúsági tábor korszerűsítése és akadálymentesítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/91 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenNapelemes rendszer telepítése Sárospatak Város Önkormányzatának épületeire
Napelemes rendszer telepítése Sárospatak Város Önkormányzatának épületeire Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenSZM Szentendre város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek elkészítése szerződés módosítás 4.
SZM Szentendre város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek elkészítése szerződés módosítás 4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenMagyarTÁRHáz kialakítása Szihalmon című projekt építési feladatainak ellátása - 3. számú szerződésmódosítás
MagyarTÁRHáz kialakítása Szihalmon című projekt építési feladatainak ellátása - 3. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/35. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Akkreditált pedagógus-továbbképzési szolgáltatás beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium részére - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési
RészletesebbenMiskolci Autista Központ mosoda épületének építése
Miskolci Autista Központ mosoda épületének építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
Részletesebbenmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22
módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.02.22.
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról Földgáz sűrítése (BKV Zrt T-489/14)
Tájékoztató szerződés módosításáról Földgáz sűrítése (BKV Zrt T-489/14) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/165 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenNapelem telepítése a Parádi Idősek Otthona részére 2. sz. szerz. mód.
Napelem telepítése a Parádi Idősek Otthona részére 2. sz. szerz. mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenNapkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 5. sz. szerződés módosítás
Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 5. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/118. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
DEKK-229_ DE Nagyerdei Campus B jelű transzformátor állomás cseréje és a kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése - tájékoztató a szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés
RészletesebbenSzerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez kertészeti eszközök beszerzése
Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez kertészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenFaluközpont kialakítása Makkoshotyka településen - 2.sz. szerz.mód
Faluközpont kialakítása Makkoshotyka településen - 2.sz. szerz.mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról
Tájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/147 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTisztító-és takarítószerek beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2014-ben, szerződés módosítás
Tisztító-és takarítószerek beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2014-ben, szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/33 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
RészletesebbenAz Országház környezete kültéri területeinek tisztítása (564/2014)
Az Országház környezete kültéri területeinek tisztítása (564/2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/72 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
RészletesebbenHerend 795/29. hrsz-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése. - Tájékoztató szerződésmódosításról
Herend 795/29. hrsz-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése. - Tájékoztató szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
Részletesebben"Hovány Kft. versenyképességének fokozása a munkavállalók képzésével" - Tájékoztató a szerződés módosításáról
"Hovány Kft. versenyképességének fokozása a munkavállalók képzésével" - Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenBalassi Intézet - Kommunikáció - táj. szerz. mód
Balassi Intézet - Kommunikáció - táj. szerz. mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/2 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
A szerződés módosításáról szóló tájékoztató a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában lévő Víziorgona és Hatvany utcai nyugdíjasházakban lift létesítése tárgyában lefolytatott
RészletesebbenNapelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településén - vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása
Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településén - vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/96 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Középületek energetikai korszerűsítése - Óvodák
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Középületek energetikai korszerűsítése - Óvodák Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenK1379 Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat beszerzése
K1379 Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról
Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenAz Országgyűlés Hivatala Látogatóközpont és kapcsolódó területeinek, valamint mélygarázs és kapcsolódó területeinek rendszeres takarítása (579/2014)
Az Országgyűlés Hivatala Látogatóközpont és kapcsolódó területeinek, valamint mélygarázs és kapcsolódó területeinek rendszeres takarítása (579/2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/52 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenSzeghalmon a Széchenyi u. 1. szám és a Dózsa György u és 5-7. szám alatt parkolók aszfaltozási munkái- szerződés módosítása
Szeghalmon a Széchenyi u. 1. szám és a Dózsa György u. 1-3. és 5-7. szám alatt parkolók aszfaltozási munkái- szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenBGA Zrt. - rendezvény - szerz. mód. táj
BGA Zrt. - rendezvény - szerz. mód. táj Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/8. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
1. sz. szerződésmódosítás -TÁMOP-5.3.6.11/1-2012-0079 azonosítószámon nyilvántartott Komplex telep-program és humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Köröm községben 1. - 5. RÉSZ FELNŐTTKÉPZÉS Közbeszerzési
RészletesebbenTeljesítés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft
Az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint az 1055 Budapest, Balassi B. u. 1-5. sz. alatti épületben működő felvonók garanciális időn túli karbantartása, karbantartás felügyelete és szükség
RészletesebbenK1102 PET palackos ásványvíz
K1102 PET palackos ásványvíz Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
Részletesebbentájékoztató szerződés módosításáról TÁMOP humán szolgáltatás
tájékoztató szerződés módosításáról TÁMOP 1.1.2. humán szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenPortaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság budapesti telephelyein, tájékoztató a szerződés módosításáról
Portaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság budapesti telephelyein, tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/69 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Részletesebben1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nagyteljesítményű Océ valamint kisteljesítményű Canon gyártmányú digitális multifunkciós berendezések üzemeltetése, teljes körű javítása és karbantartása, a kellékanyagok biztosítása a papír kivételével
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/54
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére zöldség, gyümölcs, tojás, tej, tejtermék, egészséges táplálkozáshoz szükséges nyersanyagok, egyéb élelmiszer nyersanyagok, késztermékek beszerzése
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/71. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
A Gyarmati Dezső uszoda felújítási munkái tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás kivitelezésének megkezdését követően felmerült műszaki szükségességű szerződéses változtatások Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenTájékoztató a KKEK rendszer szinten tartó fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról
Tájékoztató a KKEK rendszer szinten tartó fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/52 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenTÁMOP /
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt megvalósításához kapcsolódó szövegszerkesztési
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/138. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Kommunális hulladéklerakók csurgalékvízének helyszíni kezeléséhez szükséges berendezések előállítása a hozzátartozó fejlesztési feladatok ellátásával - szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenTraning360 Kft szerződésmódosítása
Traning360 Kft szerződésmódosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 205/20 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/203.07.0 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
RészletesebbenVállalkozási szerződés 2. számú módosítása - Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére
Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása - Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenMária Kertek kialakítása 10 helyszínen - Tájékoztató a szerződés módosításáról
Mária Kertek kialakítása 10 helyszínen - Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenTájékoztató szerződésmódosítás-2
Tájékoztató szerződésmódosítás-2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról (Nemzetközi gyakorlatok gyűjtése)
Tájékoztató a szerződés módosításáról (Nemzetközi gyakorlatok gyűjtése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKülönféle élelmiszerek beszerzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére - 3. rész 2. szerződésmódosítása
Különféle élelmiszerek beszerzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére - 3. rész 2. szerződésmódosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény
RészletesebbenK1491 Hulladékgyűjtő és -szállító szakmai bizonyítványok (OKJ: ) megszerzésére irányuló képzés és vizsgáztatás
K1491 Hulladékgyűjtő és -szállító szakmai bizonyítványok (OKJ: 21 851 01) megszerzésére irányuló képzés és vizsgáztatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
Részletesebben