Valutapénztár-rendszer (Clavis Rendszer) továbbfejlesztése és rendszerkövetés

Átírás

1 Valutapénztár-rendszer (Clavis Rendszer) továbbfejlesztése és rendszerkövetés Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 2 Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerzıdések... 9

2 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Magyar Államkincstár Postai cím: Hold u. 4. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Intézményi Gazdálkodási Fıosztály Telefon: 06-(36) Fax: 06-(36) Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA ÉS Fİ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI [x] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezet [x] Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidı, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e lea közbeszerzési eljárást? igen nem [x]

3 II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés Valutapénztár-rendszer (Clavis Rendszer) továbbfejlesztése és rendszerkövetés II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik a leginkább megfelel a szerzıdés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás [x] Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma 7. Ha a szerzıdés a szolgáltatási kategóriába (lásd a C. mellékletet) tartozik, egyetért-e ennek a hirdetménynek a közzétételével? igen nem A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye 1139 Budapest, Váci út 71. NUTS-kód HU101 II.1.3) A hirdetmény a következıket tartalmazza (adott esetben) Keretmegállapodás megkötése Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerzıdések II.1.4) A szerzıdés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Valutapénztár-rendszer (Clavis Rendszer) továbbfejlesztése és rendszerkövetés az Ajánlattételi felhívásban és a Mőszaki leírásban foglaltak szerint. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy II.1.6) A szerzıdés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen [x] nem II.2) A SZERZİDÉS(EK) ÉRTÉKE II.2.1) A szerzıdés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerzıdést, részt és opciót beleértve; az egyes szerzıdésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni) Érték Pénznem HUF VAGY: a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem ÁFA nélkül [x] ÁFÁval ÁFA (%),,

4 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Meghívásos Gyorsított tárgyalásos Gyorsított meghívásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos [x] Versenypárbeszéd A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalamzásának indoklása: a D. mellékletet kérjük kitölteni IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [x] VAGY Az összességében legelınyösebb ajánlat a következı részszempontok alapján IV.2.2) Sor került-e elektronikus árverésre? igen nem [x] IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen nem [x] Igen válasz esetén (válassza a megfelelı rovatot): Elızetes összesített tájékoztató VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) Ajánlati/részvételi felhívás VAGY Egyszerősített ajánlati felhívás (DBR) A hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel A hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) V. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE A SZERZÕDÉS SZÁMA: 1 MEGNEVEZÉSE V.1) A SZERZİDÉSKÖTÉS DÁTUMA: 2009/06/25 (év/hó/nap) V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA : 1 V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVİ NEVE ÉS CÍME

5 Hivatalos név: DORSUM INFORMATIKAI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. Postai cím: Logodi utca 5-7. Város/Község Budapest Internetcím (URL): --- Postai irányítószám: 1012 Ország: Magyarország Telefon: --- Fax: V.4) A SZERZİDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal) ÁFA nélkül ÁFÁval ÁFA (%) Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben) Érték ,- Pénznem HUF [x], Az ellenszolgáltatás szerzıdésbeli összege Érték ,- Pénznem HUF VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem [x],, Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát V.5 ) VALÓSZÍNŐSÍTHETİ E ALVÁLLALKOZÓK, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ? igen nem [x] Igen válasz esetén jelölje meg a szerzıdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történı teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): Arány (rész):, (%) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Nem ismert A szerzıdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történı teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert) (E szakaszból szükség esetén több példány használható) VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK VI.1) A SZERZİDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY igen nem [x] PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E? Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: VI.2) T OVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) VI.2.1.) Az eredményhirdetés idıpontja :30 óra VI.2.2.) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzıdéskötésre nem kerül sor, ennek indoka: --- VI.2.3.) A nyertes ajánlattevınek a közbeszerzési törvény 96. -ának (2) bekezdése szerinti minısítése Középvállalkozás

6 VI.2.4.) A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben) --- VI.2.5.) Az ajánlattevık neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetısége esetén a benyújtott részajánlatok száma DORSUM INFORMATIKAI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT Budapest, Logodi utca 5-7. Magyarország VI.2.6.) Az egyszerősített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben) --- VI.2.7.) Az ajánlatkérı tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerősített eljárást alkalmazott? (adott esetben) --- VI.2.8.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerősített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja VI.3) J OGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntıbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város/Község Budapest Internetcím (URL): Postai irányítószám: 1024 Ország: Magyarország Telefon: / Fax: / A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: Internetcím (URL): Telefon: Fax: VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.3.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.3.3. rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következı szervtıl szerezhetı be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntıbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: Magyarország Telefon: / Internetcím (URL): VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (év/hó/nap) Fax: /

7 Kategória száma 1 C. MELLÉKLET A II. SZAKASZBAN (A SZERZİDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSI KATEGÓRIÁK Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások 2, beleértve a páncélozott jármővel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4 Szárazföldi 3 és légi postai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások 6 Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások 4 7 Számítógépes és azzal összefüggı szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások 5 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások 6 és az ezzel összefüggı szolgáltatások 12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggı tudományos és mőszaki tanácsadási szolgáltatások; mőszaki vizsgálati és elemzı szolgáltatások 13 Reklámszolgáltatások 14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerzıdéses alapon 16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertıtlenítési és hasonló szolgáltatások Kategória száma 7 Tárgy 17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 18 Vasúti szállítási szolgáltatások 19 Vízi szállítási szolgáltatások 20 Szállítási mellék- és kiegészítı szolgáltatások 21 Jogi szolgáltatások 22 Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott jármővel végzett szolgáltatásokat 24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 27 Egyéb szolgáltatások A 2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, az irányelv IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévı építmény vagy egyéb ingatlan vétele, illetve az ingatlanra vonatkozó egyéb jognak bármilyen pénzügyi feltételek mellett történı megszerzése; az adásvételi vagy bérleti szerzıdés elıtt, után vagy azzal egy idıben, bármely formában nyújtott pénzügyi szolgáltatások azonban ezen irányelv hatálya alá tartoznak. 5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérı hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérı teljesíti. 6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítıi és a békéltetési tevékenységet.

8 7 A 2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, az irányelv IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 8 Kivéve a munkaszerzıdéseket. 9 Kivéve a mősorszolgáltatók által kötött, mősoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos illetve a mősorszolgáltatási idıtartammal kapcsolatos szerzıdéseket. D. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ALKALMAZÁSÁNAK INDOKLÁSA A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása indokának összhangban kell állnia az irányelv vonatkozó cikkeivel. (Jelölje meg a megfelelı rovato(ka)t) a) Érvénytelen vagy elfogadhatatlan ajánlatok érkeztek: Nyílt eljárásra Meghívásos eljárásra b) Az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják elı, az irányelvben meghatározott feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén) c) Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatás kizárólag egy meghatározott ajánlattevı képes teljesíteni, a következı okok miatt mőszaki-technikai, mővészeti vagy kizárólagos jogok védelme. d) Az ajánlatkérı által elıre nem látható okból elıállt rendkívüli sürgısség, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban e) Kiegészítı építési beruházás / árubeszerzés / szolgáltatás-megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban f) Korábbi építési beruházás / szolgáltatás megismétlését jelentı új építési beruházás / szolgáltatás- megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban g) Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes pályázótól vagy a nyertes pályázók egyikének h) Árutızsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén i) Kivételesen kedvezı feltételekkel történı árubeszerzés: az üzleti tevékenységét végleg beszüntetı szervezettıl csıdeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történı értékesítés keretében j) A nyílt vagy meghívásos eljárás, vagy versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevık vettek részt a tárgyaláson, akik megfeleltek az alkalmassági követelményeknek. [x]

9 Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerzıdések VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Név: DORSUM Informatikai Fejlesztı és Szolgáltató Zrt. Székhely: 1012 Budapest, Logodi u Cégjegyzékszám: Adószám: Pénzforgalmi jelzıszám: mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), akinek nevében aláírásra jogosult: Kı Róbert, vezérigazgató ; másrészrıl a Magyar Államkincstár Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4. Alapító okirat száma: 3598/2007 Adószám: , Pénzforgalmi jelzıszám: mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), akinek nevében aláírásra jogosult: Szekuleszné Ortó Zita és Kozma Péter között az alulírott helyen és idıben az alábbi rendelkezések szerint: I. Elızmények Vállalkozó január 25-én kelt vállalkozási szerzıdés keretében a Megrendelı által definiált valuta pénztári funkciók implementálását hajtotta végre a Clavis Integrált Értékpapírkereskedési és Elszámolási Rendszerben. A Magyar Államkincstár a Clavis Integrált Értékpapír-kereskedési és Elszámolási rendszerben (továbbiakban: Clavis Rendszer) látja el a valuta-forgalmazással kapcsolatos mőveletek lebonyolítását, az intézményi ügyfelei részére. A szerzıdés megkötésére a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvénynek a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó (2) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, mivel a mőszaki technikai sajátosságok miatt a szerzıdésben meghatározott feltételeket kizárólag egy szervezet képes teljesíteni. II. A szerzıdés fıbb jellemezıi 1, A szerzıdés célja: Jelen szerzıdés célja a Vállalkozó által a Megrendelı részére szállítandó, a szerzıdés tárgyát képzı Clavis Rendszer a Megrendelı által meghatározott és a jelen szerzıdésben rögzített helyen a valuta-forgalmazás (továbbiakban: Rendszer) továbbfejlesztésének tárgyi és jogi feltételeinek meghatározása.

10 2. A szerzıdés tárgya és hatálya: Jelen szerzıdés keretében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a) a valuta forgalmazást kiterjeszti a jelen szerzıdés 1. sz. mellékletét képezı mőszaki leírásban meghatározott feltételeknek megfelelıen a Magyar Államkincstár fiókhálózatára, valamint b) az a) pontban meghatározott feladathoz kapcsolódóan rendszerkövetési szolgáltatást nyújt az július 2-án kelt a Megrendelı részére szállított Clavis Integrált Értékpapír Rendszer szállítására és a csatlakozó fejlesztések elvégzése tárgyában kötött szerzıdés 4. pontja alapján a jelen szerzıdésben meghatározott eltérésekkel Jelen szerzıdés annak mindkét fél által történı aláírásának napjától lép hatályba és határozatlan ideig tart. 3. A szerzıdés teljesítése A Rendszer átadása-átvétele a Megrendelı részérıl elfogadott és hitelesített Rendszer átadásátvételi bizonylat aláírásával történik. A Rendszer funkcionális átadása alatt a felek azt értik, hogy a Rendszer megfelel az 1. számú mellékletben rögzített funkcionális követelményeknek (mőszaki leírás). Ebben az esetben a Megrendelı köteles a jelen szerzıdésben foglalt feladatok teljesítését igazolni a Vállalkozónak. Az átadás-átvételi folyamat során a Vállalkozó és a Megrendelı együttesen tesztadatokkal demonstrálja a specifikációban megfogalmazott elvárt mőködést. A funkcionális átadás napján a felek jegyzıkönyvben rögzítik, hogy mely funkciók felelnek meg a specifikációban rögzített követelményeknek és melyek azok, amelyek nem, illetıleg mit kell azokon változtatni a megfeleltetés érdekében. III. vállalkozói díjak megfizetésének feltételei 1. A vállalkozói díj áll: a) felhasználási (licensz) díj: Ft + ÁFA b) implementáció díja: Ft+ ÁFA Mindösszesen: Ft + ÁFA Felek a Vállalkozót megilletı vállalkozói díjat (a továbbiakban: vállalkozói díj) mind összesen: ÁFA, azaz Tizenkilencmillió-négyszázezer forint + általános forgalmi adó összegben állapítják meg. A vállalkozói díj a felhasználási díjból (a továbbiakban: Rendszer licensz díj) és az implementáció díjából áll a 2. sz.. számú mellékletben rögzítettek szerint. A Megrendelı a díjat a Vállalkozó FHB Banknál vezetett sz. számlájára utalja át. A vállalkozói díj magában foglalja a jelen szerzıdésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget. 2. rendszerkövetési szolgáltatás díja: A Felek a Rendszerkövetés körébe tartozó szolgáltatások díjszámításának módszerét az alábbiakban rögzítik: Díjalap: ,-Ft, azaz Hatmillió Forint

11 Díj nettó mértéke: a díjalap 18 %-a/év, azaz ,- Ft/év, azaz Egymillió-nyolcvanezer forint. A Vállalkozó a rendszerkövetési díjat negyedévente a tárgynegyedévet követı hó 5-éig jogosult számlázni. A számla benyújtásakor mellékeli az adott idıszakra vonatkozó, a Megrendelı által aláírt, bélyegzıvel ellátott, eredeti teljesítési igazolást. A Felek megállapodása alapján a fent megahtározott díjalap összege évente a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által az elızı évre közzétett inflációs ráta (fogyasztói árindex) százalékos mértékének összegével a tárgyév január 1-jei hatállyal visszamenıleg emelkedik. A díj fenti rendelkezések szerinti automatikus emelkedése esetén Vállalkozó jogosult a megemelt rendszerkövetési díj számlázására, Megrendelı pedig köteles a megemelt rendszerkövetési díjat megfizetni. Felek megállapodnak továbbá, hogy az elsı díjemelés január 1-jei hatállyal esedékes. A negyedéves díj fizetéseket Megrendelı minden esetben bankátutalással teljesíti 30 napos fizetési határidıvel, a Vállalkozó fentiekben megjelölt bankszámlájára. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó igénye alapján a Megrendelı a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet, melynek alapja a vállalkozói díj nettó összege. IV. Jogszavatosság, szerzıi jog (copyright), forrás 1. Felek rögzítik, hogy a Rendszer jelen szerzıdés szerinti fejlesztésére, - mint a Clavis termékcsalád kizárólagos szerzıi jogi jogosultja - kizárólag a Vállalkozó képes és jogosult, továbbá a Vállalkozó nem biztosított jogot harmadik személynek a Rendszer fejlesztésére és terjesztésére. 2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Rendszer tulajdonában áll, azzal szabadon rendelkezhet, e jogának gyakorlása nem sértheti a Rendszer Megrendelı általi, jelen szerzıdés és korábbi szerzıdések alapján és eszerint történı használatát. A Vállalkozó szavatolja, hogy a Megrendelıt a Rendszerre vonatkozó felhasználási jogának gyakorlásában harmadik személy nem akadályozza, korlátozza. 3. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerzıdés megkötésének idıpontjában nem folyik ellene hatósági vizsgálat, továbbá nem indult ellene olyan per vagy más hatósági eljárás, mely megakadályozná vagy gátolná e szerzıdés teljesítésében. 4. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerzıdés teljesítése során kizárólag olyan szoftvereket használ fel, melyekre vonatkozóan legalább kizárólagos felhasználási joga van, illetıleg amelyek tekintetében jogot szerzett jelen szerzıdés szerinti értékesítésére. Vállalkozó fenti szavatossági kötelezettségei a szerzıdés teljes idıtartama alatt fennállnak. 5. Az elkészített Rendszer forráskódja a Vállalkozó tulajdonában marad. A Vállalkozó a Rendszer forráskódjának biztonsági másolatát lezárt és lepecsételt borítékban a Megrendelı részére a vállalkozói díj teljes kiegyenlítésétıl számított 15 napon belül átadja A forráskód másolatát a Megrendelı ırizheti, és azt csak és kizárólag abban az esetben jogosult saját továbbfejlesztési céljaira szabadon felhasználni, amennyiben a Vállalkozó jogutód nélkül megszőnik, és nem ruházta át a forráskóddal kapcsolatos vagyoni jogait harmadik személyre. A Megrendelı kötelezi magát, hogy a jogszerően vagy jogosulatlanul megszerzett adatokat és a forrást nem publikálja, nyilvánosságra nem hozza, sem ingyen, sem ellenérték fejében el nem idegeníti, és harmadik személyek számára hozzáférést nem enged.

12 V. Licensz feltételek, felhasználási jog, a Vállalkozó szellemi alkotásainak védelme 1. A Vállalkozó az elkészült Rendszer modulokat a Megrendelı által biztosítandó hardver és szoftver környezetben futtatható formában, dokumentációval és minden egyéb felhasználói anyaggal együttesen adja át Megrendelınek. Megrendelı az átadott Rendszer modulokat a hozzá tartozó program specifikációk szerint az általa megjelölt Informatikai Központban, illetıleg a Vállalkozónak írásban pontosan elızetesen bejelentett Felhasználói Helyekrıl, de kizárólag Magyarország területén belül használhatja. A Megrendelı a teljesítés helyeként az alábbi helyszínen lévı Informatikai Központot jelöli meg: Budapest, Váci út Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelı jogosult a Rendszer egy további példányát biztonsági okból a teljesítés helyétıl független telephelyen és mőködéskész állapotban tárolni. A backup rendszer telepítése a Megrendelı feladata. 3. A Megrendelı a telepített Rendszert áthelyezheti másik Informatikai Központba, amirıl az áthelyezés elıtt a Vállalkozót köteles írásban értesíteni, és a Vállalkozó írásos egyetértı jóváhagyását beszerezni. 4. A Vállalkozó által a Megrendelı részére a licensz díj megfizetésével engedélyezett és ezáltal biztosított felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, további felhasználás nem engedélyezhetı. Nem minısül harmadik személy részére történı átruházásnak a Rendszer Megrendelı jogutódja által történı felhasználása. 5. A Megrendelı kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által biztosított, a fentiekben meghatározott felhasználási jog kizárólag 1 (Egy) darab licensz felhasználására vonatkozik. Ennek értelmében a Megrendelı mindenkor egy telepített Rendszert használhat Éles Üzemben. 6. A Vállalkozó az elkészített Rendszerre felhasználási jogot enged a Megrendelınek, amely jog az alábbiakra terjed ki: a képernyın történı megjelenítésre, a Rendszer futtatására, és mőködtetésére a Rendszer biztonságos üzemeltetéshez szükséges mértékben történı tárolására A Megrendelı a programot az ellenırzése alatt álló hardver-környezetben, kizárólag saját céljára használhatja fel. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelı nem jogosult a jelen szerzıdésben részletezett felhasználási jogát harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében átengedni. VI. A Megrendelı kötelezettségei 1. A Megrendelı kötelezi magát arra, hogy a szerzıdés teljesítése során ellátja Vállalkozót a megfelelı információkkal és vállalja, hogy kölcsönösen együttmőködik Vállalkozóval a feladatok és igények megfogalmazásában. A Megrendelı köteles biztosítani a Vállalkozó részére az Implementáció elvégzéséhez szükséges információkat. Megrendelı biztosítja Vállalkozó részére a megfelelı adatállományokhoz történı hozzáférést az Implementáció elvégzésének ideje alatt a Rendszer teszteléséhez szükséges mértékben.

13 2. A Megrendelı tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha késedelmesen vagy hibásan teljesíti adatszolgáltatási vagy egyéb közremőködési kötelezettségét, illetıleg igénymeghatározását a Vállalkozó számára, úgy ez a Vállalkozó késedelmét az adott körben kizárja és a Vállalkozó teljesítési határideje a megrendelıi késedelem idıtartamával automatikusan meghosszabbodik. A megrendelıi késedelem idıtartamát a Felek közösen felvett jegyzıkönyvben rögzítik. VII. A Vállalkozó kötelezettségei 1. Vállalkozó vállalja, hogy megfelelı számú alkalmazottat foglalkoztat, illetıleg megfelelı számú szakemberrel létesít szerzıdéses kapcsolatot, akik megfelelı gyakorlattal és információval rendelkeznek annak érdekében, hogy a Megrendelı által megadott fejlesztési igényeket jó minıségben, határidıben elkészítsék a Megrendelı számára. Amennyiben bármely ezen szerzıdésben meghatározott szolgáltatást a Vállalkozó alvállalkozó útján teljesíti, úgy az alvállalkozó teljesítményéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. 2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy semmilyen, a Megrendelı tulajdonában vagy épületeiben lévı berendezés, bármilyen felszerelés, vagy informatikai program, eszköz nem mozdítható vagy távolítható el Megrendelı kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül. 3. A Rendszer Vállalkozónak felróható okból történı teljes meghibásodása esetén, amely meghibásodás a Vállalkozó részére történt bejelentése idıpontjától több mint 24 órán, vagy idıszakosan visszatérı meghibásodás esetén negyvennyolc órán keresztül tart, Vállalkozó köteles Megrendelı számára legfeljebb huszonnégy órán belül egyenértékő rendszert (ami kizárólag a programkódra terjed ki, és nem tartalmazza a Rendszer mőködéséhez szükséges, a Rendszer adatbázisában tárolt paraméter táblákat,azok tartalmát) vagy a szükséges szoftvert hozzáférhetıvé tenni, ami lehetıvé teszi Megrendelı számára Rendszert alkotó alkalmazások futtatását a meghibásodás ideje alatt. 4. Vállalkozó köteles Megrendelı biztonsági szabályzatainak elıírásait betartani, mely szabályzat(ok) jelen szerzıdés mellékletét képezi(k). 5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerzıdésbıl eredı feladatai teljesítésére a Vállalkozó jogosult alvállalkozót, illetve más közremőködıt igénybe venni, azzal, hogy a Vállalkozó köteles a jelen szerzıdésben foglalt tevékenység elvégzésére megfelelı színvonalú szakembert biztosítani. Amennyiben a jelen szerzıdésben meghatározott bármely szolgáltatást a Vállalkozó alvállalkozó útján teljesíti, úgy az alvállalkozó tevékenységéért teljes körően felel, mintha azt maga végezte volna. Az alvállalkozó vagy külsı erıforrás igénybevétele csak a Megrendelı hozzájárulásával történhet, és az alvállalkozónak illetve a külsı erıforrásnak is meg kell felelnie a Kbt ide vonatkozó rendelkezéseinek. VIII. Kötbér kikötés rendezése 1. Vállalkozó hibás teljesítése esetén Megrendelı Vállalkozó szerzıdésszerő teljesítéséig napi, a nettó szolgáltatási díj 0,5%-ának megfelelı mértékő kötbérre tarthat igényt. Vállalkozó 15 napot meghaladó késedelme, illetve a hibás teljesítést követıen a hiba kijavításának 15 napot meghaladó elmaradása esetén Megrendelı jogosult a szerzıdést azonnali hatállyal megszüntetni., amelyet Megrendelı írásban köteles a Vállalkozóval közölni.

14 2. A Szerzıdés teljesítésének Vállalkozónak felróható okból történı meghiúsulása esetén a Megrendelı meghiúsulási kötbért követelhet (amennyiben más jogcímen még nem érvényesített a kötbérmaximumot elérı kötbérkövetelést). A meghiúsulási kötbér összege a III.1 pontban meghatározott vállalkozói díj ÁFA nélküli összegének 30%-a. 3. A jelen szerzıdés alapján a Felek által bármilyen jogcímen felszámítható kötbérek együttes maximális összege nem haladhatja meg a III.1 pontban meghatározott vállalkozói díj ÁFA nélküli összegének 30%-át. 4. Megrendelı jogosult az esedékessé vált kötbért a Vállalkozónak fizetendı bármely részvagy a végszámla összegébe egészében vagy részletekben beszámítani. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a hiba kijavítása, illetve késedelmesen teljesített szolgáltatás szerzıdésszerő teljesítése alól. 5. A szolgáltatás kötelezettjének késedelme a szolgáltatás jogosultjának egyidejő késedelmét kizárja. Valamelyik fél késedelmes teljesítése esetén a másik fél idıben késıbb esedékessé váló szolgáltatásának teljesítési határideje a késedelem tartamával meghosszabbodik. IX. Szavatosság 1. Vállalkozó a Ptk. szerinti szavatosságot vállalja a Rendszer Specifikációnak megfelelıen hiány- és hibamentes mőködéséért a szavatossági idıszakban, vagyis a Rendszer Átadásátvételének idıpontjától számított 12 hónapig. Amennyiben a Megrendelı az Átadás-átvétel igazolását megelızıen megkezdi a Rendszer Éles üzemi használatát, abban az esetben a szavatossági idıszak a Rendszer Éles üzemi használatának megkezdésétıl számítandó. 2. Vállalkozó vállalja, hogy a szavatossági idın belül a Rendszer hibáinak javításához a hiba jelzésétıl számított 1 munkanapon belül hozzákezd, a javítás befejezésére írásban határidıt vállal, és a javított Verziót Megrendelı számára díjmentesen átadja. A szavatossági idın belüli hibajavítást a Vállalkozó díjmentesen végzi. Vállalkozó hibajavítási kötelezettsége megszőnik az olyan Rendszer esetében, amely nem a Vállalkozó által módosított Forráskód felhasználásával történik. 3. Vállalkozó szavatol azért, hogy a termékek a valutaforgalmazási rendszer bıvítései - jelen szerzıdés hatálya alatt folyamatosan elérhetık, valamint alkalmasak az adatok biztonságos megırzésére. Vállalkozó szavatol azért, hogy a termékek mentesek minden olyan szándékolt mechanizmustól, amely Megrendelı rendelkezésre bocsátása után Vállalkozó ellenırzését biztosítja a termékek felett. X. Titokvédelem 1. Felek a jelen szerzıdés teljesítése érdekében történı együttmőködésük során egymás szervezetérıl, annak mőködésérıl, a termékeikrıl és adataikról egymás tudomására jutott minden értesülést és információt kötelesek határidı nélkül a legszigorúbb üzleti titokként kezelni, s kölcsönösen titoktartási kötelezettséget vállalnak az együttmőködésük során tudomásukra jutó valamennyi üzleti információ, továbbá üzleti-, üzemi-, bank-, valamint értékpapír titok (a továbbiakban együttesen: Bizalmas információk) tekintetében.