tájékoztató a szerződés módosításról
|
|
- Lili Tóth
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 tájékoztató a szerződés módosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/41 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 5735/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. Teljesítés helye: Keszthely Város közigazgatási területe Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Horváth Sebestyén egyéni vállalkozó Ajánlatkérő típusa: Egyéb Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városüzemeltetés 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. Postai cím: Vásár tér 10. Város/Község: Keszthely Postai irányítószám: 8360 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Mihály Telefon: molnar.mihaly@khvuz.hu Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Horváth Sebestyén egyéni vállalkozó 1
2 Postai cím: Kossuth u. 72/a Város/Község: Balatonederics Postai irányítószám: 8312 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb x I.4.) Fő tevékenység I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Városüzemeltetés Egészségügy I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek 2
3 Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: A VÜZ Nonprofit Kft. NYDOP-2.1.1/F kódszámú Északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakaszának kialakítása című projektjéhez kapcsolódó építési munkák elvégzése, hatósági engedélyek beszerzése vállalkozási szerződés keretében II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Keszthely Város közigazgatási területe NUTS-kód HU223 II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2014/09/26 (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége tárgya: A VÜZ Nonprofit Kft. NYDOP-2.1.1/F kódszámú Északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakaszának kialakítása című projektjéhez kapcsolódó építési munkák elvégzése, hatósági engedélyek beszerzése vállalkozási szerződés keretében mennyisége: Az Északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakaszának kialakítása az alábbiakban és a dokumentációban részletesen meghatározottak szerint: 3
4 - Keszthely, Georgikon utca: 4541 m2 aszfaltburkolat - Keszthely, Kossuth utca. - Fő tér - Erzsébet királyné útja: 3011 m m2 aszfalt burkolat - Keszthely, Sopron utca - Lehel utca. - Kastély utca: 1990 m2 aszfalt burkolat, 520 m2 6cm-es gránit burkolat; 46 m2 10cm-es gránit burkolat; 340 m2 kőburkolat - Keszthely, Bécsi kapu út, Bástya utca: Bécsi kapu út: 1318 m2 aszfalt burkolat, Bástya u. 825 m m2 aszfalt burkolat; 124 m2 8cm-es térkő burkolat; 44 m2 10cm-es térkő burkolat A fentieken túl a nyertes vállalkozó feladatát képezi a közműveket érintő munkák és az utak menti kertészeti munkák valamint a forgalomtechnikai kiegészítők (táblák) elhelyezése. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2) A szerződés végleges összértéke A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 97 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos 4
5 Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 5
6 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 12 Jótállás időtartama (hónap) 5 Késedelmi kötbér napi mértéke (Ft/nap) 5 VAGY Egyéb: III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/07/23 (év/hó/nap) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) Dátum: (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/10 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt 6
7 igen IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): eredeti: 2.1. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő által megrendelt építési, felújítási munkálatok elvégzését ,- Ft + Áfa, azaz kétszáznegyvenkilencmillió-ötszázötvenhatezer-hatszázghetven forint + Áfa vállalkozási díj megfizetése ellenében vállalja elvégezni A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó az alábbi kötbér terhes teljesítési részhatáridők betartására köteles: rész megnevezése munkaterület átadás-átvételének időpontja teljesítési részhatáridő Keszthely, Georgikon utca: 4541 m2 aszfaltburkolat szerződéskötéskor teljesítési véghatáridő Keszthely, Kossuth utca. - Fő tér - Erzsébet királyné útja: 3011 m m2 aszfalt burkolat szerződéskötéskor Petőfi u-tól a Balaton felé, azaz a park melleti rész: október 30. A maradék rész: teljesítési véghatáridő Keszthely, Sopron utca - Lehel utca. - Kastély utca: 1990 m2 aszfalt burkolat, 520 m2 6cm-es gránit burkolat; 46 m2 10cm-es gránit burkolat; 340 m2 kőburkolat szerződéskötéskor Kastély u.: október 30. Sopron. u, Lehel u.: teljesítési véghatáridő Keszthely, Bécsi kapu út, Bástya utca: Bécsi kapu út: 1318 m2 aszfalt burkolat, Bástya u. 825 m m2 aszfalt burkolat; 124 m2 8cm-es térkő burkolat; 44 m2 10cm-es térkő burkolat szerződéskötéskor teljesítési véghatáridő Keszthely, Sopron utca - Lehel utca. - Kastély utca: 1990 m2 aszfalt burkolat, 520 m2 6cm-es gránit burkolat; 46 m2 10cm-es gránit burkolat; 340 m2 kőburkolat (II. rész) szerződéskötéskor Sopron. u, Lehel u.: teljesítési véghatáridő Keszthely, Bécsi kapu út, Bástya utca: Bécsi kapu út: 1318 m2 aszfalt burkolat, Bástya u. 825 m m2 aszfalt burkolat; 124 m2 8cm-es térkő burkolat; 44 m2 10cm-es térkő burkolat szerződéskötéskor teljesítési véghatáridő" módosítás: 2.1. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő által megrendelt építési, felújítási munkálatok elvégzését ,- Ft + Áfa, azaz kétszázötvenkétmillió-háromszáztizenkilencezer-hatvan forint + Áfa vállalkozási díj megfizetése ellenében vállalja elvégezni A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó az alábbi kötbér terhes teljesítési részhatáridők betartására köteles: rész megnevezése munkaterület átadás-átvételének időpontja teljesítési részhatáridő Keszthely, Georgikon utca: 4541 m2 aszfaltburkolat szerződéskötéskor teljesítési véghatáridő Keszthely, Kossuth utca. - Fő tér - Erzsébet királyné útja: 3011 m m2 aszfalt burkolat (I. rész) szerződéskötéskor Petőfi u-tól (beleértve a csomópontot is) a Balaton felé, azaz a park melleti rész: április 8. Keszthely, Kossuth utca. - Fő tér - Erzsébet királyné útja: 3011 m m2 aszfalt burkolat (II. rész) szerződéskötéskor Keszthely, Kossuth u., Fő tér és az Erzsébet királyné útja Petőfi u-tól a Fő térig vezető szakasza: teljesítési véghatáridő Keszthely, Sopron utca - Lehel utca. - Kastély utca: 1990 m2 aszfalt burkolat, 520 m2 6cm-es gránit burkolat; 46 m2 10cm-es gránit burkolat; 340 m2 kőburkolat (I. rész) szerződéskötéskor Kastély u.: teljesítési véghatáridő 7
8 Keszthely, Sopron utca - Lehel utca. - Kastély utca: 1990 m2 aszfalt burkolat, 520 m2 6cm-es gránit burkolat; 46 m2 10cm-es gránit burkolat; 340 m2 kőburkolat (II. rész) szerződéskötéskor Sopron. u, Lehel u.: teljesítési véghatáridő Keszthely, Bécsi kapu út, Bástya utca: Bécsi kapu út: 1318 m2 aszfalt burkolat, Bástya u. 825 m m2 aszfalt burkolat; 124 m2 8cm-es térkő burkolat; 44 m2 10cm-es térkő burkolat szerződéskötéskor teljesítési véghatáridő" Az előre nem láthatóságból adódó műszaki módosításokat és azok indokoltságát jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletet tartalmazza. A szükségessé váló pótmunkák műszaki ellenőr által történő jóváhagyását és elrendelését jelen szerződés módosítás 2. számú melléklete tartalmazza. A pótmunkákból eredő vállalkozási díj különbözetet kimutató táblázatot jelen szerződés módosítás 3. számú melléklete tartalmazza. IV.1.3) A módosítás indoka: A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítást az tette szükségessé és indokoltá, hogy az Erzsébet királyné útja park melletti szakaszának kötbérterhes határideje az aszfaltozási munkák lehetséges megkezdési dátumához lett igazítva, mivel az érintett szakaszon már csak a záró aszfaltozási munkák maradtak el az I. számú szerződés módosításban megfogalmazottak szerint. IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja Dátum: 2015/03/27 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A szerződés módosítására felek egyező akartnyilatkozatával került sor. V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/04/06 (év/hó/nap) 8
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZ DÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉR KÉNT SZERZ D FÉL NEVE ÉS CÍME
MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41517 7. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ:
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról "Mikrobusz beszerzése" Kbt. 122/A. szerinti eljárás vonatkozásában.
Tájékoztató szerződés módosításáról "Mikrobusz beszerzése" Kbt. 122/A. szerinti eljárás vonatkozásában. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/126 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:
RészletesebbenA SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: MTA Wigner
RészletesebbenCímzett: Markus Goddemeier E-mail: markus.goddemeier@proteinsimple.com Fax: +49 (0)162 985 79 53
8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: MTA Kísérleti
Részletesebbenirányítószám: Ország: Magyarország
25/23-2/2015. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
Részletesebben"Térfigyelő kamerák beszerzése és üzembe helyezése a Nyugati téren" Szerződés módosítás
"Térfigyelő kamerák beszerzése és üzembe helyezése a Nyugati téren" Szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenI. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
RészletesebbenI. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 86 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről
RészletesebbenMobilszolgáltatás 2013. keretmegállapodás módosítása
Mobilszolgáltatás 2013. keretmegállapodás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
Részletesebben1. sz. módosítás Vállalkozási szerződés az Esztergomi Gyermekotthon fejlesztése projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére
1. sz. módosítás Vállalkozási szerződés az Esztergomi Gyermekotthon fejlesztése projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenI. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
RészletesebbenSzámítástechnikai eszközök beszerzése
Számítástechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenThury-vár felújításának szerződésmódosítása
Thury-vár felújításának szerződésmódosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL NGSZ/1041-21/2010/I001 I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI. irányítószám: Postai. irányítószám: 2092
6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Részletesebben8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Fővárosi
RészletesebbenI. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
RészletesebbenI. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Részletesebben(SG-859) a KEOP-2014-4.10.0/K pályázat keretében napelemes rendszer kiépítése a Bajai Szent Rókus Kórházban - tájékoztató a szerződés módosításáról
(SG-859) a KEOP-2014-4.10.0/K pályázat keretében napelemes rendszer kiépítése a Bajai Szent Rókus Kórházban - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu
RészletesebbenHáziorvosi központi ügyelet biztosítása Albertirsa, Mikebuda és Dánszentmiklós településeken. Tartalom letöltése PDF-ben
Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 140 Ajánlatkérő: Albertirsa Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Dr. Pécsi és Társa Bt. Teljesítés helye: Albertirsa város, valamint Mikebuda és Dánszentmiklós
RészletesebbenSebészeti varrógépek és tartozékaik beszerzése
Sebészeti varrógépek és tartozékaik beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás
RészletesebbenSzerződésmódosítás IT szolgáltatás, Continuity Healthcheck beszerzése a NISZ Zrt. részére tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Szerződésmódosítás IT szolgáltatás, Continuity Healthcheck beszerzése a NISZ Zrt. részére tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/13 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenHivatalos név: Deák Ferenc Gimnázium
5. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
RészletesebbenTÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0631 azonosítószámú pályázat keretében munkahelyi képzések megvalósítása a TECNICA UNGHERIA LOGISTIC Kft.
TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0631 azonosítószámú pályázat keretében munkahelyi képzések megvalósítása a TECNICA UNGHERIA LOGISTIC Kft.-nél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - energetika
Tájékoztató a szerződés módosításáról - energetika Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/70 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenI. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
RészletesebbenBarcsi piac tetőszerkezetének átalakítása - tájékoztató az eljárás eredményéről - tájékoztató a szerződés módosításáról
Barcsi piac tetőszerkezetének átalakítása - tájékoztató az eljárás eredményéről - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/5 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
RészletesebbenI. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
RészletesebbenLe Chéque Déjeuner Kft. Teljesítés helye: A CSAPI Központja 1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 11 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Le Chéque Déjeuner Kft. Teljesítés helye: A CSAPI Központja 1117
RészletesebbenI. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
RészletesebbenA Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
RészletesebbenTÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0467
tájékoztató a szerződés módosításáról - képzések megtartása munkatársak kompetenciafejlesztésére és szervezetfejlesztésre a TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0467 pályázat szerint Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/9
Részletesebben2000 db speciális komposztláda, 0,3 m3 térfogatú
2000 db speciális komposztláda, 0,3 m3 térfogatú Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/13 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés; Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (14-es minta)
RészletesebbenTérfigyelő kamerarendszer bővítése Salgótarjánban - 1. sz. szerződésmódosítás
Térfigyelő kamerarendszer bővítése Salgótarjánban - 1. sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Tájékoztató a szerződés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenI. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
RészletesebbenSzerződés módosításáról szóló tájákoztató
Szerződés módosításáról szóló tájákoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/24 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ
RészletesebbenIrodabútor beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére - 2014
Irodabútor beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére - 2014 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
RészletesebbenA PLAN Zrt. munkahelyi képzései - TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0635
A PLAN Zrt. munkahelyi képzései - TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0635 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/57. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:
TIOP 2.2.4-09/1-2010-0004 Központi Technológiai Tömb kialakítása es a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat Kórházában - kiegészítő építési beruházás
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2012/62. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ. Hirdetmény típusa:
Besenyszög Község oktatási intézményeinek (óvoda, és ált. iskola) étkeztetése 12 hónap időtartamra, étel készítése és kiszállítása (tízórai, ebéd, uzsonna) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/62 Beszerzés
Részletesebben1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
RészletesebbenTIOP-2.2.4-09/1-2010-0002
Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés a Fejér Megyei Szent György Kórházban című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítószámú projekt keretében az F épület
Részletesebben2010 / 155. Regionális/helyi szintű Egyéb
Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2010 / 155 Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
RészletesebbenGyőr, Kálóczy tér 9-11. Idősek Otthona tűzjelző- és tűzvédelmi rendszerének kiépítése és kapcsolódó kisebb volumenű építési munkák
Győr, Kálóczy tér 9-11. Idősek Otthona tűzjelző- és tűzvédelmi rendszerének kiépítése és kapcsolódó kisebb volumenű építési munkák Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenFigyelmeztető jelzést adó készülékek beszerzése - módosítás
Figyelmeztető jelzést adó készülékek beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/53 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés figyelmeztető jelzést adó készülékek szállítására Hirdetmény típusa:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2013/114 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Budapest, V. kerület Kossuth Lajos téri föld alatti 5/10. számú transzformátor állomás megszüntetésének és 630 kva-es BHTR transzformátor állomás létesítésének tervezése és kivitelezési munkáinak elvégzése
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2013/27. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ. Hirdetmény típusa:
Tatát és környező településeket a Duna-menti települések kerékpáros hálózatával összekötő, az 1. számú főutat kiváltó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút hálózat fejlesztésének előkészítése, 1. és 2.
RészletesebbenSzombathelyi Törvényszék és Szombathelyi Járásbíróság épülete fűtési rendszerének korszerűsítése
Szombathelyi Törvényszék és Szombathelyi Járásbíróság épülete fűtési rendszerének korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenDaTSCAN-I radioaktív gyógyszer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem NAP keretében folyó kutatásai részére - szerződés módosítás
DaTSCAN-I radioaktív gyógyszer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem NAP keretében folyó kutatásai részére - szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
RészletesebbenLégiforgalmi irányítói munkahely konzolok és rack szekrények beszerzése
Légiforgalmi irányítói munkahely konzolok és rack szekrények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/82 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ
RészletesebbenTájékoztató eljárás eredményéről - A kiemelt kormányzati projektekkel kapcsolatos fejlesztési tanácsadói szolgáltatások nyújtása
Tájékoztató eljárás eredményéről - A kiemelt kormányzati projektekkel kapcsolatos fejlesztési tanácsadói szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenA HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.
Határidős adásvételi szerződés keretében orvosi kesztyűk beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház részére-korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Orvosi kesztyűk
RészletesebbenTájékoztató az eljárás eredményéről: Számítógépek beszerzése önkormányzati fenntartású iskolák számítógépeinek korszerűsítésére
Tájékoztató az eljárás eredményéről: Számítógépek beszerzése önkormányzati fenntartású iskolák számítógépeinek korszerűsítésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/127 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
5. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
RészletesebbenSzállítási szerződés Kazincbarcika, Mezey István Művészeti Központ eszközei beszerzése tárgyában
Szállítási szerződés Kazincbarcika, Mezey István Művészeti Központ eszközei beszerzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás
RészletesebbenFürdő III. ütem, medencei eszközök tájékoztató eredményről
Fürdő III. ütem, medencei eszközök tájékoztató eredményről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató az eljárás eredményéről_klíma
Tájékoztató az eljárás eredményéről_klíma Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ
RészletesebbenTÁMOP-7.2.1-11/K-2015 Projektötletek összegyűjtése, tipizálása
TÁMOP-7.2.1-11/K-2015 Projektötletek összegyűjtése, tipizálása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
RészletesebbenI. 4.) Az ajánlatkéra más ajánlatkérak nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem X
1. melléklet a /2009. (....) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fa: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
RészletesebbenNapelemes rendszer telepítése
Napelemes rendszer telepítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2012/135. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ. Hirdetmény típusa:
Kiegészítő építési beruházás a mezőhegyesi volt Centrál Szálló műemlékvédelem alatt álló épületének felújítása, átalakítása, továbbá közvetlen környezetének tereprendezése során Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenVI. fejezet (251. (2) bek.)
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya
RészletesebbenA KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002
A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosítószámú, európai uniós támogatásból megvalósuló projekt részeként létesítményekhez szükséges audiovizuális eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/96
RészletesebbenHelyi közutak építése, felújítása munkálatai - Nagytarcsa
Helyi közutak építése, felújítása munkálatai - Nagytarcsa Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01
RészletesebbenMNÁMK - Műszaki ellenőr - Szerződésmódosítás II. rész
MNÁMK - Műszaki ellenőr - Szerződésmódosítás II. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/76. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztató szerződés módosításáról - Lébény Város Önkormányzata KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési
RészletesebbenOrosháza PMK épületére tervezett foto-voltaikus villamosmű telepítés kivitelezése
Orosháza PMK épületére tervezett foto-voltaikus villamosmű telepítés kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a
RészletesebbenAz "Internet szolgáltatás biztosítása Tiszaújváros Város Önkormányzata részére 2015-2017" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató
Az "Internet szolgáltatás biztosítása Tiszaújváros Város Önkormányzata részére 2015-2017" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenTisztítószerek és tisztító eszközök beszerzése (14669/2014.)- módosítás
Tisztítószerek és tisztító eszközök beszerzése (14669/2014.)- módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96 Beszerzés tárgya: Szállítási (keret)szerződés keretében tisztítószerek és tisztító eszközök
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról_munkaruházati termékek szállítása (5. rész)
Tájékoztató a szerződés módosításáról_munkaruházati termékek szállítása (5. rész) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/61 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
Részletesebben1. oldal, összesen: 5 oldal
1. oldal, összesen: 5 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az
RészletesebbenHitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó szerverek beszerzése az eszig projekt keretében
Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó szerverek beszerzése az eszig projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
RészletesebbenI. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Részletesebbenbiztosítási szolgáltatások
biztosítási szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 00/19 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás; Szolgáltatás; Szolgáltatási kategória: 06 Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (14-es minta)
RészletesebbenVillamos energia beszerzés
Villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.
RészletesebbenCPDLC routerek tájékoztató szerződés módosításáról
CPDLC routerek tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenGPS készülékek beszerzése
GPS készülékek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.
RészletesebbenVezetékes telefon szolgáltatás nyújtása - 1. sz. szerződésmódosítás
Vezetékes telefon szolgáltatás nyújtása - 1. sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/2. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:
Adásvételi szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzata részére karácsonyi díszkivilágítás eszközök szállítása valamint látványtervek készítése karácsonyi fénydekorációra. Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenTE - Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú kiemelt projekt részeként. Foci eszközök beszerzése."
TE - Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú kiemelt projekt részeként. Foci eszközök beszerzése." Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény
RészletesebbenNemzeti Foglalkoztatási Alap által finanszírozott gépbeszerzés a Ferrobeton Zrt. részére 2014
Nemzeti Foglalkoztatási Alap által finanszírozott gépbeszerzés a Ferrobeton Zrt. részére 2014 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás
RészletesebbenAz éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN
11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)
Részletesebben1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
RészletesebbenTÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnázium és Kollégiumban pályázat megvalósításához kapcsolódó kémiai eszközök beszerzése. Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenI. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
RészletesebbenMTVA részére asztali számítógép konfigurációk beszerzése
MTVA részére asztali számítógép konfigurációk beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01
RészletesebbenKeretszerződés költöztetési, szállítási feladatok ellátására a Pécsi Tudományegyetemen-2- AF módosítás
Keretszerződés költöztetési, szállítási feladatok ellátására a Pécsi Tudományegyetemen-2- AF módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/44 Beszerzés tárgya: Keretszerződés költöztetési, szállítási feladatok
Részletesebbena munkanélküliség megelőzése és kezelése Baranya megyében
a munkanélküliség megelőzése és kezelése Baranya megyében Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/17 Tájékoztató az eljárás eredményéről; Baranya Megyei Munkaügyi Központ tájékoztatója az eljárás Beszerzés
RészletesebbenHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2010 / 102 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Ritek Zrt. Szeged:Alsóvárosi
RészletesebbenDRV Zrt. - "Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása." - Tájékoztató az eljárás eredményéről
DRV Zrt. - "Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása." - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenÉlőhelyvédelem, -helyreállítás a Kis-Balaton-medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon - tervezés és EVD készítése
Élőhelyvédelem, -helyreállítás a Kis-Balaton-medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon - tervezés és EVD készítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/146 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenRégészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka ellátása
Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2013/7
Határozatlan idejű megbízási szerződés, Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat egyes ingatlanai őrzés-védelmi, illetve portaszolgálati és egyéb üzemeltetési, takarítási feladatai Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenKözzététel dátuma: 2016.01.08. Iktatószám: 329/2016 CPV Kód: 77211400-6;77211500-7;77341000-2 Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
1.sz. szerződésmódosítás - Miskolc Megyei Jogú Város közterületein és köztemetőiben található faállomány gondozási tevékenységének (gallyazás,fakivágás) ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés
RészletesebbenSzusza Ferenc labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése
Szusza Ferenc labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 A Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése keretében a Beszerzés tárgya: létesítmény valamint
RészletesebbenUszoda üzemeltetése úszás és úszásoktatás feltételeinek biztosítása érdekében (2. eljárás) - Tájékoztató az eljárás eredményéről
Uszoda üzemeltetése úszás és úszásoktatás feltételeinek biztosítása érdekében (2. eljárás) - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/7 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenDohányzás leszoktatási centrum kialakításához szükséges építési munkák - pótmunka (KOR-03/2013)- táj.
Dohányzás leszoktatási centrum kialakításához szükséges építési munkák - pótmunka (KOR-03/2013)- táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/31 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenHost- és hostess feladatok ellátása
Host- és hostess feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/131 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa: minta)/ké/2013.07.01 KÉ
RészletesebbenBudapest területén, Ajánlattevő ajánlatkérővel közösen egyeztetett helyszínen Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Motivációs és konfliktuskezelő tréning tartása ügyfélközpontok és pénztári értékesítés munkavállalói és a jegyellenőrök részére - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3
Részletesebben