Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 6071/2018 CPV Kód:

Átírás

1 Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson című TOP JN azonosító számú projekt keretében kerékpárút építési, felújítási, csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Építési beruházás Közzététel dátuma: Iktatószám: 6071/2018 CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ Jászárokszállás Város Önkormányzata Magyar Közút Nonprofit Zrt. 3280/10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Jászárokszállás, Széchenyi utca; érintett helyszínrajzi számok: 3732/4.; 3732/3.; 4417.; 4455/3., 4364.,4322.; 4308.; 4076.; Kossuth utca; érintett helyszínrajzi számok: 3531/3.; 3283/4.; 3283/1.; 3276/30.; 0142/4.; 3275/3.; 2779/2.; Regionális/helyi szintű Általános közszolgáltatások KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Eljárást megindító felhívás A Kbt (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Jászárokszállás Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK17319 Postai cím: Árpád tér 1 Város: Jászárokszállás NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám: 5123 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Nagy Gábor Telefon: nagy.gabor@jaszarokszallas.hu Fax:

2 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK15427 Postai cím: Fényes Elek u Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1024 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Falucskai Zoltán Telefon: kozbeszerzes@kozut.hu Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés. x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Jászárokszállás Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Poroszlay út 27. Város: Debrecen 2

3 NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4032 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Dr. Ungvári Judit Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikus úton: (URL) a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Jászárokszállás Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Árpád tér 1. Város: Jászárokszállás NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám: 5123 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Nagy Gábor Telefon: nagy.gabor@jaszarokszallas.hu Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem 3

4 Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson című TOP JN azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) 4

5 A közbeszerzés rövid ismertetése: A Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson című TOP JN azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére. II.1.5) Becsült érték: Pénznem: (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson című TOP JN azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU322 5

6 A teljesítés helye: Jászárokszállás, Széchenyi utca; érintett helyszínrajzi számok: 3732/4.; 3732/3.; 4417.; 4455/3., 4364.,4322.; 4308.; 4076.; Kossuth utca; érintett helyszínrajzi számok: 3531/3.; 3283/4.; 3283/1.; 3276/30.; 0142/4.; 3275/3.; 2779/2.; 3280/10. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jászárokszállás közigazgatási területén a Széchenyi István utcában 762 m hosszúságban kerékpárút, 804 m hosszúságban gyalog- és kerékpárút kiépítési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ívóvíz vezeték rekonstrukciós, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút 1.673,9 m hosszban történő burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzés a - JNT/002/ /2016. ügyiratszámú útépítési engedélyben, / /2016. ált iktatószámú vízjogi létesítési engedélyben, / /2015. ált. iktatószámú vízjogi létesítési engedélyben - valamint a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerint. Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá valamennyi a közbeszerzési dokumentumokban foglalt kivitelező hatáskörbe tartozó kiegészítő tervezési feladat elvégzése (pl.: - geodéziai bemérések, - előzetes állapotfelvétel, - ideiglenes forgalomtechnika tervezése, engedélyeztetése, építése, bontása, - szakfelügyeletek megrendelése a kivitelezés időtartamára, - megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, - a forgalomba helyezési, az üzemeltetési és használatbavételi engedélyezési eljárások lefolytatásához és az engedélyek beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése.) Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont 1 A szerződés telj.-ben résztvevő,útépítési munkák felelős műszaki vezetőjeként(mv-ké/mv-ké-r)bevonni kívánt szakember kerékpárútépítési kivitelezési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (db) 20 2 A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hó) (min.: 0 hó, max.: 12 hó kerül értékelésre) 10 Költség szempont x Ár szempont Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 6

7 összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható igen A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napján hatályos támogatási szerződés szerint (3. számú melléklet - 6. mérföldkő) az építési kivitelezési tevékenység befejezési határideje október 31. Ajánlatkérő a támogatási szerződés 3. számú mellékletének 6. mérföldkövének teljesítési határidejét illetően támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet fog benyújtani, melyben kérelmezni fogja az építési kivitelezési tevékenység befejezési határidejének módosítását. Amennyiben a támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem jóváhagyásra és ennek alapján a támogatási szerződés módosítása megkötésre kerül, a Kbt (4) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés szerinti teljesítési határidő új közbeszerzési eljárás lefolytatása, és a jelen szerződés módosítása nélkül, automatikusan, minden további eljárási cselekmény nélkül meghosszabbodik az építési kivitelezési tevékenység támogatási szerződés módosításában meghatározott módosított befejezési határidejére. Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosításának megkötéséről 3 napon belül tájékoztatja nyertes ajánlattevőt. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP JN II.2.13) További információ II.2.5) Értékelési szempontok pontosítása X Az alábbi értékelési szempontok X Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám: Megnevezés: 1. A szerződés teljesítésében résztvevő, útépítési munkák felelős műszaki vezetőjeként (MV-KÉ/MV-KÉ-R) bevonni kívánt szakember kerékpárútépítési kivitelezési munkák területén 7

8 szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db) (min.: 0 db, max.: 3 db kerül értékelésre) Súlyszám: 20 2.A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hó) (min.: 0 hó, max.: 12 hó kerül értékelésre) Súlyszám: 10 Ár szempont - Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám: 70 III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság A kizáró okok felsorolása: A Kbt (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 8

9 érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel SZ.1. az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. (1) bekezdése és a Kbt. 65. (1) bekezdés c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum. SZ.1. alkalmassági követelmény esetében amennyiben a kamarai nyilvántartásban szereplés a Kbt. 69. (11) bekezdése szerint ellenőrizhető, akkor az ajánlatban csak a kamarai regisztrációs/nyilvántartási számot kell ajánlattevőnek/gazdasági szereplőnek megadnia, további dokumentum csatolása nem szükséges. Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. (11) bekezdése szerinti ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 65. (6),(7), (9) és (11) bekezdésében, a Kbt. 67. (1) bek. és 67. (3) bekezdésében, a 69. (11) bekezdésében és a Kbt (2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az SZ.1. pontban előírt alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közülük egy felel meg. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá a Kbt. 65. (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. (7) bekezdésében foglaltak szerinti, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó okiratának, előszerződésének/szerződésének az alábbi tartalmi elemeket is tartalmaznia kell: 9

10 a) alá kell támassza, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, b) a felek arra vonatkozó megállapodását, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek (csak előszerződés esetén releváns), c) a megkötendő szerződés lényeges feltételeit (lényeges feltétel az ellenszolgáltatás meghatározásra, vagy az arra való utalás, hogy a szerződéses díjban a felek megállapodtak, vagy a jövőben megállapodnak, esetleg külön megállapodásban fogják rögzíteni). A Kbt. 67. (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A gazdasági szereplőnek - Ajánlattevőnek és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - a Kbt (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő - Ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. szerinti felhívására köteles benyújtani. Továbbá ajánlatkérő az előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. (1) és (2) bekezdésében foglaltakra. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben teljesített legjelentősebb építési beruházásait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 23. alapján a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő - a szerződést kötő másik fél által adott - igazolás. Az igazolásban meg kell adni: - a szerződő fél (vállalkozó) és szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, - a szerződés tárgyát, - az elvégzett munkák nevesítését és mennyiségét (olyan részletezettséggel, amely alapján az előírt követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható), - a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az építés beruházás teljesítése oszthatatlan (nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével) úgy a szerződés gazdasági szereplő által elvégzett 10

11 teljesítés ellenszolgáltatása szerinti műszaki tartalmának ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható: - a teljesítés idejét (kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpontját naptári nap pontossággal), - teljesítés helyét, - hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. (2) bekezdés a) pontja alkalmazása során Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. (2a) bekezdés a) pontja alapján az M.1. pontban vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21/A. -a alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység részteljesítésként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. (5) bekezdés alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ebben az esetben a referencia igazolásból a fenti kritériumoknak is (úgy, mint a teljesítés oszthatatlan-e, tehát a teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás kiállítható-e az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá annak, hogy az igazolást benyújtó ajánlattevő, az általa elvégzett teljesítés alapján milyen arányban részesült az ellenszolgáltatásból (teljesítés aránya) egyértelműen ki kell derülniük! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 65. (6), (7), (9) és (11) bekezdésében, a Kbt. 67. (1) bek. és 67. (3) bekezdésében, a 69. (11) bekezdésében és a Kbt (2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján az M.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Továbbá a Kbt. 65. (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. (7) bekezdésében foglaltak szerinti, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó okiratának, előszerződésének/szerződésének az alábbi tartalmi elemeket is tartalmaznia kell: a) alá kell támassza, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 11

12 állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, b) a felek arra vonatkozó megállapodását, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek (csak előszerződés esetén releváns), c) a megkötendő szerződés lényeges feltételeit (lényeges feltétel az ellenszolgáltatás meghatározásra, vagy az arra való utalás, hogy a szerződéses díjban a felek megállapodtak, vagy a jövőben megállapodnak, esetleg külön megállapodásban fogják rögzíteni). A Kbt. 67. (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A gazdasági szereplőnek - Ajánlattevőnek és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - a Kbt (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő - Ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. szerinti felhívására köteles benyújtani. Továbbá ajánlatkérő az M.1. pontban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. (1) és (2) bekezdésében és a Kbt (9) bekezdésében foglaltakra. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően átadás-átvétellel lezárva nem teljesített maximum 3(három) db kivitelezési szerződés keretében, legalább m hosszú út építését és/vagy felújítását. A fenti szerződés akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik, és legfeljebb az az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) éven (96 hónapon) belül került megkezdésre. III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai: Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt biztosítékokat az Ajánlatkérőként szerződő felenként szétbontva, külön-külön kell benyújtani a felekre eső szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás arányában. 12

13 A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: a szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 2,5 %-a. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 134 (6) bekezdés a) pontja szerint a biztosíték az Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél - Jászárokszállás Város Önkormányzata esetében a Magyar Államkincstárnál vezetett számú; - Magyar Közút Nonprofit Zrt. esetében a Magyar Államkincstárnál vezetett számú; fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a Kbt (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítéknak, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő munkanapon a biztosítékot nyújtó intézmény nyitvatartási idejének végéig hatályban kell maradnia, amennyiben a biztosítékot nyertes Ajánlattevő óvadék formájában nyújtja, akkor a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig kell hatályban maradnia. Jótállás: A jótállás Ajánlatkérő által kötelezően előírt minimális időtartama 36 hónap. A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama értékelési szempont. Nyertes ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított, az általa vállalt teljes jótállás (ajánlatkérő által előírt minimum 36 (harminchat) hónap + az ajánlattevő által vállalt többlet jótállás) időtartamára a szerződésben foglalt valamennyi munkára teljeskörű jótállást köteles vállalni. A teljeskörű jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az ajánlattevő által vállalt teljes jótállás (ajánlatkérő által előírt minimum 36 (harminchat) hónap + az ajánlattevő által vállalt többlet jótállás) időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. A Megrendelő szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései mellett a kötelező alkalmassági időre vonatkozó 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadóak. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: Ajánlatkérő a jótállás időtartamára a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére biztosítékot köt ki hivatkozással a Kbt (3) bekezdésére, melynek mértéke a szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 2,5 %-a. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték Ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134 (6) bekezdés a) pontja szerint a biztosíték az Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél - Jászárokszállás Város Önkormányzata esetében a Magyar Államkincstárnál vezetett számú; - Magyar Közút Nonprofit Zrt. esetében a Magyar Államkincstárnál vezetett számú; fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által 13

14 vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a Kbt (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés teljesítésének időpontjában, a sikeres műszaki átadás-átvétel napján kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő munkanapon a garanciát nyújtó intézmény nyitvatartási idejének végéig, amennyiben a biztosítékot nyertes Ajánlattevő óvadék formájában nyújtja, akkor a jótállási időszak végéig kell hatályban maradnia. A Kbt (5) bekezdés alapján a Kbt (4) bekezdése szerinti - a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények, valamint a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött - biztosíték határidőre történő nyújtásáról az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. Előleg visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő előleg visszafizetési biztosíték nyújtását nem írja elő. Kötbér: A évi V. törvény 6:186. (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Késedelem esetére kikötött kötbér: A kötbérterhes teljesítési véghatáridő Ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból történő késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,75%-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-a. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét, úgy Ajánlatkérő jogosult - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést a nyertes Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállni a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. A nyertes Ajánlattevőt a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes Ajánlattevő felelősségi körébe eső okból meghiúsul vagy a nyertes Ajánlattevő a Szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ebben az esetben Ajánlatkérő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet. Nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti az Ajánlatkérő kötbéren felüli kárának megtérítési kötelezettségét. A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet (Dokumentáció IV. fejezet) tartalmazza. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Jelen vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete a TOP JN azonosító számú támogatási szerződésben rögzítettek szerint rendelkezésre áll. Finanszírozási mód: utófinanszírozás A kötendő szerződés fix, egyösszegű átalánydíjas szerződés. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem köt ki. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint. 14

15 Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik. Előleg: Nyertes Ajánlattevő legfeljebb a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt (8) bekezdése alapján. Ajánlattevő köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán - ideértve Ajánlattevő szerződésszegésének eseteit is - fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére.az előleg igénylése esetén a folyósított előleg teljes összege az utolsó számlából kerül levonásra. Számlázás: Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 4 (négy) számlát -ideértve a végszámlát is- fogad be.a számlákat Ajánlatkérőként szerződő felenként külön-külön kell kiállítani és benyújtani.a számlák minimum a szerződés 25%-50%-75%-100%-os teljesítése esetén állíthatók ki. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása. A számlák összegét az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a teljesítés értékét nem haladhatja meg. A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt (1)-(2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. (1) és (3) bekezdése az irányadó. A kifizetésre vonatkozó szabályok: - a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet30-32/B., - a Kbt (1)-(3); (5)-(8); - Ptk. 6:130. (1)-(2) bek., évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.). A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződés tervezet (Dokumentáció IV. fejezet) tartalmazza. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő a Kbt. 35. (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 15

16 IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás. IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodások esetén klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. IV.1.4) Információ a tárgyalásról A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást) Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2018/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 16

17 IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2018/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Jászárokszállás Város Önkormányzata, 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek. A bontási eljárással kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. (1)-(4), illetve (6) bekezdésében foglaltakra. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: pont VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot a Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el. 1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legjobb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati árra a maximális pontot 100 pont adja, a többi megajánlásra a Közbeszerzési Hatóság december 21.-i útmutatója (KÉ 2016 évi 147. szám) 1. sz. melléklet A fejezet 1. pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. Pontszám=(Árlegjobb/Árvizsgált) x (Pontszámmax-Pontszámmin)+Pontszámmin 2. részszempont: A szerződés teljesítésében résztvevő, útépítési felelős műszaki vezetőjeként (MV-KÉ/MV-KÉ-R) bevonni kívánt szakember kerékpárútépítési kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db) Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legjobb (min.: 0 db, max.: 3 db kerül értékelésre). Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság december 21.-i útmutatója (KÉ 2016 évi 147. szám) 1.sz. melléklet A fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. A 3 db-nál több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. Ebben az esetben is a többi ajánlat pontszámának kiszámítása során - ajánlatkérő legjobb elemként az értékelési felső limitnek tekintett legjobb értéket (3 db) helyettesíti a képletbe. A 0 db megajánlás a minimális 0 pontot kapja. 17

18 Pontszám= (Darabszámvizsgált/Darabszámlegjobb)x(Pontszámmax-Pontszámmin)+Pontszámmin 3. részszempont: A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hó) Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legjobb (min.: 0 hó, max.: 12 hó kerül értékelésre). Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság december 21.-i útmutatója (KÉ 2016 évi 147. szám) 1.sz. melléklet A fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. A 12 hó-nál több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. Ebben az esetben is a többi ajánlat pontszámának kiszámítása során - ajánlatkérő legjobb elemként az értékelési felső limitnek tekintett legjobb értéket (12 hó) helyettesíti a képletbe. A 0 hó megajánlás a minimális 0 pontot kapja. Pontszám= (Hóvizsgált/Hólegjobb) x (Pontszámmax-Pontszámmin)+Pontszámmin Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: pont. A pontozás mindegyik részszempont esetében két tizedes jegy pontossággal történik. A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a részszempont eljárást megindító felhívásban meghatározott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összesített pontszáma a legnagyobb. VI.3.3) Az ajánlati biztosíték VI.3.4 ) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: További információk: 1) Eljárási szabályok: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt (1) bekezdésének a) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel: 1. Ajánlatkérő a Kbt (1)-(4) bekezdéseit nem alkalmazza. 2. A Kbt (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó 2) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Az ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt a module=news&action=list&fname=kozbeszerzesek&page=1&perpage=10 elérhetőség alatt a Széchenyi úti kerékpárút építése és a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítása 2018 megnevezésű oldalon belül teljes terjedelemben, térítésmentesen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívás közzétételének napjától. A közbeszerzési dokumentumok ajánlattételi határidő előtti elektronikus úton történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 57. (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A közbeszerzési dokumentumok letöltésének igazolására a kitöltött és cégszerűen aláírt 18

19 regisztrációs lap szolgál, amelyben a közbeszerzési dokumentumok ajánlattételi határidőt megelőző letöltéséről nyilatkozik a gazdasági szereplő, egyben megadja a cégnevét, székhelyét, kapcsolattartóját, telefonszámát, faxszámát és címét. A regisztrációs lapot kitöltve és aláírva legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig meg kell küldeni: - faxon Dr. Ungvári Judit részére címezve a fax számra vagy - elektronikus úton (a Kbt. 41. (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumba foglalva) az ungvari.judit@debkoz.hu címre) vagy - az Kbt. 41. (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítéssel vagy - az ajánlatban be kell nyújtani. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a regisztrációs lap ajánlattételi határidő lejárta előtti megküldése azt a célt szolgálja, hogy az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt alkalmazandó eljárási cselekményekről közvetlen értesítést tudjon küldeni a gazdasági szereplőnek. (A regisztrációs lap a közbeszerzési dokumentumok iratmintái között megtalálható.) A kitöltött és aláírt regisztrációs lap Ajánlatkérőnek fentebbiek szerint történő megküldése vagy az ajánlatban történő benyújtása az ajánlattétel feltétele. 3) Képviseleti jogosultság igazolása: Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. -a szerinti ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erőjű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot, illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják), - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k), meghatalmazás alapján aláíró(k) esetén a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erőjű - a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó, - nem cégformában működő ajánlattevő esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási mintát. - egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló évi CXV. törvény 10. (1) bekezdése rendelkezései figyelembevételével, egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő kéri bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatában történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). Ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát, hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. 4) Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes 19