A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása, az I. felszíni kutatási fázis 2. szakaszának kivitelezése
|
|
- Eszter Szalainé
- 4 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása, az I. felszíni kutatási fázis 2. szakaszának kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/69 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 10662/2015 CPV Kód: ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Műszaki dokumentációk és pénzügyi teljesítés vonatkozásában: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Teljesítés helye: Közhasznú Nonprofit Társaság Paksi Kirendeltsége, 7031 Paks, Pf. 12. Hrsz.: 8803/2. Helyszíni munkavégzés vonatkozásában: Nyugat-Mecsek Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. és KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: radioaktív hulladékgyűjtés-, kezelés 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Postai cím: Puskás Tivadar utca 11. Város/Község: Budaörs Postai irányítószám: 2040 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Némethné Szeghő Judit mb. koordinációs és gazdasági igazgató Telefon: szegho.judit@rhk.hu Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 1
2 A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. és KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Postai cím: MECSEKÉRC Zrt.: Esztergár Lajos u. 19., KÖZGÉP Zrt.: Haraszti út 44. Város/Község: MECSEKÉRC Zrt.: Pécs, KÖZGÉP Zrt.: Budapest Postai irányítószám: 7633 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet x Egyéb I.4.) Fő tevékenység I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): radioaktív hulladékgyűjtés-, kezelés Egészségügy I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások 2
3 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása, az I. felszíni kutatási fázis 2. szakaszának kivitelezése II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Műszaki dokumentációk és pénzügyi teljesítés vonatkozásában: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Társaság Paksi Kirendeltsége, 7031 Paks, Pf. 12. Hrsz.: 8803/2. Helyszíni munkavégzés vonatkozásában: Nyugat-Mecsek NUTS-kód HU233, HU231 II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2013/12/09 (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 3
4 Tárgy: A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása, az I. Felszíni kutatási fázis 2. szakaszának kivitelezése Mennyiség: 1. Vizsgálati programok, tervek és dokumentáló jelentések készítése 1.1. Vizsgálati programok és tervek Dokumentációs és laboratóriumi vizsgálati program kidolgozása (1 db) Területi geomorfológiai felmérés terve (1 db) Szeizmikus reflexiós mérések terve (1 db) Vízföldtani reambuláció terve (1 db) 1.2. Egyedi kutatólétesítmények dokumentáló és értékelő jelentése Fúrások dokumentáló és értékelő jelentése (14 db) B-3 kutatóárok dokumentáló és értékelő jelentése (1 db) 1.3 Területi vizsgálatok dokumentáló jelentése Geomorfológiai felmérés és feltárás dokumentáló jelentése (1 db) Szeizmikus reflexiós mérések dokumentáló jelentése (1 db) Sokelektródás geoelektromos mérés és mérnökgeofizikai szondázás dokumentáló jelentése (a B-3 kutatóárok szakmai előkészítése) (1 db) Vízföldtani reambuláció dokumentáló jelentése (1 db) 1.4 A BAF komplex monitoring évi méréseinek feldolgozása (1 db) 1.5 A földtani zárójelentést megalapozó szakterületi értékelő jelentések Értékelő jelentés a geomorfológiai kockázatokról (1 db) A földtani térmodellről értékelő jelentés (1 db) Értékelő jelentés a vízföldtani viszonyokról(1 db) Értékelő jelentés a geodinamikai folyamatokról (1 db) Értékelő jelentés a befogadó kőzet tulajdonságairól (1 db) 2. Fúrásos kutatás 2.1. Helyszíni vizsgálatok a fúrólyukakban Mélyfúrás-geofizikai mérések Felvonulás mélyfúrás-geofizikai méréshez (159 alkalom) Komplex mélyfúrás-geofizikai mérések (11360 m) Speciális mélyfúrás-geofizikai mérések (19482 m) Technikai mérés (9002 m) Szeizmikus mérések (19492 m) Mélységi vízmintavétel kábeles mintavevővel (4 db) Pakkeres hidraulikai mérések Felvonulás pakkeres hidraulikai méréshez (44 alkalom) Mérőrendszer be-/kiépítése egyedi tesztekhez (10500 m) Egyedi pakkeres kútvizsgálat (3566 óra) Tartós nyomásmérés (2016 óra) Víztermelés, vízmintavételi program (5012 óra) Vízmintavétel mélységi mintavevő eszközzel (34 db) Nyomjelzőanyag-tartalom meghatározása vízmintavételhez (500 minta) Geotechnikai helyszíni vizsgálatok Felvonulás geotechnikai méréshez (2 alkalom) Magtúlfúrásos vizsgálat sekélyfúrásban (16 vizsgálat) 4
5 Tokrepesztéses vizsgálat sekélyfúrásokban (16 vizsgálat) Felvonulás hidrorepesztéshez (6 alkalom) Hidrorepesztés mélyfúrásban (22 vizsgálat) 2.2. Többpakkeres rendszerek telepítése hosszútávú megfigyelésekhez Beépítés, kiépítés (12 észlelőrendszer) Többpakkeres rendszer összeállítása (64 észlelési szakasz) Többpakkeres rendszer üzemeltetése (1664 észlelési szakasz hó) 3. Földtani dokumentálás 3.1. Fúrt anyag földtani dokumentálása Fúrómag komplex dokumentálása (8960 fúrómagméter) Furadék dokumentálása (133 minta) 3.2. Kutatóárok földtani dokumentálása (1000 m) 4. Laboratóriumi vizsgálatok 4.1. Ásvány-kőzettani, geokémiai és őslénytani vizsgálatok (Anyagvizsgálat AV) AV-alapcsomag vizsgálatok (213 vizsgálati csomag) AV-bővített csomag vizsgálatok (183 vizsgálati csomag) AV-kiegészítő vizsgálatok (419 vizsgálat) 4.2. Kőzetfizikai vizsgálatok (KF) KF-alapcsomag vizsgálatok (74 vizsgálati csomag) KF-bővített csomag vizsgálatok (74 vizsgálati csomag) KF-termikus csomag vizsgálatok (74 vizsgálati csomag) 4.3. Kőzetmechanikai vizsgálatok (KM) KM-alapcsomag vizsgálatok (56 vizsgálati csomag) KM-bővített csomag vizsgálatok (37 vizsgálati csomag) 4.4. Transzportvizsgálatok (TR) Szorpciós/deszorpciós vizsgálatok porított mintán (20 minta) Szorpciós/migrációs vizsgálatok próbatesteken (20 minta) 4.5. Víz- és gázvizsgálatok (Víz) Víz-alapcsomag vizsgálatok (54 vizsgálati csomag) Víz-bővített csomag vizsgálatok (38 vizsgálati csomag) Víz- és gáz kiegészítő vizsgálatok (66 vizsgálat) 5. Területi geomorfológiai, geofizikai és vízföldtani vizsgálatok 5.1. Geomorfológiai vizsgálatok Pontosító geomorfológiai felvételezés, terepbejárás (50 mérnöknap) Kézi talajfeltárás (60 m2) Talajfúrás mélyítése (75 m) 5.2. Geofizikai vizsgálatok Reflexiós szeizmikus szelvények mérése (21600 m) Területi geofizikai vizsgálatok a B-3 szakmai előkészítéséhez Sokelektródás szelvényezés (1500 m) Mérnökgeofizikai szondázás (1400 m) 5.3. Vízföldtani reambuláció Terepbejárás, kiegészítő felvételezés, mintázás (80 mérnöknap) 6. Mérnöki közreműködés 6.1 Hatósági eljárások, adatszolgáltatás (466 mérnöknap) 6.2 Szakmai értelmezés, adat- és információfeldolgozás (999 mérnöknap) 5
6 6.3. Szakterületi értékelések, összegzések (1035 mérnöknap) 7. Egyéb 7.1. Geodéziai bemérés (10 mérési pont) 7.2. Műholdfelvételek beszerzése (60 felvétel) 8. Kutatófúrások létesítése 8.1. Magfúrás Magfúrás függőlegesen (7403 m) Technológia váltás teljes szelvényű (TSZ) fúrás/magfúrás/tsz fúrás (8 alkalom) Magfúrás ferde, illetve ferdített fúrásban (1563 m) Magfúrás ferdítése (3 ferdítés) 8.2. Fúrás mag nélkül, béléscsövezés (11531 m) 8.3. A fúráshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek Felvonulás/levonulás sekélyfúráshoz (<200 m), fúrólyuk felhagyása (2 helyszín) Felvonulás mélyfúráshoz (>200 m) (9 helyszín) Fúróberendezés átállása fúráspárok esetében (3 átállás) Levonulás mélyfúrásról (>200 m), terület helyreállítása (9 helyszín) Lyukfal stabilitás és fúrási feltételek biztosítása (1000 m óra) Közreműködés vizsgálatokban/állásidő (13452 óra) 9. Kutatóárok létesítése 9.1. Árok kihajtása, bemérése, nyitott szakaszok őrzése (4064 m3) 9.2. Árok betemetése, a terület rekultivációja (4064 m3) 10. A terepi kutatási tevékenységhez tartozó háttérfeladatok Megközelítő út építése, javítása Útfelújítás a fúrások/árok megközelítéséhez (3000 m2) Útépítés (makadámút) a fúrások megközelítéséhez (30 m2) Az elvégzendő feladatok részletes ismertetését az ajánlattételi szakasz dokumentációjának Műszaki leírása, valamint a BAF földtani kutatása. I. Felszíni kutatási fázis 2. szakasz Kutatási terve (RHK-N-005/12) tartalmazzák. Tartalékkeret: a nettó vállalkozási díj 5 %-a. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2) A szerződés végleges összértéke A szerződés végleges összértéke Kiegészítő szójegyzék (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: Pénznem: HUF Áfa nélkül
7 x Áfával Áfa (%), II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2013/12/09 (év/hó/nap) Befejezés 2018/08/31 (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 7
8 III ) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb: III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/05/25 (év/hó/nap) 8
9 ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8354 / 2013 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/05/29 (év/hó/nap) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) Dátum: (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/12/21 (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2013 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/12/26 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt nem IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Eredeti: 5.5 A vállalkozói díj éves kifizetéseinek bontása: - A évi kifizetések összege: Ft + áfa = Ft, azaz: nyolcszázötvenkilencmillió-kettőszáznegyvenezer forint + áfa = egymilliárd-kilencvenegymillió-kettőszázharmincnégyezer-nyolcszáz forint. - A évi kifizetések összege: Ft + áfa = Ft, azaz: Ötvenhétmillió-hatszázhuszonötezer-kilencszázötven forint + áfa = hetvenhárommillió-száznyolcvannégyezer-kilencszázötvenhét forint. - A évi kifizetések összege: Ft + áfa = Ft, azaz: Kétmilliárd-háromszáznegyvenhatmillió-ötszázötvennégyezer-huszonnégy forint + áfa = kettőmilliárd-kilencszáznyolcvanmillió-százhuszonháromezer-hatszáztíz forint. - A évi kifizetések összege: Ft + áfa = Ft, azaz: Egymilliárd-hétszázhetvenhatmillió-tizennyolcezer-kettőszázharminc forint + áfa = kettőmilliárd-kettőszázötvenötmillió-ötszáznegyvenháromezer-százötvenkettő forint. - A évi kifizetések összege: Ft + áfa = Ft, azaz: Kettőmilliárd-ötszáztizenegymillió-ötszáznyolcvanhatezer-nyolcszázhatvan forint + áfa = hárommilliárd-száznyolcvankilencmillió-hétszáztizenötezer-háromszáztizenhárom forint. - A évi kifizetések összege: Ft + áfa = Ft, azaz: Háromszázhuszonkétmillió-négyszázhetvenhétezer-száznyolcvanhat forint + áfa = négyszázkilencmillió-ötszáznegyvenhatezer-huszonhat forint. Módosított: 9
10 Ad. 5. Vállalkozói díj: Az eredeti szöveg 5.5 pontja törölve, helyébe a következő szöveg kerül: 5.5 A vállalkozói díj éves kifizetéseinek bontása: - A évi kifizetések összege: Ft + áfa = Ft, azaz: nyolcszázhatvankilencmillió-hétszáznegyvenkilencezer-hatszázötven forint + áfa = egymilliárd-egyszáznégymillió-ötszáznyolcvankettőezer-ötvenhat forint - A évi kifizetések összege: áfa = Ft, azaz: egyszázhuszonötmillió-nyolcszázhuszonhatezer-hétszázhetvenegy forint + áfa = egyszázötvenkilencmillió-nyolcszázezer forint - A évi kifizetések összege: Ft + áfa = Ft, azaz: kettőszáztizennyolcmillió-kilencszázhetvenháromezer-háromszázkilencvennégy forint + áfa = kettőszázhetvennyolcmillió-kilencvenhatezer-kettőszáztíz forint. - A évi kifizetések összege: Ft + áfa = Ft, azaz: egymilliárd-négyszáznegyvenhárommillió-kilencszázötvenhétezer-kilencszáznegyvennyolc forint + áfa = egymilliárd-nyolcszázharminchárommilliónyolcszázhuszonhatezer-ötszázkilencvennégy forint - A évi kifizetések összege: Ft + áfa = Ft, azaz: kettőmilliárd-ötszáztizenhatmillió-hatszázötvenkettőezer-negyvenkilenc forint + áfa = hárommilliárd-egyszázkilencvenhatmillió-egyszáznegyvennyolcezer-egyszászkettő forint - A évi kifizetések összege: Ft + áfa = Ft, azaz: kettőmilliárd-hatszázkilencvennyolcmillió-háromszáznegyvenkettőezernégyszázharmincnyolc forint + áfa = hárommilliárd-négyszázhuszonhatmillió-nyolcszázkilencvennégyezer-nyolcszázkilencvenhat forint. Eredeti: Mellékletek Az alábbi mellékletek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 1. sz. melléklet: Műszaki leírás 2. sz. melléklet: Megvalósulási ütemterv 3. sz. melléklet: Vállalkozói díj részletezése, teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés 3a. sz. melléklet: Vállalkozói díj részletezése 3b. sz. melléklet: Teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés 4. sz. melléklet: Díjalátámasztás 5. sz. melléklet: Kötbérterhes részhatáridők 6. sz. melléklet: Alvállalkozók jegyzéke 7. sz. melléklet: Tervek és dokumentumok jegyzéke 8. sz. melléklet: Hatósági engedélyek felsorolása 9. sz. melléklet: Minőség és környezetvédelmi terv 10. sz. melléklet: Biztosítási kötvény 11. sz. melléklet: Biztosítékok 10
11 11a. sz. melléklet: Az előleg teljes összegű visszafizetésére vonatkozó biztosíték 11b. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték 11c. sz. melléklet: Jótállási biztosíték Módosított: Ad. 37. Mellékletek: Az eredeti szöveg 37. pontja törölve, helyébe a következő szöveg kerül: Az alábbi mellékletek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 1a. sz. melléklet: Műszaki leírás 2b. sz. melléklet: Megvalósulási ütemterv 3a. sz. melléklet: Vállalkozói díj részletezése, teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés 3ab. sz. melléklet: Vállalkozói díj részletezése 3bb. sz. melléklet: Teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés 4. sz. melléklet: Díjalátámasztás 5a. sz. melléklet: Kötbérterhes részhatáridők 6a. sz. melléklet: Alvállalkozók jegyzéke 7. sz. melléklet: Tervek és dokumentumok jegyzéke 8. sz. melléklet: Hatósági engedélyek felsorolása 9a. sz. melléklet: Minőségterv 9b. sz. melléklet: Környezetvédelmi terv 10. sz. melléklet: Biztosítási kötvény 11. sz. melléklet: Biztosítékok 11a. sz. melléklet: Az előleg teljes összegű visszafizetésére vonatkozó biztosíték 11b. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték 11c. sz. melléklet: Jótállási biztosíték IV.1.3) A módosítás indoka: A 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése alapján Magyarországon a radioaktív hulladékok végleges elhelyezését a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: RHK) végzi. Ennek megfelelően, az RHK feladata a hazai nagy aktivitású radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésére szolgáló mélységi tároló telephelyének kutatása is. Az RHK tizenkettedik közép- és hosszú távú terve (2012) többéves szünet után előirányozta a nyugat-mecseki földtani kutatás folytatását ban az RHK kutatási tervet készített a Bodai Agyagkő Formáció, mint a nagy aktivitású tároló potenciális befogadó kőzetének földtani kutatására. Az RHK-N-005/12 azonosítójú tervet a Pécsi Bányakapitányság án kelt határozatában hagyta jóvá. A fenti kutatási terv kivitelezési munkáinak elvégzésére a Felek én Vállalkozási szerződést kötöttek. A Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítására án került sor. A szerződés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelője (a továbbiakban KNPA Kezelő) és a Megrendelő között érvényben lévő - az adott költségvetési évre vonatkozó - finanszírozási keretszerződés alapján kerül finanszírozásra. A évi C. törvény 1. mellékletének LXVI. fejezete szerint a Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása tétel költsége évben nem biztosítja az érvényben lévő vállalkozási szerződés 5.5 pontja A vállalkozói díj éves kifizetéseinek bontása szerint a évi kifizetések fedezetét. A fenti törvény adta pénzügyi keret nem teszi lehetővé a évre előirányzott feladatok teljes körű megvalósítását, szükséges azok későbbre történő átütemezése. 11
12 A fenti indok alapján a Felek megállapodnak a vállalkozási szerződés módosításáról. A szerződésmódosítás alapja a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 132. (2) bekezdése, amely szerint a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból - merült fel, és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a módosítás kizárólag a tevékenységek átütemezésére terjed ki. A módosítás nem érinti sem a szerződés műszaki tartalmát, sem a vállalkozói díj összegét, sem a szerződés véghatáridejét. IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja Dátum: 2015/06/08 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A hirdetményben foglaltakkal egyetért. V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/06/16 (év/hó/nap) 12
Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével
Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenÖnellátó képességek fejlesztése program (TÁMOP / ) - I. rész
Önellátó képességek fejlesztése program (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0042) - I. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenKözúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása
Közúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/8. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés módosításáról a Tervezési és kivitelezési feladatok a KEOP-2015-5.7.0 azonosítójú, Esztergomi József Attila Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése tárgyú kiemelt
RészletesebbenÉletvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP / ) - III. rész
Életvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0041) - III. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/2 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
A szerződés módosításáról szóló tájékoztató a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában lévő Víziorgona és Hatvany utcai nyugdíjasházakban lift létesítése tárgyában lefolytatott
RészletesebbenBFVK Zrt. - Főgáz Zrt. - tájékoztató a szerződés meghosszabbításáról (2. rész Közraktárak épületegyüttes versenypiaci fogyasztási hely)
BFVK Zrt. - Főgáz Zrt. - tájékoztató a szerződés meghosszabbításáról (2. rész Közraktárak épületegyüttes versenypiaci fogyasztási hely) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenVállalkozási szerződés módosítás - Gyermek- és Ifjúsági tábor korszerűsítése és akadálymentesítése.
Vállalkozási szerződés módosítás - Gyermek- és Ifjúsági tábor korszerűsítése és akadálymentesítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/91 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenFogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése
Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenÉletvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP / ) - IV. rész
Életvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0041) - IV. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
RészletesebbenMagyarTÁRHáz kialakítása Szihalmon című projekt építési feladatainak ellátása - 3. számú szerződésmódosítás
MagyarTÁRHáz kialakítása Szihalmon című projekt építési feladatainak ellátása - 3. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenA fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés)
A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP-4.5.2.-11-2011-0002 sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény
RészletesebbenTájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés
Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenPortaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság budapesti telephelyein, tájékoztató a szerződés módosításáról
Portaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság budapesti telephelyein, tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/69 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenA Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése
A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenNapkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 5. sz. szerződés módosítás
Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 5. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenVállalkozási szerződés a Darányi Ignác Terv keretén belül Ravatalozó felújítása Nagyrédén tárgyában
Vállalkozási szerződés a Darányi Ignác Terv keretén belül Ravatalozó felújítása Nagyrédén tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
Részletesebbenmarketing kommunikációs szerződés módosítása
marketing kommunikációs szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás
RészletesebbenSzerződés módosítás Nagykanizsa, Piarista iskola főbejárat
Szerződés módosítás Nagykanizsa, Piarista iskola főbejárat Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/138. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Kommunális hulladéklerakók csurgalékvízének helyszíni kezeléséhez szükséges berendezések előállítása a hozzátartozó fejlesztési feladatok ellátásával - szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenFaluközpont kialakítása Makkoshotyka településen - 2.sz. szerz.mód
Faluközpont kialakítása Makkoshotyka településen - 2.sz. szerz.mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
Részletesebben(PTS-124) fogászati röntgen berendezések beszerzése - tájékoztató a szerződés módosításáról
(PTS-124) fogászati röntgen berendezések beszerzése - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Tájékoztató a szerződés Hirdetmény
RészletesebbenSzerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez építőipari alapanyagok beszerzése
Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez építőipari alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenMiskolci Autista Központ mosoda épületének építése
Miskolci Autista Központ mosoda épületének építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról Földgáz sűrítése (BKV Zrt T-489/14)
Tájékoztató szerződés módosításáról Földgáz sűrítése (BKV Zrt T-489/14) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/165 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/118. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
DEKK-229_ DE Nagyerdei Campus B jelű transzformátor állomás cseréje és a kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése - tájékoztató a szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés
RészletesebbenNapelem telepítése a Parádi Idősek Otthona részére 2. sz. szerz. mód.
Napelem telepítése a Parádi Idősek Otthona részére 2. sz. szerz. mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató a KKEK rendszer szinten tartó fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról
Tájékoztató a KKEK rendszer szinten tartó fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/52 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenNapelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás
Napelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenSzerződésmódosítás- Intézmények vis maior jellegű felújítása
Szerződésmódosítás- Intézmények vis maior jellegű felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenNAIK-SZBKI 96 m2 üvegház építése
NAIK-SZBKI 96 m2 üvegház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/76 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenGomba ivóvíz tervezés
Gomba ivóvíz tervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenK1379 Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat beszerzése
K1379 Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
RészletesebbenVeresegyház, IV. termálkút fúrásának kivitelezése - helyesbítés
Veresegyház, IV. termálkút fúrásának kivitelezése - helyesbítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
Részletesebben"Hovány Kft. versenyképességének fokozása a munkavállalók képzésével" - Tájékoztató a szerződés módosításáról
"Hovány Kft. versenyképességének fokozása a munkavállalók képzésével" - Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenSzeghalmon a Széchenyi u. 1. szám és a Dózsa György u és 5-7. szám alatt parkolók aszfaltozási munkái- szerződés módosítása
Szeghalmon a Széchenyi u. 1. szám és a Dózsa György u. 1-3. és 5-7. szám alatt parkolók aszfaltozási munkái- szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenTÁMOP C-12/ Munkahelyi képzések az A.K.S.D. Kft.- nél
TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0559 Munkahelyi képzések az A.K.S.D. Kft.- nél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenSzeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása
Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz. alatti Belvedere palota felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenA tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése
A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenNapkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 1. sz. szerződés módosítás
Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 1. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenSZM Szentendre város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek elkészítése szerződés módosítás 4.
SZM Szentendre város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek elkészítése szerződés módosítás 4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról
Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/44 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
Részletesebben1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Az Országgyűlés Hivatalának iktatási feladatait támogató elektronikus iratkezelő rendszer beszerzése, bevezetése, oktatása és testre szabása, rendszertámogatása (522/2013) Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenÉlelmiszer alapanyag beszerzés
Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés 2011-2012 Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/149 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenA Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák
A Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
RészletesebbenTájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról
Tájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/147 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenFotovoltalikus rendszerek kiépítése a Csornai Margit Kórházban -szerződésmódosítás
Fotovoltalikus rendszerek kiépítése a Csornai Margit Kórházban -szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a
RészletesebbenK1491 Hulladékgyűjtő és -szállító szakmai bizonyítványok (OKJ: ) megszerzésére irányuló képzés és vizsgáztatás
K1491 Hulladékgyűjtő és -szállító szakmai bizonyítványok (OKJ: 21 851 01) megszerzésére irányuló képzés és vizsgáztatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról (fűtésrekonstrukció és energetikai korszerűsítés)
Tájékoztató szerződés módosításáról (fűtésrekonstrukció és energetikai korszerűsítés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenSzerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez kertészeti eszközök beszerzése
Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez kertészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenNapelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása
Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
Részletesebben1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nagyteljesítményű Océ valamint kisteljesítményű Canon gyártmányú digitális multifunkciós berendezések üzemeltetése, teljes körű javítása és karbantartása, a kellékanyagok biztosítása a papír kivételével
RészletesebbenKülönféle élelmiszerek beszerzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére - 3. rész 2. szerződésmódosítása
Különféle élelmiszerek beszerzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére - 3. rész 2. szerződésmódosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény
RészletesebbenAz Országház környezete kültéri területeinek tisztítása (564/2014)
Az Országház környezete kültéri területeinek tisztítása (564/2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/72 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról
Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenBalassi Intézet - Kommunikáció - táj. szerz. mód
Balassi Intézet - Kommunikáció - táj. szerz. mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ
RészletesebbenA Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában levő jármű-flotta javítási - karbantartási feladatainak ellátása.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában levő jármű-flotta javítási - karbantartási feladatainak ellátása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenMKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodahelyiségeinek és egyéb helyiségeinek takarítása 2014 szerződésmódosítás
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodahelyiségeinek és egyéb helyiségeinek takarítása 2014 szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/25 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról - Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda (általános iskola) 2
Tájékoztató szerződés módosításáról - Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda (általános iskola) 2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Építési
RészletesebbenTájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás
Tájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenKomló, Attila u.-esze T.u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés vállalkozási szerződés módosítása
Komló, Attila u.-esze T.u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/147 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenK1102 PET palackos ásványvíz
K1102 PET palackos ásványvíz Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenK1379 Az FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, ömlesztett karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat szállítása
K1379 Az FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, ömlesztett karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenKomplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás
Komplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenKépességfejlesztő tevékenység (TÁMOP / ) - I. rész
Képességfejlesztő tevékenység (TÁMOP 5.1.3.-09/2-2010-0041) - I. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/35. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Akkreditált pedagógus-továbbképzési szolgáltatás beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium részére - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési
RészletesebbenBGA Zrt. - rendezvény - szerz. mód. táj
BGA Zrt. - rendezvény - szerz. mód. táj Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás
RészletesebbenPáty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás
Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenVállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon
Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP-2014-4.10.0/N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról (Nemzetközi gyakorlatok gyűjtése)
Tájékoztató a szerződés módosításáról (Nemzetközi gyakorlatok gyűjtése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenNapkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 4. sz. szerződés módosítás
Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 4. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2018/19
A Készenléti Rendőrség miskolci, győri és szombathelyi objektumainak napi és időszaki takarítása, ablaktisztítása és függönyök mosatása tárgyú eljárás III. részére megkötött vállalkozási szerződés módosítása
RészletesebbenKözzététel dátuma: Iktatószám: 7328/2016 CPV Kód: ; ; ;
Az Egységes Magyar Munkaügyi Nyilvántartás (EMMA) alapján továbbfejlesztett Munkaügyi Adatbázis szoftverkövetési és támogatási szolgáltatásának nyújtása, továbbá a Munkaügyi Adatbázishoz kapcsolódó feladatok
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Középületek energetikai korszerűsítése - Óvodák
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Középületek energetikai korszerűsítése - Óvodák Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Építőipari beruházás kivitelezése ÉMOP-4.1.2/A azonosítószámú projekt megvalósítása során
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Építőipari beruházás kivitelezése ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 azonosítószámú projekt megvalósítása során Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 Beszerzés tárgya: Építési
RészletesebbenKözép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Teljesítés helye:
Vállalkozási szerződés Portaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság központi telephelyén -tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/104 Beszerzés
RészletesebbenMÁV Zrt. hálózati szintű szén, illetve szénalapú szilárd tüzelőanyaggal történő ellátása teljeskörű logisztikai szolgáltatás igénybevételével
MÁV Zrt. hálózati szintű szén, illetve szénalapú szilárd tüzelőanyaggal történő ellátása teljeskörű logisztikai szolgáltatás igénybevételével - 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/32 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Szerződésmódosítás KEOP-5.6.0. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai felújítása elnevezésű projekttel összefüggő projektmenedzser feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/75
Jogi tanácsadás és képviseleti feladatok ellátására kötött megbízási szerződés 1. számú módosítása a Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és négy társa által, a Magyar Állam ellen indított
Részletesebben2 db új gépjármű beszerzése
2 db új gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/133. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Tájékoztatás szerződés módosításáról: Sokszorosítási szolgáltatás beszerzése a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában szolgáltatás megrendelése tárgyában. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133
RészletesebbenTájékoztató szerződésmódosítás-2
Tájékoztató szerződésmódosítás-2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/1. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
KEOP 2011-4-2.0-A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése, villamos szerelése és üzembe helyezése Bogyiszló Község Önkormányzatának Intézményeire Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés
RészletesebbenEgészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére
Egészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenTÁMOP /
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0060 azonosító számú Óvodafejlesztés Bátonyterenye Kistérségben elnevezésű projekt keretében felnőttképzések (akkreditált képzések) megtartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130
Részletesebbenbicikliút tervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/149 Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Hirdetmény típusa:
bicikliút tervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/149 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenVállalkozási szerződés módosítása
Vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenEtyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II.
Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési
RészletesebbenDEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ részére-tájékoztató a szerződés módosításáról
DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ részére-tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/126. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:
Az Alföldvíz Zrt. munkatársainak különböző képzések megtartása Megbízási Szerződés keretében - TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0081 / 7. rsz / 2014.09.26 szerz.mód. / TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL Közbeszerzési
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2014/112. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Munkahelyi képzések támogatása a Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál a pályázati azonosító: TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0617 tárgyban 5. részfeladatban tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési
RészletesebbenElőminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 18866/2015 CPV Kód:
Budapest, II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor; Volkmann utca - Házmán utca-, és Pázsit utca - Gábor Áron utca közötti szakaszain (hrsz.: 10759/1) gázelosztó vezetékek létesítése Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenVeszprém, Egyetem u. 10. (hrsz.: 5044) alatti Tornacsarnok energetikai rekonstrukciója - Tájékoztató a vállalkozási szerződés I. számú módosításáról
Veszprém, Egyetem u. 10. (hrsz.: 5044) alatti Tornacsarnok energetikai rekonstrukciója - Tájékoztató a vállalkozási szerződés I. számú módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenNIF Zrt. részére különböző irodaszerek, másolópapírok, levélpapírok valamint irattári dobozok beszerzése- Táj szerződésmódosításról
NIF Zrt. részére különböző irodaszerek, másolópapírok, levélpapírok valamint irattári dobozok beszerzése- Táj szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenMobilszolgáltatás keretmegállapodás módosítása
Mobilszolgáltatás 2013. keretmegállapodás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01
RészletesebbenKeretszerződés nyomdai kiviteli szolgáltatások nyújtására a Barcika Art Kft. részére
Keretszerződés nyomdai kiviteli szolgáltatások nyújtására a Barcika Art Kft. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/70 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
Részletesebben