Technológiai optikai kábel kapcsolat megvalósítása M4 kelenföldi járműtelep, M3 Szabó E. tér diszpécserház között e-versenyeztetési eljárás

Átírás

1 Technológiai optikai kábel kapcsolat megvalósítása M4 kelenföldi járműtelep, M3 Szabó E. tér diszpécserház között e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-92/17. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017

2 AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály 1072 Budapest, Akácfa u. 15. Tel.: , Fax: Az eljárás száma: BKV Zrt. VB-92/ A beszerzés tárgya és mennyisége: Technológiai optikai kábel kapcsolat megvalósítása M4 kelenföldi járműtelep, M3 Szabó E. tér diszpécserház között Teljes mennyiség: az Ajánlati felhívás 1/a. sz. mellékletében, az árazatlan költségvetésben, és Műszaki Diszpozícióban meghatározottak szerint. 3. Műszaki feltételek: A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a jelen Ajánlati felhívás 1/a számú melléklete, a tételes költségvetés illetve a Műszaki Diszpozíció tartalmazza. 4. A teljesítés helye: Metró alagúti szakaszok, Szabó Ervin tér, M4 kelenföldi járműtelep 5. A szerződés hatálya, a teljesítés ütemezése, teljesítési határidő: A szerződés hatálya mindkét fél aláírásától számítva 90 nap. Teljesítés ütemezése: Munkát érvényes munkavégzési engedély birtokában lehet végezni. Az alagút munkavégzés éjszakai üzemszünetben végezhető. Az engedély birtokában a munkavégzés kezdete előtt a heti rendszerességgel M4 vágánytéri tevékenység tárgyában megtartott munkaegyeztető megbeszélésen az M4 metróvonalon tervezett alagúti munkákat egyeztetni szükséges. A teljesítés az Ajánlatkérő által kért ütemezés szerint, konkrét megrendelés (BMR) alapján történik. Teljesítési határidő: mindkét fél aláírásától számítva maximum 5 hónap. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt teljesítési határidőről és az éjszakai üzemszünetben történő munkavégzés elfogadásáról. Oldal 2 / 17

3 6. A műszaki átadás- átvétel módja: Az Ajánlatkérő a teljesítés befejezését igazoló készrejelentés alapján Műszaki átadás-átvételi eljárást tart. A teljesítés igazolása jegyzőkönyv (a továbbiakban Teljesítési igazolás) kiállításával történik, amelyen a Felek a munka elvégzését aláírásukkal igazolják, és az aláírás alatt a nevüket olvasható, nyomtatott betűkkel is feltüntetik. Ha a Műszaki átadás-átvétel nem tár fel problémát, a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és a Teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírásával és dátummal való ellátásával történik. Minden más esetben az eltéréseket Megrendelő a jegyzőkönyvben rögzíti és arról a Nyertes Ajánlattevőt írásban is értesíti. A minőségi, illetve műszaki eltérés esetén a teljesítés (rész) eredményét az Ajánlatkérő nem köteles átvenni. A Nyertes Ajánlattevő ilyen esetben a Szerződésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a továbbiakban is köteles szabályszerűen teljesíteni. 7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Kötbér: Amennyiben Ajánlattevő a Vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségét nem a vállalt határidőre teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles Ajánlatkérő részére fizetni. A késedelmi kötbér mértéke az Áfa nélkül számított vállalkozói díj késedelmesen teljesített értékére vetített összegének napi 0,5 %-a, de maximum 15%-a. Ajánlattevő a Vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségei nem teljesítése esetén köteles Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért fizetni, melynek alapja az Áfa nélkül számított vállalkozói díj 15%-a. Ajánlatkérő továbbá hibás teljesítési kötbért követelhet, amennyiben Ajánlattevő hibásan, vagy más módon nem a Vállalkozási szerződésben foglaltak szerint teljesít. A hibás teljesítési kötbér alapja az Áfa nélkül számított vállalkozói díj 15%-ával megegyező összeg. Jótállás: Ajánlattevőnek a kivitelezésre minimum 36 hónap jótállást kell vállalnia Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás időtartalmáról. 8. Ajánlattevőkkel szemben támasztott alkalmassági követelmények: 8.1. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: M.1.: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 60 hónap során teljesített, általános forgalmi adó nélkül számított legalább 10 millió Ft értékű optikai hálózatok tervezésében és telepítésében elvégzett munkákra vonatkozó referenciával. Oldal 3 / 17

4 Műszaki alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja): M.1.: Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 60 hónap során végzett legjelentősebb teljesítéseit. A referenciának legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, teljesítés helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a referenciát igazoló személy neve és telefonszáma, az építési beruházás tárgya és mennyisége, a szerződés alapján végzett teljesítés Áfa nélkül számított összértéke, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Az előírt referenciák több szerződés alapján is teljesíthetőek. 9. Ajánlati ár: Az ÁFA nélkül számított ajánlati árat a mellékelt Ajánlattételi nyilatkozat (1. számú melléklet) kitöltésével egy összegben, magyar forintban kell megadni. A tételenkénti egységárakat az 1/A. számú melléklet (költségvetés kiírás) kitöltésével kell megadni.. Az Áfa nélküli egységárnak tartalmaznia kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges összes járulékos gyártási, munka-, anyag-, szállítási és egyéb költségeket ideértve a fuvarozás, tárolás, rakodás, csomagolás, hatósági engedélyek költségeit is valamint a különféle vámköltségeket és adókat az általános forgalmi adó kivételével. 10. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: A szerződés tárgyát képező kivitelezés ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétől számított harminc naptári napon belül, átutalással történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155 -ban rögzítettek szerint fizet késedelmi kamatot. 11. Az Ajánlattevők által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok: Ajánlattevőnek, illetve az igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatában a következő dokumentumokat kell benyújtania: ajánlattételi nyilatkozat költségvetés referencia nyilatkozat nyilatkozat az alvállalkozókról nyilatkozat a kizáró okokról nyilatkozat az adózásról és a tényleges tulajdonosokról 1. számú melléklet 1/A. számú melléklet 2. számú melléklet 3. számú melléklet 4/A. számú melléklet 4/B. számú melléklet Oldal 4 / 17

5 nyilatkozat a kizáró okokról alvállalkozóról 1 (adott esetben) 4/C. sz. melléklet nyilatkozat a munka elvégzéséhez használt eszközök 5. számú melléklet rendelkezésre állásáról egyéb nyilatkozat 6. számú melléklet aláírási címpéldány másolata egyéb, az alkalmassági igazolása körében előírt nyilatkozatok (adott esetben) 12. Részvételre jelentkezés: Amennyiben Ajánlattevő az eljárásban részt kíván venni, részvételi szándékát április 18- án óráig jelezze a kozbeszerzes@bkv.hu címen. Az eljárásban való részvétel és a jelentkezés előfeltétele, hogy Ajánlattevő regisztrációval rendelkezzen az Electool tendereztető rendszerben. A részvételi szándék jelzésekor kérjük, Ajánlattevő Electool rendszerben regisztrált címét megadni. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben még nem regisztrált az Electool tendereztető rendszerében, arról időben intézkedjen (a regisztrációra akár egy munkanapot is igénybe vehet), mert csak érvényes regisztrációval tud érvényes jelentkezést leadni az előzőekben meghatározott határidőre. Ha az eljárás iránt érdeklődését jelezte, Ajánlatkérő Ajánlattevőnek az Electool tendereztető rendszeren keresztül az eljárásban való részvételre feljogosító meghívót küld. 13. Az eljárás lefolytatása, ajánlatok benyújtása: Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése április 20-án 10:00-ig kizárólag írásban a felületen keresztül tehető. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban kizárólag az elektronikus rendszerben van lehetőség az ajánlat benyújtására. Az ajánlatot és a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat kitöltve és cégszerűen aláírva, digitalizálva az Electool oldalára ( kell feltölteni. Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában az ajánlattételi nyilatkozatban adja meg az elérhetőségéhez szükséges adatokat: ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefaxszáma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása. Az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával az Ajánlattevő kifejezetten nyilatkozik a szerződéstervezet elfogadásáról. 1 Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa bevont alvállalkozóval, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel szemben sem állnak fenn a kizáró okok. Oldal 5 / 17

6 14. Az ajánlatok benyújtásának (feltöltésének) határideje (ajánlattételi határidő): április hónap 27. nap 12 óra 00 perc Az ajánlatok bontása (ajánlati árak megtekintése): április hónap 27. nap 12 óra 01 perc Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően az eredményről az Ajánlattevőket ben is értesíti. 15. Az ajánlatok elbírálásának szempontja és értékelése: Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb ár bírálati szempontja alapján bírálja el. 16. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket. 17. Az ajánlati kötöttség: Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlati kötöttség az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart azzal, hogy ezen időpontot követően ajánlatkérő nyilatkozatot kérhet az ajánlat további fenntartására. Amennyiben ajánlattevő nem nyilatkozik, azt ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát fenntartja. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a felhívást. 18. Eredményhirdetés: Az eljárás nyertese az az (érvényes) ajánlattevő, aki a legalacsonyabb összegű ajánlatot nyújtja be. Az Ajánlatkérő árlejtést tart. Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban (faxon és/vagy e- mailben) értesíti az Ajánlattevőket az árlejtés napját követő 30. napig. Ajánlatkérő az ajánlatok megfelelő értékelése érdekében jogosult az eredményhirdetés napját elhalasztani, amelyről írásban értesíti ajánlattevőket. Az ajánlatot, a felületről letöltött nyilatkozatokat kitöltve, cégszerűen aláírva, összefűzve, egy eredeti példányban, folyamatos lapszámozással ellátva, borítékba/csomagolásba helyezve és lezárva kell benyújtani. Oldal 6 / 17

7 19. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az ajánlati kötöttség az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a felhívást. 20. Egyéb rendelkezések: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a benyújtott ajánlatok értékelésének eredményétől függően, avagy az ajánlattevők által feltett kérdésekre figyelemmel a szerződéses feltételek tekintetében tárgyalást tartson. Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását követően elektronikus árlejtést tart a végleges ajánlati árak kialakítása érdekében. A tárgyalások és árlejtés tartásáról, azok menetéről, feltételeiről, időpontjáról, (informatikai hátteréről) stb. az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt. Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőket kéri fel elektronikus árlejtésre, vagy az ártárgyaláson való részvételre. Az elektronikus árlejtés eredménye alapján kitöltött részletes ártáblázatot az elektronikus árlejtés alapján legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő köteles az elektronikus árlejtést követő 2 munkanapon belül aláírva elektronikus úton PDF vagy JPG formátumban a kozbeszerzes@bkv.hu címre vagy a as faxszámra megküldeni. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és adott esetben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja. A szerződés a nyertes ajánlattevővel, írásban jön létre, mindkét fél általi aláírás időpontjában. 21. Egyéb nyilatkozatok Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy: - az ajánlati felhívásban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vette és elfogadta, - a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozik az Ajánlattételi nyilatkozaton megadott ellenszolgáltatás ellenében, - az elvégzett munkákra minimum 36 hónap időtartamú jótállást vállal, és - kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási kötelezettség keretében felmerült hiba esetén legfeljebb 1 munkanapon belül megkezdi a jótállási kötelezettsége teljesítését, azaz garanciális hibaszemlét tart, ill. a lehető leghamarabb elvégzi a hiba kijavítását. 22. A szerződéskötés tervezett időpontja: június Oldal 7 / 17

8 1. S Z Á M Ú M E L L É K L E T Ajánlattételi nyilatkozat Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály 1072 Budapest, Akácfa u. 15. Az eljárás tárgya: Technológiai optikai kábel kapcsolat megvalósítása M4 kelenföldi járműtelep, M3 Szabó E. tér diszpécserház között Az eljárás száma: VB-92/17. Ajánlattevő cég adatai a. Név:... b. Székhely:... c. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... d. cím:. e. Telefonszám:... f. Kapcsolattartásra kijelölt személy neve, elérhetősége ( cím/telefon/fax szám): ÁFA nélkül számított ajánlati összár: Ft Alulírottak kijelentjük, hogy a felhívásban, a kiegészítő mellékletekben és a Vállalkozási szerződés tervezetben foglalt feltételeket elfogadjuk, jelen ajánlatunkat az ajánlattételi kötöttség időtartama alatt fenntartjuk., év... hó... nap Oldal 8 / 17

9 2. S Z Á M Ú M E L L É K L E T Referencia nyilatkozat Az eljárás tárgya: Technológiai optikai kábel kapcsolat megvalósítása M4 kelenföldi járműtelep, M3 Szabó E. tér diszpécserház között Az eljárás száma: VB-92/17. Teljesítés helye és ideje (év) Szerződést kötő másik fél megnevezése Építési beruházás tárgya és mennyisége A szerződés alapján végzett teljesítés Áfa nélkül számított összértéke A referenciát igazoló személy neve és telefonszáma A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Igen/ Nem, év... hó... nap Oldal 9 / 17

10 3. S Z Á M Ú M E L L É K L E T Nyilatkozat az Alvállalkozó(k)ról Címzett: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály 1072 Budapest Akácfa u. 15. Az eljárás tárgya: Technológiai optikai kábel kapcsolat megvalósítása M4 kelenföldi járműtelep, M3 Szabó E. tér diszpécserház között Az eljárás száma: VB-92/17. Alulírott...(név) a.(cég neve), mint Ajánlattevő nevében nyilatkozattételre jogosult személy a BKV Zrt., mint Ajánlatkérő BKV Zrt. VB-92/17. számú a Technológiai optikai kábel kapcsolat megvalósítása M4 kelenföldi járműtelep, M3 Szabó E. tér diszpécserház között tárgyú eljárásában nyilatkozom, hogy a felhívásban megjelölt tevékenység elvégzéséhez az alábbiakban megnevezett alvállalkozók bevonását tervezzük: Sorszám stb. Alvállalkozó cég neve, székhelye Tevékenység megnevezése Közreműködés mértéke (%), év... hó... nap Oldal 10 / 17

11 4 / A. S Z Á M Ú M E L L É K L E T Versenyeztetési eljárásban ajánlattevői nyilatkozat 2 (kizáró okok nyilatkozata) Az eljárás tárgya: Technológiai optikai kábel kapcsolat megvalósítása M4 kelenföldi járműtelep, M3 Szabó E. tér diszpécserház között Az eljárás száma: VB-92/17. Alulírott..., mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a(z) (cégnév) mint Ajánlattevő a) Nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt, b) Nem függesztette fel tevékenységét; c) Nem követett el gazdasági illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt; d) Nem került jogerősen eltiltásra közbeszerzési eljárásokban való részvételtől; e) Nem szolgáltatott hamis adatot korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban f) a BKV Zrt-vel szemben nem állt illetve nem áll polgári peres eljárásban, egyéb jogvitában, nincs a BKV Zrt-vel szemben fennálló, lejárt kötelezettsége, nem, vagy nem volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a BKV Zrt-vel szemben. Tudomásul veszem, hogy a kizáró okok fennállta vagy azok eljárás során történő bekövetkezése esetén Ajánlatkérő az ajánlatomat érvénytelenné nyilváníthatja., év... hó... nap Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell meghatározott tényekről, körülményekről, melyek fennállása esetén az ajánlattevő nem vehet részt az eljárásban, tehát ki van zárva az ajánlattételből. A kizárás alapja a szerződésszegés veszélye egyfelől az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmatlansága, illetőleg a megfelelő anyagi fedezet hiánya okán, másfelől üzletvitele körében vagy korábbi beszerzési eljárás során elkövetett jogszabálysértő magatartása, illetve szerződésszegése. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatoltan írásbeli nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem esik a kizáró okok hatálya alá. Oldal 11 / 17

12 NYILATKOZAT AZ ADÓZÁSRÓL ÉS A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL A * megjelölt nyilatkozatok közül a megfelelő választandó. 4 / B. S Z Á M Ú M E L L É K L E T ( 1 / 3 O L D A L ) A) Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.** Kelt, év hó.nap VAGY*.. B) Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.*** Kelt, év hó.nap.. ** amennyiben ajánlatkérő szabályozott tőzsdén jegyzett társaság. *** amennyiben ajánlatkérő szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság. Ebben az esetben szükséges a tényleges tulajdonosok köréről nyilatkozni. Oldal 12 / 17

13 Tényleges tulajdonosok ** ** 4 / B. S Z Á M Ú M E L L É K L E T ( 2 / 3 O L D A L ) Kijelentem, hogy az általam képviselt társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti definiált tényleges tulajdonosa megismerhető és az alábbi tényleges tulajdonosok 3 rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel: Név Lakcím VAGY* Kijelentjük, hogy az általunk képviselt társaság a pénzmosásról szóló törvény 3. ra)-rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik, így a 3. re) pontja alapján az vezető tisztségviselő(k) nevéről és állandó lakhelyéről nyilatkozunk: Név Lakcím.. ** ** A tényleges tulajdonosok köréről csak abban az esetben nem szükséges nyilatkozni, ha ajánlattevő gazdasági társaságot szabályozott tőzsdén jegyzik. 3 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti definiált tényleges tulajdonos r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője. Oldal 13 / 17

14 Nyilatkozat a 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezetekről 4 / B. S Z Á M Ú M E L L É K L E T ( 3 / 3 O L D A L ) Kijelentem, hogy az általam képviselt társaságban az alábbiakban megjelölt jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetek rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet neve 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet címe Kijelentem továbbá, hogy a fent megjelölt szervezetek vonatkozásában (ha van ilyen) is fennállnak az alábbiakban meghatározott feltételek. 4 A *megjelölt nyilatkozatok közül a megfelelő aláhúzásával, vagy a nem megfelelő áthúzásával szíveskedjenek jelölni 1. a) EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban rendelkezik adóilletőséggel vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van. VAGY* b) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban nem adózik kedvezményesebben (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna (ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem). 2. a) Kijelentem, hogy a fent megjelölt szervezetek pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti definiált tényleges tulajdonosa megismerhető. 5 VAGY* b) Kijelentem, hogy a fent megjelölt szervezetek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs. Kelt, év hó.nap.. 4 Ajánlattevő társaságban 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet kapcsán szükséges nyilatkozatot tenni. 5 Ajánlattevő társaságban 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet kapcsán szükséges nyilatkozatot tenni. A nyilatkozattétel elegendő, a tényleges tulajdonosok (vagy azok hiányában a vezető tisztségviselők) bemutatása nem szükséges. Oldal 14 / 17

15 4 / C. S Z Á M Ú M E L L É K L E T Versenyeztetési eljárásban ajánlattevői nyilatkozat (kizáró okok nyilatkozata) Az eljárás tárgya: Technológiai optikai kábel kapcsolat megvalósítása M4 kelenföldi járműtelep, M3 Szabó E. tér diszpécserház között Az eljárás száma: VB-92/17. Alulírott..., mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a(z) az általam igénybe vett alvállalkozó illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a) Nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt, b) Nem függesztette fel tevékenységét; c) Nem követett el gazdasági illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt; d) Nem került jogerősen eltiltásra közbeszerzési eljárásokban való részvételtől; e) Nem szolgáltatott hamis adatot korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban f) a BKV Zrt-vel szemben nem állt illetve nem áll polgári peres eljárásban, egyéb jogvitában, nincs a BKV Zrt-vel szemben fennálló, lejárt kötelezettsége, nem, vagy nem volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a BKV Zrt-vel szemben. Tudomásul veszem, hogy a kizáró okok fennállta vagy azok eljárás során történő bekövetkezése esetén Ajánlatkérő az ajánlatomat érvénytelenné nyilváníthatja., év... hó... nap Oldal 15 / 17

16 5. S Z Á M Ú M E L L É K L E T Nyilatkozat a munka elvégzéséhez használt eszközök rendelkezésre állásáról Az eljárás tárgya: Technológiai optikai kábel kapcsolat megvalósítása M4 kelenföldi járműtelep, M3 Szabó E. tér diszpécserház között Az eljárás száma: VB-92/17. Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy munka elvégzéséhez használt eszközök a rendelkezésemre állnak., év... hó... nap Oldal 16 / 17

17 6. S Z Á M Ú M E L L É K L E T Egyéb nyilatkozat Az eljárás tárgya: Technológiai optikai kábel kapcsolat megvalósítása M4 kelenföldi járműtelep, M3 Szabó E. tér diszpécserház között Az eljárás száma: VB-92/17. Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy - az ajánlati felhívásban és annak valamennyi mellékletében, a szerződés tervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, - a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk az Ajánlattételi nyilatkozatban megadott ellenszolgáltatás ellenében, - vállalom, hogy egyes munkákat éjszakai üzemszünetben végezzük, - az elvégzett munkákra 36 hónap jótállást vállalunk, - kötelezettséget vállalunk arra, hogy a jótállási kötelezettségünk keretében felmerült hiba esetén legfeljebb 1 munkanapon belül megkezdjük a jótállási kötelezettségünk teljesítését, azaz garanciális hibaszemlét tartunk, ill. a lehető leghamarabb elvégezzük a hiba kijavítását., év... hó... nap Oldal 17 / 17