E L İ T E R J E S Z T É S

Átírás

1 Elıterjesztés sorszáma: 17. Melléklet: 2 db TÁRGY: Javaslat keretszerzıdés kötésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévı csapadékgyőjtı és elvezetı rendszer jókarba helyezése vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK február 2-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Horváth István polgármester Märcz László igazgatóság vezetı Märcz László igazgatóság vezetı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /2012. ( ) GPB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd MJV Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében levı csapadékelvezetı rendszer (nyílt és zárt csapadékelvezetı csatornák és mőtárgyaik) teljes tisztítására, jókarba helyezésére a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatósága ütemtervet készített a évre. A munkálatok befejezése várhatóan november közepe. A kivitelezés a befogadóktól, azaz a mélyebben fekvı területeken kezdıdik és a magasabban lévı területeken fejezıdik be. A tervezett ütemek a következıek: I. ütem: Kecskés F. utca K-i szakasz Ocskó L. utca Prantner J. utca K-i szakasz Bencze F. utca D-i szakasz Csébi fiúk u. Alpári Gy. u. Halasi A. utca K-i sz. Kövendi S. u. K-i sz. Tartsay V. u. Kecskés Baráth J. utcák közötti szakasz Ny-i oldal Baráth J. u. Sárvíz utca Tartsay V. u. út alatti zárt szakasz (Kecskés F. utca Baráth J. utca között) II. ütem Kecskés F. utca Honvéd Bencze F. utca közötti szakasza Honvéd utca Vasvári P. utca D-i szakasz Prantner J. utca Ny-i szakasz Halasi A. u. Ny-i sz. Kisfaludy utca Alkony utca B.B.Á. Kövendi csomópont alatti áteresz Magura csatorna zárt szakasz (Bencze F. utca alatt a Kövendi S. utcáig) III. ütem Alkotmány utca Dobó utca Vasvári P. utca É-i szakasz Gróf P. utca Flach I. u. Bertók Rné utca Tartsay V. u. folyóka Béketelep Rákóczi u. alatt (Palánki út Delta körforgalom) található út alatti átereszek

3 Damjanich Rákóczi u. alatti zárt vezeték IV. ütem Ady E. utca Tavasz utca Keselyősi út folyóka tisztítása Petıfi u. Csaba u. Árpád u. Liszt F. u. Soós S. utca Epreskert u. V. ütem Hrabovszky u. Batthyány utca Kiss János utca József A. utca Kemény S. utca Halász B. utca Wígand tér Bólyai J. utca Parászta patak, Autóklub mögötti terület tisztítása VI. ütem Séd tisztítása Tüzér u. Kuruc u. Gemenc u. Csap u. Sárköz utca Lajos kir. u. Dr. Nagy István u. Dr. Tóth Lajos u. Alisca utcai hordalékfogó Barátság utca VII. ütem Cinka u. Árnyas u. Major u. Csopak u. Fagyöngy u. Hegyalja u. Barázda u. Vesszı u.

4 Lugas u. Kertész u. Óvoda u. Szilas u. Szılıhegy u. A tervezett gépi és kézi tisztítási munkák elvégzésére javasoljuk keretszerzıdés megkötését a mellékletben található tervezet alapján Szekszárd MJV Önkormányzata 100 % tulajdonában lévı Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel. A keretszerzıdés nettó értéke Ft, mely a évi költségvetési rendelet városüzemeltetési elıirányzatát fogja terhelni. Az elıterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a vállalkozási keretszerzıdést, míg a 2. melléklet a szerzıdés keretében esetlegesen elvégzendı munkák ait. Fentiek alapján kérem a T. Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Szekszárd, január 26. Horváth István polgármester

5 HATÁROZATI JAVASLAT Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévı csapadékgyőjtı és elvezetı rendszer jókarba helyezése vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel kötendı keretszerzıdést és felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására, illetve a jegyzıt annak ellenjegyzésére. Határidı: azonnal Felelıs: Horváth István polgármester, Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

6 1. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény 9. (1) bekezdés ka) pontja alapján egyrészrıl SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Bankszámlaszám: Adóigazgatási szám: Képviseli: Horváth István polgármester mint megrendelı, (a továbbiakban: Megrendelı), másrészrıl a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. Címe: 7100 Epreskert u. 8. Cégjegyzék-szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli : Artim Andrásné ügyvezetı mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 1.) A szerzıdés tárgya: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévı csapadékgyőjtı és elvezetı rendszer jókarba helyezése. 2.) Elvégzendı feladatok: A fıgyőjtık, zárt és nyílt csapadékelvezetı csatornák és tartozékaik (víznyelık, aknák), utcai átereszek gépi és kézi tisztítása. 3.) A szerzıdés értéke: 3.1.) A szerzıdés értéke: nettó ,- Ft. A szerzıdés pontos értéke az egyes tartalmi elemek elıfordulásának gyakoriságától függ. Az egyes munkatételekre vonatkozó értékek a 1. számú mellékletben találhatók meg. A vállalási ár munkanapokon, szabadnapokon, illetve munkaszüneti napokon is a megajánlott ral megegyezı árat jelenti. 3.2.) Az ak minden Vállalkozói fizetési igényt tartalmaznak, -kivéve a speciális gépi tisztítási munkákat, melyek egyedi árajánlat alapján kerülnek megrendelésre- így különösen: a) A kivitelezést elıkészítı munkákkal kapcsolatos költségeket, b) a megvalósítás, kivitelezés költségét a jelen szerzıdés részét képezı, csatolt iratokban meghatározott mőszaki tartalomra az azokban meghatározott minıségő anyagokkal, c) a kivitelezéshez tartozó egyeztetések költségeit;

7 d) a szükséges forgalomelterelés és szabályozás költségeit; e) a megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot, ideértve a környezet megóvási, ırzési, vagyon- és balesetvédelmi költségeket, f) az eltérı munkarendben folytatott munka, illetve hétvégi munkavégzés összes költségeit feltéve, hogy Megrendelı ehhez hozzájárult, g) minden olyan többletmunka költségét, melyek ajánlattételi dokumentációban, illetve az ajánlatban valamilyen formában szerepelnek, függetlenül attól, hogy az ajánlatban a Vállalkozó feltüntette-e a költségeket, h) a felvonulási és ideiglenes melléklétesítményekkel kapcsolatos költségeket, i) az esetleg szükséges munkaszervezéssel kapcsolatos költségeket, j) a garanciális költségeket, k) a munkaterületen lévı anyagok, eszközök, törmelékek stb. elszállítása, a kivitelezés során igénybevett közterület folyamatos tisztántartása és szükség esetén annak eredeti állapotban történı visszaállítása során felmerülı költségeket, l) a kötelezıen elıírt minıségi tanúsítással, technológiai elıírásokkal kapcsolatos költségeket, m) kivitelezéshez szükséges a Megrendelı által nem biztosított hatósági és egyéb engedélyek beszerzési költségeit, n) és minden egyéb, a kivitelezéssel kapcsolatos járulékos költséget. 4.) A teljesítési határidık: 4.1.) A szerzıdés idıtartama: február november ) Vállalkozó a megrendelt munkát a megrendeléstıl számított 3 napon belül köteles megkezdeni. 5.) Megrendelı jogai és kötelezettségei 5.1. Megrendelés Jelen szerzıdés 1. számú mellékletében felsorolt munkák elvégzését esetenként, elıfordulások szerint Megrendelı írásban levélben, vagy faxon - kéri meg Vállalkozótól. Megrendelı és Vállalkozó képviselıje közös helyszíni bejárás után meghatározzák részletesen a kivitelezési feladatokat. Amennyiben a Megrendelı igényli, úgy a Vállalkozó köteles elızetes költségbecslést készíteni az elvégzendı feladatokról. A megrendelés a munka ütemezésére, valamint annak módjára vonatkozhat, a munkavégzés helyének pontos meghatározásával. A megrendelés alapján Vállalkozó köteles az abban foglalt - a munka elvégzéséhez szükséges mértékben megállapított - határidıre a munkát elvégezni. Vállalkozó Felmérési naplóban rögzíti a teljesítés pontos helyét és az elvégzett munkák tételes felsorolását, melyet Megrendelı mőszaki ellenıre igazol. Az igazolás elıtt helyszíni bejárást kell tartani Megrendelı és Vállalkozó képviselıinek. A leigazolt Felmérési naplóban szereplı munkákról készített számlát Megrendelı mőszaki ellenıre felülvizsgálja és leigazolja. Az elszámolás megrendelésenként történik.

8 5.2.) Megrendelı és mőszaki ellenıre a kivitelezést és a felhasználásra kerülı anyagokat folyamatosan ellenırizheti. Nem mentesül a Vállalkozó a felelısség alól, ha a Megrendelı az ellenırzést elmulasztotta vagy nem megfelelıen végezte el. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar) és ezután az ellenırzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles elızetesen megfelelı idıben Megrendelıt a beépítésrıl értesíteni. 5.3.) Ha a Megrendelı a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról, vagy mőszaki ismeretrıl szerez tudomást, ezt a Vállalkozó elızetes hozzájárulása nélkül mással nem közölheti. 5.4.) Megrendelı a vállalkozási díjat a jelen szerzıdésben foglaltak szerint köteles megfizetni Vállalkozónak. 6.) Vállalkozó jogai és kötelezettségei 6.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelı számára a jelen szerzıdésben meghatározott szolgáltatásokat a megrendelések alapján elvégzi A munkavégzéssel kapcsolatban a Vállalkozó köteles Felmérési naplót vezetni. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a Felmérési naplóban kötelesek egymással közölni. A Felmérési naplóba bejegyzésre jogosultak a következık: A Vállalkozó részérıl: név: cím: telefon: telefax: A Megrendelı részérıl: név: Pap Zoltán, Kovács Szilveszter cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. telefon: 74/ ; telefax: 74/ Vállalkozó köteles a Megrendelıt minden olyan körülményrıl haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellı idıre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredı kárért Vállalkozó felelısséggel tartozik Vállalkozó köteles a munkaterületet, valamint az igénybevett közterületet, járdát, úttestet folyamatosan tisztán tartani, a hulladékot, szemetet és törmeléket a munkaterületrıl folyamatosan elszállítani, majd a munkálatok befejezését követıen azokat rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban a Megrendelı birtokába bocsátani. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, Megrendelı jogosult a rendeltetésszerő használathoz szükséges munkálatokat Vállalkozó költségére elvégeztetni.

9 6.5. A munkaterületen bekövetkezett a kivitelezéssel összefüggésbe hozható károk helyreállítása Vállalkozó kötelessége. A helyreállítási kötelezettségét Vállalkozó Felmérési naplóban rögzített idıpontig teljesíti A kivitelezéshez szükséges felvonulási létesítményekrıl, anyagtároló és egyéb depónia helyekrıl Vállalkozó tartozik gondoskodni. A kivitelezési munkák végzéséhez szükséges - Megrendelı által nem biztosított engedélyek (pld. szakhatósági felügyelet, forgalomelterelés, forgalomkorlátozás, stb.) beszerzése Vállalkozó feladatát képezik. A kivitelezés során az elıírásoknak megfelelı táblák kihelyezésérıl Vállalkozó köteles gondoskodni. Ennek elmulasztásából adódó balesetekért Vállalkozó felelısséggel tartozik. Vállalkozónak a kivitelezés idıtartama alatt is biztosítania kell a közúton a közlekedés forgalmát A kivitelezés idıtartama alatt Vállalkozó felelısséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és ırzését, az élet- és vagyonbiztonságot Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a biztosítsa a munka gazdaságos és gyors elvégzését. Vállalkozó a kivitelezés során saját költségén köteles megtenni minden ésszerő lépést a környezet védelme érdekében, a zaj és porhatást megfelelı technológiák alkalmazásával a lehetı legalacsonyabb szintre csökkenteni A kivitelezés során Vállalkozónak minden általános érvényő és eseti jogszabályt, szabványt és egyéb szabályzatot, mely a beruházás megvalósításával, munkavédelemmel, a hibák kijavításával és a fizetendı díjakkal kapcsolatos elıírásokat tartalmaz, be kell tartani és be kell tartatnia Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselıje útján biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés teljes idıtartama alatt. 7.) Alvállalkozó, pótmunka, minıségi követelmények 7.1. Alvállalkozók igénybevétele 7.2. Pótmunka Vállalkozó jogosult alvállalkozókat, illetve a teljesítésben egyébként közremőködıket igénybe venni. A mőszaki szükségességbıl elrendelt pótmunkákat a Vállalkozó külön megrendelés alapján köteles elvégezni (a más megrendeléseknél érvényes teljesítési határidık betartásával) Minıségi követelmények Vállalkozó a mőszaki elıírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok elıírásai a mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minıségi szinthez tartozó teljesítést vállal. Amennyiben valamely építményrész a legmagasabb minıségi szintre vonatkozó elıírásokat nem elégíti ki, úgy Megrendelı kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkent értékő illetve osztályos munkát teljesítésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik

10 annak elbontásához és az újraépítéshez. Vállalkozó az általa beépített anyagok származását és minıségét az anyagok mőbizonylatainak, szállítóleveleinek fénymásolt példányával bizonyítja. 7.4.) Az alkalmazott anyagok és technológiák jóváhagyása: A beépítendı anyagok és az alkalmazni kívánt gyártási és beépítési technológiát a Vállalkozó köteles a Megrendelıvel jóváhagyatni. A Megrendelıi jóváhagyás a Vállalkozó teljes körő felelısségét nem csorbítja és a teljesítését nem hátráltathatja. 7.5.) Kivitelezés alatti forgalomkorlátozások: Vállalkozó köteles közúti csomópontokat érintı, forgalomtereléssel járó teljes, ill. félsávos útlezárás igénylı munkavégzés esetén forgalomszabályozást Megrendelıvel jóváhagyatni. A forgalomszabályozást építményenként különállóan kell tervezni és megvalósítani. Minden más esetben a kivitelezés során az ÚT számú útügyi mőszaki elıírásban rögzítettek szerint kell eljárni. 8.) Mőszaki átadás-átvétel 8.1.) Vállalkozó köteles egy-egy munkafolyamat elvégzése esetén Felmérési naplót, valamint a munka megkezdése elıtt és annak befejezésekor fényképfelvételeket készíteni. 8.2.) Az átadás-átvétel feltétele a hiány- és hibamentes teljesítés, melyet Megrendelı a felmérési napló mőszaki ellenır által történı ellenjegyzésével igazol. Hibás teljesítés esetén jegyzıkönyvben kell feltüntetni a megállapított, illetve a Megrendelı által sérelmezett hibákat. A Megrendelı az átvételt kizárólag olyan hibák esetén tagadhatja meg, amelyek a rendeltetésszerő használatot akadályozzák. Egyéb hibák esetén a jegyzıkönyvben rögzíteni kell a hibát és azt a Felek által egyeztetett idıpontot, ameddig a Vállalkozó köteles a hibát kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó a hibát a megjelölt idıpontig nem javítja ki, a Megrendelı jogosult a hiba kijavításához szükséges munkálatokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 9.) Fizetési feltételek: 9.1.) A szerzıdés pénzügyi finanszírozása: A megvalósításhoz a pénzügyi fedezetet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési rendelete biztosítja. 9.2.) Számla benyújtása A szerzıdés 5.) pontja alapján megrendelt munkák szerzıdésszerő elvégzését követıen Megrendelı számlát elfogad. A munkálatokról Felmérési naplót kell vezetni és a Megrendelı mőszaki ellenıre igazolja az elvégzett munkát. A számla mellékletét képezi a leigazolt Felmérési napló, valamint a munkavégzés elıtti és az elkészült munkákról készített fényképfelvételek, illetve minden, a munkavégzéssel összefüggı dokumentum (Megrendelı által leigazolt fuvarlevelek, szállítólevelek stb.)

11 9.3.) Számla igazolása és kiegyenlítése Vállalkozó a számlát 3 db (1 eredeti, 2 db eredetivel azonos másolati) példányban nyújtja be. Megrendelı a mőszaki ellenır által elızetesen felülvizsgált és leigazolt számlákat a kézhezvételtıl számított 60 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki Vállalkozó vezetett. számú bankszámlájára. Megrendelı fizetési késedelme esetén Vállalkozó jogosult a jegybanki alapkamatnak megfelelı mértékő késedelmi kamatot érvényesíteni Megrendelıvel szemben. Vállalkozó köteles a számlák tartalmára vonatkozó Megrendelıi elıírásokat betartani. A számlák tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek Vállalkozót terhelik. 10.) Érvényes felelısségbiztosítás Vállalkozó a szerzıdés idıtartamára az építési munkák vonatkozásában köteles felelısségbiztosítást kötni, melynek kedvezményezettje Megrendelı. Vállalkozó az erre vonatkozó dokumentumok másolatát a szerzıdés aláírását követı 5 napon belül Megrendelı rendelkezésére bocsátja A dokumentumok késedelmes benyújtása miatt bekövetkezı idıveszteség nem eredményezheti a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetése alóli mentességét. 11.) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek 11.1.) Késedelmi kötbér A Vállalkozónak a neki felróható késedelmes teljesítése esetére kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik. A késedelmi kötbér mértéke bruttó Ft/nap, melyet a Vállalkozó köteles megfizetni, illetve ennyivel csökkentendı a számla összege. A kötbér a szerzıdésszegés napján válik esedékessé. 11.2) Meghiúsulási kötbér Az ajánlattevı által az egyedi szerzıdésekben vállalt feladat ajánlattevınek felróható nem teljesítés esetére az ajánlattevı meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér összege az egyedi megrendelés bruttó ellenértékének 20 %-a.

12 11.3.) Jótállás Az ajánlattevıt jótállási (garanciális) kötelezettség terheli az egyes munkák Felmérési naplóban rögzített teljesítési idıpontjától számítva, melynek idıtartama 12 hónap. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelı által jelzett hibák, azt követıen pedig a Megrendelı által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását - amennyiben az idıjárási körülmények, a javítási technológia lehetıvé teszi azonnal, de legkésıbb Megrendelı megkeresését követı 3 napon belül megkezdi és a mőszakilag indokolt idıtartamon belül befejezi. A hibák mennyiségét és a javítás idıtartamát helyszíni bejárást követıen jegyzıkönyvben rögzítik. A javítás határidejének be nem tartása esetén a 11.1.) pontban (késedelmes teljesítés) rögzítettek a mérvadók. Ellenkezı esetben a Megrendelı jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó költségére és veszélyére. Ennek díját a Vállalkozó nem vitathatja. A Vállalkozó köteles a Megrendelı felszólítására a jelzett hiba területét a felszólítástól számított 24 órán belül lekorlátozni és a forgalomtól elzárni, megelızve ezzel az úthiba következtében elıálló személyi és anyagi kárt. 12.) Felmondás szabályai Megrendelı jogosult jelen szerzıdést azonnali hatállyal felmondani, ha Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 napot. A felmondást írásba kell foglalni. A szerzıdés megszőnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja A szerzıdés megszőnését követıen Megrendelı az addig elvégzett munkát tételes elszámolás után, a beárazott költségvetésben megadott díjakat alapul véve téríti meg Vállalkozónak. Ezen felül Vállalkozó kártérítési igénnyel nem élhet. 13.) Záró rendelkezések A Vállalkozó érdekkörében felmerülı bármely akadály esetén is köteles a tevékenységet elvégezni vagy elvégeztetni. Amennyiben a munkát kényszerőségbıl mással végezteti el, úgy a jelen szerzıdésben meghatározott vállalkozói díjon felüli esetleges költségeket a Vállalkozónak kell fedeznie Szerzıdı Felek az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan együttmőködnek, a teljesítés bármilyen ok miatt történı veszélyeztetése esetén egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal bármelyikük érdekkörében felmerülı károkozástól egymást óvják Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelıt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerzıdés maradéktalan teljesítése elıtt ellene, illetıleg alvállalkozója ellen csıd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles Megrendelıt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerzıdés maradéktalan teljesítését megelızıen tulajdonos változásra, illetıleg jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó haladéktalanul értesíti továbbá Megrendelıt a beruházás építésvezetıjének esetleges változásáról, egyidejőleg az alkalmasságát is igazolja.

13 13.4. Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsıdlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre Felek a szerzıdésbıl eredı jogviták elbírálására a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény és a Polgári törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Felek jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják. Jelen szerzıdés 9 (kilenc) számozott lapból áll és 6 (hat) egymással mindenben megegyezı eredeti példányban készült. Kelt: Szekszárd, február... Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Horváth István polgármester Megrendelı Szekszárdi Víz és Csatornamő Kft. képviseletében Artim Andrásné ügyvezetı Vállalkozó Mellékletek: - 1. számú melléklet: Egységárak - 2. számú melléklet: Felelısségbiztosítási kötvény

14 MINTAKÖLTSÉGVETÉS (1. Rész) - Szakágazat tételjegyzék - 2. sz. melléklet Elıkészítı munkák vállalási ár () tekintetében (Ft) Sorszám Feladat megnevezése Mértékegység 1. fakitermelés cm átm. db fakitermelés cm átm. db bozót és cserjeirtás db padkakaszálás kézzel m rézsőkaszálás kézzel m KRESZ tábla (kihelyez., bont.) db táblatartó oszlop (mobil kihely.,bont.) db bak (kihelyezés, bontás) db útlezáró szalag (kihelyezés, bontás) fm pályaeltakarítás m Alépítményi munkák vállalási ár () tekintetében (Ft) Sorszám Feladat megnevezése Mértékegység 1. többletkarolás (5 m vízsz. 2,5 m. függ.) m anyagmozgatás talicskával 5 m-ig m a makadám rendszerő útalap bontás kézi m b makadám rendszerő útalap bontás gépi m a útalapbeton bontás kézi erıvel m b útalapbeton bontás géppel m a betonpálya burk. bontás kézi erıvel m b betonpálya burk. bontás géppel m kiemelt v. süly. szeg. futósorok bontása fm kerti szegély bontás fm terméskı burk. bontása betonágyazattal m mint elızı, de homokos kavics ágyazattal m kiskı, keramit, betonjárdalap bontása beton ágyazattal m mint elızı, de homokos kavics ágyazattal m a aszf felülető makadám burk. bont. kézzel m b aszf. felülető makadám burk. bont. géppel m a hengerelt és öntött aszfalt bontása kötıréteggel kézi erıvel m b hengerelt és öntött aszfalt bontása kötıréteggel géppel m hézagvágás fm csıkorlát bontása fm közúti acél szalagkorlát bontása db humusz leszedés m humusz terítés m földkitermelés széles sávban (2 m felett) m földkitermelés keskeny sávban (2 m-ig) m

15 21.a 21.b földkitermelés munkaárokból 1-IV. o. tal. kézi erıvel m földkitermelés munkaárokból I-IV. o. tal. géppel m a földkitermelés közmővesített m.árokból III. o. talaj kézi erıvel m b földkitermelés közmővesített m.árokból I- IV. o. talaj géppel m a Ároktisztítás gépi m b Ároktisztítás kézi m Iszapkitermelés m Áteresz kézi tisztítás (3 m hosszig) db Áteresz gépi mosása db Tükörkészítés m Földmőágyazat tömörítése m Padkarendezés kézi m Simító hengerelés m Rézsőképzés m a Földvisszatöltés gépi m a Földvisszatöltés kézi m Föld felrakása géppel m Törmelék felrakása géppel m a föld, törmelék felrakása kézzel I-IV. o. tal. m b föld, törmelék felrakása kézzel V-VII. o. talaj m föld, törmelék szállítás 5 km-ig m föld, törmelék szállítás 5-10 km-ig m föld, törmelék szállítás km-ig m lerakás díj m a konténer szállítás I-IV. o. m b konténer szállítás V-VII. o. m mőtárgy beton bontás m Építési munkák vállalási ár () tekintetében (Ft) Sorszám Feladat megnevezése Mértékegység 1. talajjavító réteg készítés homokból m mint elızı, de homokos kavicsból m szórt alap készítés 20/55-bıl (teregetéssel tömörítéssel) m földút javítás 0/30-as zúzalékból (teregetéssel,tömörítéssel) m beton burkolatalap készítés változó vtg. 2,0 m sávszélességig C-4 j. betonból m beton burkolatalap készítés változó vtg. 2,0 m sávszélességig C-6 j. betonból fm beton burkolatalap készítés változó vtg. 2,0 m sávszélességig C-8 j. betonból fm beton burkolatalap készítés változó vtg. 2,0 m-nél nagyobb szélességben C-4 j. betonból m

16 beton burkolatalap készítés változó vtg. 2.0 m-nél nagyobb szélességben C-6 jelő betonból m beton burkolatalap készítés változó vtg. 2,0 m-nél nagyobb szélességben C-8 j. betonból m viacolor burkolat készítése meglévı alapra, vagy ágyazatra (szürke "Balaton" v. Mecsek kód m mint elızı, de meglévı kıbıl m betonlap burkolat készítése meglévı ágyazatra hézagolással 40x40x6-os betonlapból m mint elızı, de meglévı betonlapokból m betonlap burkolat készítése meglévı ágyazatra hézagolással 40x40x10-es betonlapból m mint elızı, de meglévı betonlapokból m mederburkolat készítése betonlappal, hézagolással, fejgerendával 40x40x10 lapokból m mint elızı, de fejgerenda nélkül m egysoros csıkorlát készítése, földmunkával, lábak betonozásával, festéssel fm csıkorlát készítése földmunkával, festéssel, lábak betonozásával fm egysoros csıkorlát festése (elıkészítéssel) fm terméskı támfal javítása kıpótlással, elıkészítéssel m a 23.b 24. öntött aszfalt burkolat készítése 3 cm vtgban. m hengerelt aszfalt burkolat készítése 3 cm vtg-ban. m hézagjavítás cementhabarccsal meglévı burkolatban, vagy támfalon, vízszintes felületen. m hézagjavítás cementhabarccsal meglévı burkolatban, vagy támfalon ferde v. függıleges felületen. m Terelıgát építése és bontása (C-10 beton) m síkzsaluzás m íves zsaluzás m dilatációs hézag, vagy burkolat repedés 29. kiöntése bitumennel. fm mőtárgy betonozás C 16 betonból m burkolat készítése 2 m sávszélességi C-20 j. betonból m burkolat készítése 2 m sávszélességig C- 16 betonból m burkolat készítése 2 m nagyobb szélességben C-20 j. betonból m

17 burkolat készítés 2 m-nél nagyobb szélességben C-16 jelő betonból fm kiemelt v. döntött szegély készítése alapárok kiemeléssel, alapgerendával, megtámasztással, hézagolással, elıregyártott szegélyelemekbıl fm kiemelt v. döntött szegély készítése alap árok kiemeléssel, alapgerendával, megtámasztással, hézagolással, bontott szegélyelemekbıl kiemelt v. döntött szegély készítése alapárok kiemeléssel, alapgerendával, megtámasztással hasított v. faragott kıbıl (meglévı) fm süllyesztett szegély v. futósor készítése alapárok kiemeléssel, alapgerendával, hézagolással, elıregyárott szegélyelembıl fm süllyesztett szegély v. futósor készítése alapárok kiemeléssel,alapgerendával, hézagolással, bontott szegélyelembıl fm süllyesztett szegély v. futósor készítése alapárok kiemeléssel,alapgerendával, hézagolással, hasított kıbıl, nagykıbıl (meglévı) fm süllyesztett szegély v. futósor készítése alapárok kiemeléssel alapgerendával, hézagolással, 40x40x 10-es mederlapból fm süllyesztett szegély v. futósor készítése alapárok kiemeléssel,alapgerendával, hézagolással, 40x40x l0-es folyókaelembıl fm futósor készítése alapárok kiemeléssel,alapgerendával, hézagolással, új kerti szegélybıl (40x20x6) fm futósor készítése alapárok kiemeléssel,alapgerendával, hézagolással, meglévı kerti szegélybıl fm kiskockakı burkolat készítése meglévı kıbıl, homokágyazattal (válogatás, tisztítás) m gyephézagos burkolat készítése elıregyártott elemekbıl, (40x40x 10) meglévı ágyazatra termıföld kiékeléssel, füvesítéssel m mint elızı,csak bontott elemekbıl m MINTAKÖLTSÉGVETÉS (2. Rész) - Szakágazat tételjegyzék - A Tételcsoport: 1100 Burkolatok repedéseinek javítása vállalási ár () tekintetében Tételszám Feladat megnevezése Mértékegység (Ft) 1110 Bitumenemulziós kiöntés fm

18 B Tételcsoport 1200 felületi kopások, hálós repedések javítása vállalási ár () tekintetében Tételszám Feladat megnevezése Mértékegység (Ft) 1210 Javítás felületi bevonattal fm C Tételcsoport cm-nél sekélyebb kátyúk javítása vállalási ár () tekintetében (Ft) Tételszám Feladat megnevezése Mértékegység 1310 Kátyúzás hideg aszfalttal t Kátyúzás AB-5 jelő aszfaltbetonnal t Öntött aszfalttal t D Tételcsoport cm-nél mélyebb kátyúk javítása vállalási ár () tekintetében (Ft) Tételszám Feladat megnevezése Mértékegység Zúzottkı alapréteg készítése t Hidegaszfalt záróréteg t Ab-5. Jelő aszfaltbeton záróréteg t Ab 5. Jelő aszfaltbetonnal (főrészeléssel) t AB-5 jelő aszfaltbetonnal (légkalapáccsal) t AB-12 jelő aszfaltbeton (főrészeléssel) t AB-1 2 jelő aszfaltbeton (légkal.) t Öntött aszfalt (főtrészeléssel) t Öntött aszfalt (légkalapáccsal) t E Tételcsoport 1500 téli burkolatjavítás vállalási ár () tekintetében Tételszám Feladat megnevezése Mértékegység (Ft) 1510 Burkolatjavítás hidegaszfalttal t F Tételcsoport 1600 győrıdések és keréknyomvályú javítása vállalási ár () tekintetében Tételszám Feladat megnevezése Mértékegység (Ft) Győrıdések javítása AB 12 jelő 1610 aszfaltbetonnal t Keréknyomvályú javítása AB 5 jelő 1620 aszfaltbetonnal t Aszfaltmarás 2,0 vtg-ig m Aszfaltmarás további 1,0 cm m

19 G Tételcsoport 1700 téli burkolatjavítása vállalási ár () tekintetében (Ft) Tételszám Feladat megnevezése Mértékegység 1710 AB-5 jelő aszfaltbetonnal (kézi) t AB-12 jelő aszfaltbetonnal (kézi) t AB-5 jelő aszfaltbetonnal (gépi) t AB-12 j- aszfaltbetonnal (gépi) t Öntött aszfalttal t H Tételcsoport 1800 közmőaknák szintbeemelése vállalási ár () tekintetében (Ft) Tételszám Feladat megnevezése Mértékegység 1810 Kismérető régi db Nagymérető régi db Kismérető új db Nagymérető új db Víznyelı új db Víznyelı új szatmári db