DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő. MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt Oroszlány, Külterület 0718/ október

Átírás

1 DOKUMENTÁCIÓ A 37,5 MWth kilépő összteljesítményű, forróvizes, földgáztüzelésű fűtőmű kiegészítő segédrendszereinek tárgyú - a Kbt. harmadik része alkalmazásában, - hirdetmény közzétételével indult tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz Ajánlatkérő MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt Oroszlány, Külterület 0718/ október 1

2 TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezetés I. Fejezet Részvételi felhívás 5 II. Fejezet Nyilatkozat minták 26 III. Fejezet Műszaki leírás 36 2

3 BEVEZETÉS A MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. 37,5 MWth kilépő összteljesítményű, forróvizes, földgáztüzelésű fűtőmű kiegészítő segédrendszereinek komplett, kulcsrakész megvalósítása kiegészítő szolgáltatásokkal tárgyában, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le a közbeszerzésről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. része szerint, és a 289/2011. Korm. rendelet alkalmazásával. Az eljárás első szakaszában (továbbiakban: részvételi szakasz) a megfelelő részvételi jelentkezés, az eljárás második szakaszában (továbbiakban: ajánlattételi szakasz) a megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében a jelen t bocsátjuk a részvételre jelentkezők, valamint az eljárás második szakaszában az ajánlattevők rendelkezésére. Részvételi szakaszban az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt. Az alkalmasnak minősített, érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők részére az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást küld és felkéri Őket ajánlatuk benyújtására. A részvételre jelentkező a részvételi szakaszban nem tehet ajánlatot, ajánlattételre kizárólag az ajánlattételi felhívás megküldését követően - az eljárás ajánlattételi szakaszában kerülhet sor! Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt ában foglaltakra, azaz, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.) A közös részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára a részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. ], a hiánypótlás [67. ], a felvilágosítás [67. ] és indokolás [ ] kérése esetében az ajánlatkérő a közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a képviselőnek küldi meg. Az egy közös részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a második szakaszban, az ajánlattételi szakaszban, az ajánlattételi felhívásban kívánja rögzíteni a tárgyalás szabályait, pontos időpontját. A Kbt. 28. (1) bekezdése értelmében ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 3

4 c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (55. (5) bekezdés). 4

5 ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [x] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. Postai cím: Külterület hrsz Külterület 0718/7 Város/Község Oroszlány Postai irányítószám: 2840 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Fermann József herfer@vert.hu Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [ ] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 5

6 A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [ ] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa [ ] Központi szintű [x] Közszolgáltató [ ] Regionális/helyi szintű [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK [ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Honvédelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Egészségügy I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK [x] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [ ] Vasúti szolgáltatások [ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások 6

7 [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [ ] Kikötői tevékenységek [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése [ ] Repülőtéri tevékenységek [ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) [x] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás megrendelés [ ] Kivitelezés [x] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Építési koncesszió 7

8 [ ] Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: 2840 Oroszlány 0718/9 hrsz-ú NUTS-kód: HU212 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk [x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul [ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul [ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) [ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma 8 [ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 37,5 MWth kilépő összteljesítményű, forróvizes, földgáztüzelésű fűtőmű kiegészítő segédrendszereinek II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgy(ak)

9 II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): [ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) A évben megvalósuló 37,5 (3x12,5) MWth kilépő összteljesítményű, forróvízes, földgáztüzelésű fűtőmű kiegészítése az önálló működéshez szükséges segédrendszerekkel (gázkazánház épület bővítése, távhő forróvíz keringetés, nyomástartás, RO rendszerű vízlágyító, önálló tűzivíz ellátó rendszer, villamos és irányítástechnika rendszer ), csatlakoztatva ezeket a meglévő 1.ütemi technológiához, a meglévő épület bővítésével kompletten, kulcsrakészen megvalósítva, kiegészítő szolgáltatásokkal (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, szerelés, üzembe helyezés, próbaüzem, betanítás) a vállalkozói szerződés 1.sz mellékletben rögzített műszaki specifikáció szerint. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között 9

10 (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE A (tervezett) időtartam hónapban: 7 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 1.1. Késedelmi kötbér: próbaüzem befejezését, napját, kötbérköteles határidőnként határozza meg ajánlatkérő. A határidő be nem tartása esetén Vállalkozó kötbér megfizetésére köteles, a kötbér mértéke a nettó Szerződéses Ár 1 %-a, minden késedelmesen megkezdett nap után Hibás teljesítés esetén a kötbér: a Felek megállapodtak abban, hogy ha a Vállalkozó a Funkcionális garancia előírt értékeit nem teljesíti, akkor kötbér megfizetésére köteles. A kötbér mértéke a nettó Szerződéses Ár 1 %-a A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér együttes összege a nettó Szerződés Ár 30 %- a. A kötbér maximumának elérésére Megrendelő, mint meghiúsulási okra hivatkozhat, és jogosult a szerződést felmondani Nem teljesítési kötbér: a Felek megállapodtak abban, hogy ha a Vállalkozó a Rendelkezésre állási garancia szerződés mellékletében előírt értékeit nem teljesíti, akkor a Vállalkozó kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke az alábbi: - A jótállási időszakban, ha a fűtőmű bővítmény berendezései nem teljesíti külön-külön a jótállás figyelembevételével évente a Rendelkezési garanciaként a Szerződésben meghatározott értéket, akkor minden megkezdett 0,25 % pontos csökkenést figyelembe véve Vállalkozó köteles a nettó Szerződéses Árra vetítve 1 % kötbér megfizetésére. Az ajánlatkérő az alábbi biztosítékokat kéri: Jótállási biztosíték, melyet a működési átvételt 5 munkanappal megelőzően kell nyújtani 10

11 a nettó Szerződéses Ár 5 %-ra. Előleg visszafizetési garancia, melyet a szerződés aláírását követő 10 napon belül kell nyújtani, a nettó Szerződéses Ár 20 %-ra. Teljesítési biztosíték, melyet a szerződés aláírását követő 10 napon belül kell nyújtani, a nettó Szerződéses Ár 5 %-ra. Ajánlatkérő a biztosítékok ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél Erste Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), ajánlatkérő bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy banki készfizető kezesség biztosításával szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel. Ajánlatkérő valamennyi biztosíték rendelkezésre állását attól az időponttól követeli meg, melytől kezdve a biztosítékkal a biztosított esemény bekövetkezhet, de legkorábban a szerződéskötés időpontjától. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet saját forrásból ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítés esetén teljesítés igazolást állít ki a Kbt (1) bekezdése szerint, a teljesítés elfogadásától számított 5 munkanapon belül. Ajánlatkérő fizetési feltételeknél hivatkozni kíván a Kbt (2) és (3) bekezdésére és a Kbt ában foglaltakra. Alvállalkozók igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm rendelet 14. -ában foglaltak szerint teljesíti az ellenszolgáltatás ajánlatkérő. Vállalkozó részszámlákat jogosult kibocsájtani, figyelemmel a 306/2011. (XII.23.) Korm rendelet 13. -ában foglaltakra. Ajánlattevő a számlát a teljesítési igazolás kiállítása napját követő 10 munkanapon belül köteles benyújtani Ajánlatkérő részére. A benyújtott számla (számlák) kiegyenlítése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:130. (1) bekezdése szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik. Ajánlatkérő a vállalkozói díj nettó összegének 20%-ára előleget biztosít. (306/2011. (XII.23.) Korm rendelet 12. -a szerint) Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:155. (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A részletes fizetési feltételeket a szerződés és az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet és projekt társaság létrehozását sem (Kbt. 27. (2) bekezdés). III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: 11

12 III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdése és a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban továbbá nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. Igazolási mód: részvételre jelentkezőnek a Kbt (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-kb) pontja, a Kbt. 56. (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn. A részvételre jelentkező a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok hiányát a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. ib) vagy a 4. fc) alpontja szerint köteles igazolni. A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. alapján a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. A részvételre jelentkező köteles választása szerint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. a) vagy b) pontja szerint igazolni azt, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolása során a részvételre jelentkezőnek tekintettel kell lenniük a Közbeszerzési Hatóság a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló útmutatóira [KÉ 2014/57. szám (2014/05/16) és KÉ 2012/61. szám (2012/06/01)]. Az útmutatók elérhetők a oldalon. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) 12

13 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. /1/ bekezdés c. pontja alapján részvételre jelentkező az előző három üzleti évre vonatkozóan - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát nyújtsa be, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha a részvételre jelentkező a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ezzel kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Amennyiben a részvételre jelentkező három évnél rövidebb üzleti éve működik, úgy a teljes nettó árbevétele évente ,-Ft összeget el kell érnie az alkalmassága megítéléséhez. A (közös) részvételi jelentkező a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdés szerint bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a következő esetekben: ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan, ha a részvételre jelentkező az előző három üzleti évben a teljes árbevétele nem haladta meg évente a ,-Ft összeget. 13

14 rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, az előző bekezdésben foglalt esetektől eltérően akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskori ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételre jelentkezőre, a közös részvételre jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) az alkalmasság igazolásához csatolnia kell: M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év legjelentősebb 10 MWth összteljesítményű gázkazánház épület és távhő forróvíz keringetés, nyomástartás, RO rendszerű vízlágyító és villamos és irányítástechnika komplett,kulcsrakész megvalósítása tervezés, építés,engedélyeztetés, szerelés,üzembe Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan, ha részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a közbeszerzés teljesítéséhez nem rendelkezik legalább egy vagy több szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) legalább 10 MWth összteljesítményű gázkazánház épület és távhő forróvíz keringetés, nyomástartás, RO rendszerű vízlágyító, önálló tüzivíz ellátó rendszer, villamos és irányítástechnika rendszer komplett,kulcsrakész megvalósítása tervezés, építés, engedélyeztetés, szerelés, üzembe helyezés, próbaüzem, referenciával, és a szerződés ellenértéke nem éri el legalább a nettó HUF -t. A referenciát maximum 3 db szerződéssel 14

15 helyezés, próbaüzem, tevékenységeinek ismertetését legalább az alábbi tartalommal: - teljesítés ideje, - az építési beruházás tárgya, - a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, - az ellenszolgáltatás nettó összege, - a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. (5) bekezdése szerint kell igazolni, utalva a 310/2011. (XII.23.) Korm rendelet 16. (3) bekezdésére. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. A részvételre jelentkező a műszaki és a szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdés a) és b) pontja szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A más szervezet kapacitása révén nyújtott referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételre jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. lehet teljesíteni. Ajánlatkérő a fenti dokumentum benyújtása helyett elfogadja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelő igazolást is az M1. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem 15

16 III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] nem (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét [ ] igen [ ] nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: [ ] Nyílt [ ] Meghívásos [ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: [ ] Versenypárbeszéd [ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: [ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: [ ] Nyílt [ ] Meghívásos [x] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 16

17 [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [x] nem IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) [ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY [x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Részszempont Súlyszám 1. A legalacsonyabb ajánlati ár 95 A tárgyi vállalkozás műszaki terjedelemébe tartozó szervíz szolgáltatás 2. biztosítása 16 órán belüli helyszíni üzemzavar elhárítással 5 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 17

18 IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 4/2015 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) [ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) [ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/10/20 (év/hó/nap ) Időpont: 12:00 A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/10/20 (év/hó/nap) Időpont: 12:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: 2015/10/28 (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók [ ] Az EU bármely hivatalos nyelve [x] Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU [ ] Egyéb: [ ] Magyar 18

19 IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/10/20 (év/hó/nap) Időpont: 12:00 Hely: MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt Oroszlány, külterület 0718/10 hrsz. I. em. tanácsterem. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. /2/ bekezdésében megjelöltek V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) Ajánlatkérő a Kbt a alapján elvégzi az ajánlatok értékelését, majd ezt követően az első értékelés alapján érvényes ajánlattevőkkel tárgyal. Az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel két fordulóban, az első fordulóban együttesen, míg a második fordulóban külön-külön kíván tárgyalni. A tárgyalásokon a felek a műszaki (első forduló) és a szerződéses (második forduló) feltételekről tárgyalnak. Az ajánlattevőknek a tárgyalások lezárását követően írásban végső ajánlatot kell tenniük. Az ajánlattevőt a 19

20 tárgyaláson képviselő személynek igazolnia kell a képviseleti jogosultságát. A tárgyalás lefolytatásának menetét, szabályait és az ajánlattételi szakasz egyéb eljárási időpontjait az ajánlattételi felhívás fogja részletesen tartalmazni. Az első tárgyalás tervezett időpontja: Kbt. 91. (1) bekezdés l)-m) pontjaival összhangban az ajánlattételi felhívásban kerül ismertetésre. V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció letölthető: vagy személyesen átvehető a kapcsolattartási ponton (I.1. pont szerint) A dokumentációért fizetni nem kell. A dokumentáció átvehető 2015/10/20 12:00 óráig. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: A legalacsonyabb ajánlati ár: 95 Ajánlati ár értékelésénél 100 pontot kell adni arra az ajánlatra, ahol az ajánlattevő a legolcsóbb ajánlatot adta. Az 1 és a 100 pont között arányosítással kell pontozni a megadott ajánlati ár függvényében. A tárgyi vállalkozás műszaki terjedelemébe tartozó szerviz szolgáltatás biztosítása 16 órán belüli helyszíni üzemzavar elhárítással: 5 Szerviz szolgáltatás idejének értékelésénél 100 pontot kell adni arra az ajánlatra, ahol az ajánlattevő a legrövidebb szerviz időt adta. Az 1 és a 100 pont között arányosítással kell pontozni a megadott szerviz idő függvényében. V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1 és a 100 pont között arányosítással kell pontozni a megadott ajánlati ár függvényében. Az 1 és a 100 pont között arányosítással kell pontozni a megadott szerviz idő függvényében. V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak [x] igen [ ] nem Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P1 és M1 pontok V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 20

21 Ajánlatkérő az eljárás második (ajánlattételi) szakaszában az ajánlattételt a Kbt a szerint ajánlati biztosíték nyújtásához fogja kötni. Az ajánlattevő ajánlati biztosítékot kell benyújtania a végső ajánlattételi határidőig, amelynek összege bruttó ,-Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető átutalással az ajánlatkérőnek az Erste Bank Hungary Nyrt.- nél vezetett számú bankszámlára, ajánlatkérő által elfogadott bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalás tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak a végső ajánlattétel időpontjában rendelkezésre kell állnia, és érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártáig, amely a végső ajánlattételi határidőtől számított 30. nap. Az ajánlati biztosítékot eredeti vagy hiteles másolati példányban, nem magyar nyelvű kiállítása esetén magyar fordításban is kell benyújtani, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] nem V.4) Egyéb információk: 1.Ajánlatkérő a Kbt.77. -a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden részvételre jelentkező részére faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja. 2. Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 40. (1) bekezdése alapján részvételi jelentkezésében meg kell jelölnie a) közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 3. Amennyiben részvételre jelentkező, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a részvételi jelentkezésében- átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. 4. Munkanapokon 8.00 és óra között lehet benyújtani a részvételi jelentkezéseket, a részvételi határidő lejártának napján 8.00 és óra között. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét, hogy az Ajánlatkérőnél portaszolgálat működik, és az épületbe való beléptetés esetenként elhúzódik. Az adottságból eredő esetleges késedelem a részvételre jelentkező kockázata. A postai feladásból származó késedelem (amennyiben a részvételi jelentkezés nem érkezik be a megadott címre a részvételi határidőig) szintén a részvételre jelentkező kockázata. A postán benyújtott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb a részvételi határidőig az ajánlatkérő részéről a részvételi jelentkezés átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. 5. Az Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlást és a felvilágosítás kérését a Kbt. 67. és 93. (2) bekezdésében foglaltak szerinti biztosítja. Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, Ajánlatkérő azt egy körben (azaz még egy alkalommal) biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy az új gazdasági szereplő helyett, illetve mellett további új gazdasági szereplő bevonását már kizárja. 21

22 6. Dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. 7. Részvételi jelentkezés beadásának formája: kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban papíralapon 1 db eredeti és az eredetivel megegyező 1 db elektronikus (CD vagy DVD) példányban kell benyújtani. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy az részvételi jelentkezés elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Eltérés esetén az eredeti nyomtatott formában foglaltak az irányadóak. A csomagoláson fel kell tüntetni, hogy 37,5 MWth kilépő összteljesítményű, forróvizes, földgáztüzelésű fűtőmű kiegészítő segédrendszereinek komplett, kulcsrakész megvalósítása, kiegészítő szolgáltatásokkal.a részvételi jelentkezés a jelentkezési határidő lejárta előtt nem bontható fel!. 8. A dokumentáció teljes terjedelemben ingyenesen közvetlenül elektronikus úton hozzáférhető a www. mvm-oef.hu/kozbeszerzes oldalon 9. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja és helye: Dátum: Időpont: 12:00 óra Helyszín: MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt Oroszlány, külterület 0718/10 hrsz. I. em. tanácsterem. 10. A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 62. /2/ bekezdésében megjelöltek. 11. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező a Kbt. 60. (4) bekezdése alapján nem tehet ajánlatot. 12. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: Részvételre jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. (6) bekezdése szerint. 14. Ajánlatkérő szigorúbban határozza meg az alkalmassági követelményeket a 310/2011 (XII.23.)Korm. rendelet 20. (4) bekezdésében meghatározottak szerint. (III.2.2., III.2.3.) 15. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell, hogy a részvételi felhívásban és a kiegészítő iratokban foglalt tartalmi, formai követelményeket elfogadja. 16. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a kiegészítő tájékoztatások átvételéről, és arról, hogy a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat figyelembe vették a részvételi jelentkezések kidolgozása során. 17. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. (5) bekezdés). 18.Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, a részvételre jelentkező általi felelős fordítást is elfogadja. A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával." A részvételre jelentkező felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket a részvételre jelentkezőnek viselnie kell. 19.A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 20.Építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a 22

23 szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni. 21.A 289/2011. (XII.22.) Korm rendelet 5. (1) bekezdését akként kívánja alkalmazni ajánlatkérő, hogy a részvételi határidőt sürgősségre hivatkozással 10 napra kívánja rövidíteni, melynek indoka, hogy január 1. napjától a Vértesi Erőmű Zrt. a hő-, és villamosenergia termelését szünetelteti, ezért a távhő termelést az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. veszi át, így a kazánház teljesen önálló működése - mely jelen beruházással valósítható meg, elengedhetetlen. V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2015/10/08 (év/hó/nap) A. MELLÉKLET További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: Fax: 23

24 Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: Fax: Internetcím (URL): IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS: 1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 24

25 3) MENNYISÉG (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

26 II. FEJEZET Nyilatkozat minták 1. sz. minta FELOLVASÓLAP amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek a részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetésre kerülnek Részvételre jelentkező adatai: Neve:... Székhelye:... Cégjegyzékszáma és adószáma: Cégjegyzésre jogosult személy neve:... Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet Neve, beosztása:... telefon száma:... fax: , 20.. év hó.nap. (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 26

27 2. sz. minta RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ NYILATKOZAT 1 a Kbt. 60. (2) bekezdése szerint Alulírott.. (név) az Részvételre jelentkező (cégnév) nevében nyilatkozok arról, hogy az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. által a 37,5 MWth kilépő összteljesítményű, forróvizes, földgáztüzelésű fűtőmű kiegészítő segédrendszereinek tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a(z).. (cégnév) Részvételre jelentkező részt kíván venni. Kijelentjük, hogy a részvételi felhívást és a t átvizsgáltuk, megértettük, és nyilatkozunk, hogy részvételi jelentkezést nyújtunk be, amelyet a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettünk el és nyújtunk be. A részvételi felhívásban közölt feltételeket elfogadjuk. Az általam képviselt cég a Kkvt. szerint: mikrovállalkozásnak minősül; kisvállalkozásnak minősül; középvállalkozásnak minősül; nem minősül KKV-nak hó... nap. (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 1 Közös részvételi jelentkezés esetén minden részvételre jelentkező adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot minden részvételre jelentkezőnek cégszerűen alá kell írnia, vagy a közös részvételre jelentkezők nevében a meghatalmazott részvételre jelentkezőnek kell cégszerűen aláírnia! 27

28 3. sz. minta NYILATKOZAT A Kbt. 40. (1) bek. a) és b) pont alapján Alulírott.., mint az (cég.) ( székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt részvételre jelentkező a szerződés teljesítése során a) 10%-ot el nem érő mértékben alvállalkozót *nem vesz igénybe *az alábbiak tekintetében vesz igénybe: 1) - az alábbiak tekintetében. 2) - az alábbiak tekintetében. b) 10%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben alvállalkozót *nem vesz igénybe *az alábbiak tekintetében vesz igénybe: 1) - név:. - cím:. - az alábbiak tekintetében. a teljesítés %-ban 2) - név:. - cím:. - az alábbiak tekintetében. a teljesítés %-ban, 20.. év hó.nap.. (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) *megfelelő aláhúzandó 28

29 4. sz. minta NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELRŐL A Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele az alábbiak szerint alakult: Év közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel (Ft), 20.. év hó.nap.. (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 29

30 5. sz. minta NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 56. (1)-(2) bekezdése alapján Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló törvény 56. (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 56. (1) bekezdés a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 7/A. -a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 30

31 elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 56. (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni., 20.. év hó.nap.. (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 31