Helyesbítés - A PTE Közgazdaságtudományi Kar új épületének kivitelezése a Modern Városok Program keretében (University Business Center)

Átírás

1 Helyesbítés - A PTE Közgazdaságtudományi Kar új épületének kivitelezése a Modern Városok Program keretében (University Business Center) Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/19 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1444/2018 CPV Kód: Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Módosítás/helyesbítés/visszavonás Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem Nemzeti azonosítószám: AK16341 Postai cím: Vasvári Pál utca 4 Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7622 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Szabó-Gothard Máté Telefon: kozbeszerzes@pte.hu Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) II.1) Meghatározás 1

2 II.1.1) Elnevezés: A PTE Közgazdaságtudományi Kar új épületének kivitelezése a Modern Városok Program keretében (University Business Center) Hivatkozási szám: II.1.2) II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A PTE Közgazdaságtudományi Kar új épületének kivitelezése a Modern Városok Program keretében (University Business Center) IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2017 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás V.1) A módosítandó vagy megadandó információ V.1.1) A módosítás oka x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát) III Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF) Nyertes ajánlattevő 5 darab részszámla és egy darab végszámla kiállítására jogosult a dokumentációban részletezetteknek megfelelően A Vállalkozói díjra vonatkozó részszámlák és végszámla (továbbiakban együtt: Számlák) 2

3 megfizetése a Kbt (1), (2), (3), (5) és (6) bekezdése szerint - figyelemmel, az Art. 36/A -ában foglalt rendelkezésekre is, 30 napon belül, banki átutalással történik azzal, hogy amennyiben a Vállalkozó a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, a Kivitelezési munkákra és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra eső díjrészre vonatkozó számla kifizetése a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a 322/2015 (X. 30.) Kormányrendelet 32/A -ában foglalt szabályok szerint történik. Ajánlatkérő a Kbt (7) bekezdése szerint lehetőséget biztosít előleg igénybevételére. Az előleg mértéke a - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-a lehet, de legfeljebb hetvenötmillió forint. Amennyiben a Vállalkozó előleget kíván igénybe venni, köteles a Megrendelőnek előleg igénylő dokumentumot küldeni, amelyen köteles megjelölni az igényelt előleg összegét. Az előleg kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. -ában foglaltak szerint történik. Az előleg összegét a Megrendelő a részszámlákból egyenlő részekre bontva jogosult levonni. Az előleget a Megrendelő legkésőbb az építési terület átadásától számított 15 napon belül köteles megfizetni. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. (1) bek. irányadó. A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF) Nyertes ajánlattevő 5 darab részszámla és egy darab végszámla kiállítására jogosult a dokumentációban részletezetteknek megfelelően A Vállalkozói díjra vonatkozó részszámlák és végszámla (továbbiakban együtt: Számlák) megfizetése a Kbt (1), (2), (3), (5) és (6) bekezdése szerint 30 napon belül, banki átutalással történik azzal, hogy amennyiben a Vállalkozó a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, a Kivitelezési munkákra és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra eső díjrészre vonatkozó számla kifizetése a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a 322/2015 (X. 30.) Kormányrendelet 32/A-32/B -ában foglalt szabályok szerint történik. Ajánlatkérő a Kbt (7) bekezdése szerint lehetőséget biztosít előleg igénybevételére. Az előleg mértéke a - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-a lehet, de legfeljebb hetvenötmillió forint. Amennyiben a Vállalkozó előleget kíván igénybe venni, köteles a Megrendelőnek előleg igénylő dokumentumot küldeni, amelyen köteles megjelölni az igényelt előleg összegét. Az előleg kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. -ában foglaltak szerint történik. Az előleg összegét a Megrendelő a részszámlákból egyenlő részekre bontva jogosult levonni. Az előleget a Megrendelő legkésőbb az építési terület átadásától számított 15 napon belül köteles megfizetni. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. (1) bek. irányadó. A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 3

4 IV Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2018/01/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) 4

5 Dátum: 2018/02/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) IV Az ajánlati kötöttség végső dátuma: Dátum: 2018/03/27 (éééé/hh/nn) Dátum: 2018/04/20 (éééé/hh/nn) 5

6 IV Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2018/01/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Dátum: 2018/02/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) VI Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 53. (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít. Ajánlatkérő kérelmet nyújtott be Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához az alábbiak szerint: - Ajánlatkérő kérelmezte, hogy Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítsa a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és szabályozási tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII. 21.) rendeletét (továbbiakban: PÉSZ) oly módon, hogy az Épülethez tartozó parkoló kialakítására az Ajánlatkérő Sport utcai telephelyén nyíljon lehetőség. - A településkép védelméről szóló évi LXXIV. törvény 16. (2) bekezdése értelmében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének október 01. napjáig kell megalkotnia és elfogadnia településképi rendeletét. Az Ajánlatkérő azzal a kéréssel fordult Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a rendelet megalkotása során vegye figyelembe és olyan módon alkossa meg rendeletét, hogy az Épület ún. lapostetővel megvalósítható legyen. A Kbt (12) bekezdése alapján a Szerződés akkor lép hatályba, ha a fentiekben meghatározott feltételek együttesen teljesülnek (felfüggesztő feltétel) az alábbiak szerint: - PÉSZ módosítása hatályba lép az Ajánlatkérő kérelmének megfelelően - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta, elfogadta településképi 6

7 rendeletét és az Ajánlatkérő kérésének megfelelően hatályba lépett. VI További információk: 1. AK december 5. 10:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás a 7624 Pécs,Vasvári Pál utca felőli gyalogos bejáratnál. 2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá,az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. 3. Foly.lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.ha változásbej.eljárás nincs folyamatban,úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges. 4. A Kbt. 66. (2),(4),(5) és(6) és a 134. (5) alapján a dok.-ban megadott minta szerinti nyilatkozni szükséges.a Kbt.66. (2) szerinti nyilatkozatot a Kbt 47. (2) alapján eredetiben kell benyújtani. 7

8 5. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén a papír alapon benyújtott ajánlat az irányadó. 6. AK nem határoz meg a Kbt szerinti feltételeket. 7. AK a 321/2015.(X.30.)KR 30. (4)-re hivatkozással jelzi,hogy a felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az AF III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében. 8. AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek,az építési beruházás nem osztható oly módon,hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. 9. AK a közbesz. dok.-t valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen,közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja:letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról ( a honlapon történő előzetes regisztrációt követően. 10. Közös ajánlattétel esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt.35. -ban foglaltakra,részletek a közbesz. dok-ban. 11. AK a Kbt.35. (8) - (9) alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását. 12. Ajánlattevő a műszaki leírásban ismertetett feladatok figyelembe vételével köteles műszaki ajánlatot (Szakmai ajánlatot) készíteni,és azt az ajánlathoz csatolni, ennek elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 13. Jelen felhívásban és a dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban nem minden esetben lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.a közbesz. tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást.ezekben az esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és AK bármely,a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát,nevét,vagy azon adatokat,amelyekből az egyenértékűség megállapítható. 14. A Kivitelezőnek rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott feladatra vonatkozóan megkötött vagy arra kiterjesztett,az ellenőrzés befejezéséig terjedő időtartamra szóló,összesen legalább 630 millió forint/év és 180 millió Ft/káresemény építőipari kivitelezési felelősségbiztosítással.a felelősségbiz. meglétét igazoló kötvényt a szerződés Kivitelező általi aláírásának időpontjában be kell mutatnia a Megrendelő részére. 15. AK felhívja a figyelmet arra,hogy a Kbt. 53. (5) alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít, azaz amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény -így a jelen felhívás VI.3.1) pontjában meghatározott konjunktív feltételek nem teljesülés-a Kbt. 53. (1)-ben foglalt határidőt követően bekövetkezik,az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 16. FAKSZ:Kerekes Anita00181,Buzsáki Attila00284,dr. Budai Zoltán AK alkalmazza a Kbt.75.(2)bek.e) pontját. 18. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2015.évi CXLIII.tv. előírásai szerint kell eljárni. 1. AK december 5. 10:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás a 7624 Pécs,Vasvári Pál utca felőli gyalogos bejáratnál. 2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, 8

9 vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá,az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. 3. Foly.lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.ha változásbej.eljárás nincs folyamatban,úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges. 4. A Kbt. 66. (2),(4),(5) és(6) és a 134. (5) alapján a dok.-ban megadott minta szerinti nyilatkozni szükséges.a Kbt.66. (2) szerinti nyilatkozatot a Kbt 47. (2) alapján eredetiben kell benyújtani. 5. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén a papír alapon benyújtott ajánlat az irányadó. 6. AK nem határoz meg a Kbt szerinti feltételeket. 7. AK a 321/2015.(X.30.)KR 30. (4)-re hivatkozással jelzi,hogy a felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az AF III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében. 8. AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek,az építési beruházás nem osztható oly módon,hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. 9. AK a közbesz. dok.-t valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen,közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja:letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról ( a honlapon történő előzetes regisztrációt követően. 10. Közös ajánlattétel esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt.35. -ban foglaltakra,részletek a közbesz. dok-ban. 11. AK a Kbt.35. (8) - (9) alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását. 12. Ajánlattevő a műszaki leírásban ismertetett feladatok figyelembe vételével köteles műszaki ajánlatot (Szakmai ajánlatot) készíteni,és azt az ajánlathoz csatolni, ennek elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 13. Jelen felhívásban és a dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban nem minden esetben lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.a közbesz. tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást.ezekben az esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és AK bármely,a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát,nevét,vagy azon adatokat,amelyekből az egyenértékűség megállapítható. 14. A Kivitelezőnek rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott feladatra vonatkozóan megkötött vagy arra kiterjesztett,az ellenőrzés befejezéséig terjedő időtartamra szóló,összesen legalább 630 millió forint/év és 180 millió Ft/káresemény építőipari kivitelezési felelősségbiztosítással.a felelősségbiz. meglétét igazoló kötvényt a szerződés Kivitelező általi aláírásának időpontjában be kell mutatnia a Megrendelő részére. 15. FAKSZ:Kerekes Anita00181,Buzsáki Attila00284,dr. Budai Zoltán AK alkalmazza a Kbt.75.(2)bek.e) pontját. 17. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2015.évi CXLIII.tv. előírásai szerint kell eljárni. 9

10 V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került. Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumot, amelyet a címen valamennyi érdeklődő számára hozzáférhetővé tesz. VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/01/25 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 10