Melléklet: 1 db (ajánlatkérési dokumentáció) ELŐTERJESZTÉS

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 36-10/2009 Melléklet: 1 db (ajánlatkérési dokumentáció) ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási, valamint Költségvetési Bizottsága március 11-i együttes ülésére Tárgy: A Baranyai Élménykörút projekt keretében megvalósuló Orfűi Aquapark és Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési lebonyolítói szolgáltatás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadása. (orfukozbesz) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 125/2008 (XI.37.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat fő kedvezményezettként pályázatot nyújt be Baranyai Élménykörút címmel a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez a DDOP /A pályázati kiírás II. fordulójára. A pályázatot a Közreműködő Szervezet nappal befogadta és szakmai értékelésre bocsátotta. A pályázat költségvetésében, az előkészítés költségei között mindkét projektelem tekintetében külön soron került beállításra a közbeszerzésekhez kapcsolódó lebonyolítói szolgáltatások végzéséhez kapcsolódó forrás. Így a Baranya Megyei Önkormányzat, mint projektgazda mindkét projektelem tekintetében a még lefolytatandó közbeszerzési eljárásokra közbeszerzési lebonyolítót von be. Az elkészített ajánlattételi dokumentációt és felhívást a jogszabályban előírtaknak megfelelően a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft és az NFÜ EKKE (Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység) véleményezte. Így a Bizottság elé az előbbiekben már jelzett szervezetek által tett észrevételeknek megfelelően javított és elfogadott ajánlatkérési dokumentáció kerül. A közbeszerzési eljárás elindítása egyszerű eljárás esetén az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint a közgyűlés elnökének hatásköre, melyhez a koordinációs tanácsnok véleményét megkértem. Határozati Javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága a Baranyai Élménykörút projekt keretében megvalósuló Orfűi Aquapark és Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési lebonyolítói szolgáltatás ajánlattételi felhívását és dokumentációját jóváhagyja. Határidő: azonnal (az ajánlattételi felhívás megküldésére) Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága a Baranyai Élménykörút projekt keretében megvalósuló Orfűi Aquapark és Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési lebonyolítói szolgáltatás ajánlattételi felhívását és dokumentációját jóváhagyja. Határidő: azonnal (az ajánlattételi felhívás megküldésére) Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, március 5. Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke

2 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 299. (1) bekezdés b) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján! 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefonszám: / Fax: / garami.zoltan@baranya.hu 2. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: A Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) részére a Baranyai Élménykörút című pályázat részét képező két projektelemmel kapcsolatos közbeszerzési lebonyolítói szolgáltatás ellátása. Hivatkozási kódszám: DDOP /A. Projektelemek: építési beruházás az orfűi Aquapark és az orfűi Aktív Vizi Turisztikai Központ tekintetében. Projektazonosító: DDOP-2.1.1/A A közbeszerzési műszaki leírás: A pályázó által rendelkezésre bocsátott adatok alapján közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, ezen belül - ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott adatok szerint javaslat a közbeszerzési eljárás fajtájának meghatározására - közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása A konkrét közbeszerzési eljárás lefolytatása során ajánlattevő feladatát képezi különösen: a) közreműködés a felhívások (közbeszerzési kiírások és kapcsolódó dokumentáció végleges szövegéhez szükséges szakmai tartalom összeállítása során, valamint a részvételi /ajánlati/ ajánlattételi felhívást és a kapcsolódó dokumentáció összeállítása b) a dokumentáció összeállítása során, erre irányuló külön írásos igény és külön megállapodás esetén műszaki-szakmai szakértői szolgáltatást nyújt c) a jóváhagyott felhívást elektronikus úton megküldi d) közreműködik a kiegészítő tájékoztatás nyújtásában e) indokolt esetben javaslatot tesz a hirdetmény vagy a dokumentáció módosítására, a hirdetmény visszavonására, a részvételi jelentkezési ill. az ajánlattételi határidő meghosszabbítására f) a Megbízó igénye esetén átveszi és felbontja a beérkező jelentkezéseket ill. ajánlatokat g) a Megbízó igénye esetén jegyzőkönyvet készít a bontásról, és azt a Kbt. 80. (4) bekezdése alapján 5 napon belül megküldi a jelentkezőknek illetve az ajánlattevőknek, h) gondoskodik a Kbt nak megfelelően a hiánypótlásról, a Bíráló Bizottság és/vagy a döntéshozó jóváhagyása alapján, i) gondoskodik az eljárás dokumentálásáról,

3 j) ajánlatkérő közreműködésével lefolytatja a beszerzési eljárás során szükséges tárgyalásokat, k) a lefolytatott tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít és azt a tárgyalás befejezésekor minden jelenlévő ajánlattevővel aláírat, l) javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására a Kbt ban megfogalmazott körülmények fennállása esetén, m) írásbeli összegezést készít és azt átadja a Megbízónak az ajánlattevők/részvételre jelentkezők részére történő átadás, megküldés céljából, n) gondoskodik az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítéséről és határidőben való feladásáról, o) eljárás a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt jogorvoslati eljárás esetén, p) a döntőbizottsági határozat bíróságon történő megtámadása esetén, részvétel a bírósági tárgyalásokon. q) az eljárás során a Megbízottnál keletkezett összes dokumentumot az eljárás lezárását követőn átadja a Megbízónak. r) az eljárást követő szerződéskötés során nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés tartalmi kidolgozása és nyertes ajánlattevővel illetve ajánlatkérővel történő egyeztetése, aláírásra felterjesztése s) vonatkozó közbeszerzési szabályzat elkészítése Ajánlattevő kiemelt feladatát képezi: Hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása. Megbízott teljes anyagi felelősséget vállal a közbeszerzési eljárások jogszerű lebonyolításáért A fenti feladatok közül ajánlatkérő ajánlattevőt eseti felkérés alapján bármely résztevékenység koordinációjával megbízhatja a teljesítés időtartama alatt Ajánlatkérő a teljesítés időtartama alatt jogosult ajánlattevő tanácsadói szolgáltatását folyamatosan igénybe venni az eljárás tárgyát képező pályázatra vonatkozó közbeszerzési lebonyolítás vonatkozásában. 3. A szerződés meghatározása, aminek megkötése érdekében ajánlatot kérnek: Megbízási szerződés 4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: A szerződés időtartama aláírástól számított 24 hónapos időtartamra, illetve a projekt vonatkozásában lefolytatni szükséges valamennyi közbeszerzési eljárás végleges befejezésének időpontjáig szól. 5. A teljesítés helye: Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra: 6.1. A szerződés finanszírozásához a fedezet ajánlatkérő részére a pályázati költségvetésben rendelkezésre áll Az ajánlattevő által az ajánlatban megadott ár a szerződés teljesítése során kötött Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), a Kbt (3) bekezdésének megfelelő határidővel, banki átutalással történik, az igazolt teljesítést követően ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás alapján benyújtott az ajánlattevő által kiállított tételes számla alapján.

4 Az ellenérték kiegyenlítése a lefolytatott közbeszerzési eljárások szerint történik A teljesítés során az ajánlattevő előleget nem kérhet, az ajánlatkérő előleget nem adhat. 7. Az ajánlatok bírálati szempontja: Az ajánlatok a Kbt. 57. (2) bekezdésének a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint kerülnek elbírálásra. Az ajánlati árat a teljesítés időtartamára érvényes összárként, bruttó forint értékben kell megadni, nettó + ÁFA szerinti bontásban is részletezve. 8. Kizáró okok és az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolására kért adatok és tények: 8.1. Kizáró okok: K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésének bármely pontja alá tartozik. K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 61. (1) bekezdésének d) pontjai alá tartozik. K/3 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, aki a Kbt. 61. (1) bekezdésének a) c) pontjai alá tartozik K/4. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 62. (1) bekezdés bármely pontja alá tartozik. Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok: Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (1) és 61. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban, valamint a Kbt. 71. (3) bekezdésében foglaltakra. Igazolási mód: Ajánlatkérő a 63. (1) bekezdésében, valamint a 299. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, Ajánlattevővel és alvállalkozójával szemben a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan az Ajánlattevő írásos formában tett saját nyilatkozatát fogadja el Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasság: Ajánlattevő saját nyilatkozata ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől, az alábbi tartalommal: - a vezetett bankszámla száma, - a számlavezetés kezdete, - számlavezető megnevezése - számláján egy éven belül 30 napon túli sorban állás jelentkezett-e. Ajánlatkérő saját nyilatkozata arról, hogy a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont szerinti beszámoló tanúsága szerint az elmúlt három lezárt pénzügyi évben (2005., 2006., 2007.) ajánlattevő illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója mérleg szerinti eredménye nem volt negatív.

5 8.3. A műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság: Ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója mutassa be a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján az előző 3 évben befejezett referenciáit. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra. Ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója mutassa be a Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján azokat a szakembereket, akik a beruházás teljesítéséért felelősek, illetve akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a képzettséget ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (eredeti példány), valamint a szakember(ek) hatósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentuma(i) egyszerű másolata. Az alkalmasság igazolási módja: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója számláján a nyilatkozattételt megelőző egy évben 30 napot meghaladó sorban állás keletkezett. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben ajánlattevő vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója a Kbt. 66. (1) b) pontja szerinti beszámolójának mérleg szerinti eredménye negatív volt a 2005., 2006., évek bármelyikére vonatkozóan. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az elmúlt három évben legalább egy nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárás lebonyolítására szóló referenciával. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő hivatalos közbeszerzési tanácsadóval. 9. Annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít-e: Az ajánlatkérő az eljárásban hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. 10. Az ajánlattételi határidő: március óra 11. Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. III. em. 305.) 12. Az ajánlattétel nyelve(i): magyar 13. Az ajánlatok felbontásának helye (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám) és időpontja: Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. fszt. 07. tárgyaló) Időpont: március óra. 14. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatok tárgyalás nélkül kerülnek elbírálásra: A benyújtott ajánlatok tárgyalás nélkül kerülnek elbírálásra. 15. A szerződéskötés tervezett időpontja: április óra

6 16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: március Ajánlati dokumentáció: az eljárásban külön ajánlattételi dokumentáció nem kerül kibocsátásra. 18. Szerződéses feltételek Ajánlattevő köteles az ajánlattételi felhívás mellékleteként csatolt megbízási szerződés tervezetben foglaltak elfogadására vonatkozó nyilatkozatot ajánlatához csatolni. 19. Részajánlat benyújtása: Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét kizárja. 20. Formai követelmények 20.1 Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, nem bontható zárt kötésben, folyamatos lapszámozással, a jelen felhívás 11. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az 1 eredeti és 2 másolat ajánlatot együtt, 1 db nagy, zárt borítékban (csomagolásban) kell eljuttatni ajánlatkérő részére Az ajánlatok postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevők viselik. A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak Ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő előtt sor kerül A nagy, zárt borítékra kizárólag az alábbiakat kell ráírni: Ajánlat Baranya Megyei Önkormányzat részére közbeszerzési lebonyolítói szolgáltatás nyújtása, Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártát követően bontható fel. A benyújtott ajánlat példányainak borítólapján fel kell tüntetni az ajánlat Eredeti és Másolat megjelölését. Az eredeti és másolati példány közötti eltérés esetén az eredeti példány az irányadó. 21. Az ajánlat további tartalmi elemei: Ajánlattevő ajánlatához csatolja kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. (1) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, valamint nyilatkozzon a Kbt. 71. (1) a) és b) pontjai alapján. A Kbt. 71. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni Ajánlattevő ajánlatához csatolja az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonata egyszerű másolati példányát Ajánlattevő ajánlatához csatolja az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát egyszerű másolatban. (Amennyiben a cégkivonatban több önállóan cégjegyzésre jogosult szerepel, az ajánlatot cégszerűen aláíró valamennyi képviselő aláírási címpéldányát csatolni szükséges.) Ajánlattevő által szükségesnek tartott egyéb nyilatkozatok. 22. Az ajánlati kötöttség időtartama: Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig kötve van ajánlatához, a nyertesként ki nem hirdetett ajánlattevők a szerződéskötés időpontjától számítva mentesülnek az ajánlati kötöttség alól. 23. Egyéb információk:

7 23.1. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést a Kbt a szerint kizárólag írásban lehet benyújtani a Cím: Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) Fax: elérhetőségeken. Az ajánlatkérő a Kbt a szerint kérhet és kap kiegészítő információt Az ajánlatkérő az ajánlatokat nyilvánosan bontja fel. A bontás időpontja megegyezik az ajánlattételi határidő időpontjával. Az ajánlatok bontása során a Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban Az ajánlattevő az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja Az ajánlatkérő által megkért igazolások a Kbt ban foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban is benyújthatóak. 24. Az ajánlatoknak az alábbiak szerint kell összeállítani: 1. Fedőlap 2. Felolvasólap ( A melléklet) 3. Ajánlattételi nyilatkozat ( B melléklet) 4. Pénzügyi intézményi nyilatkozat ( C melléklet) 5. Ajánlati árról szóló nyilatkozat ( D melléklet) 6. Kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat ( E melléklet) 7. Nyilatkozat a Kbt. 71. szerint ( F melléklet) 8. Nyilatkozat a mérleg szerinti eredményről ( G melléklet) 9. Nyilatkozat a szerződéses feltételekről ( H melléklet ) 10. Cégkivonat (egyszerű másolati példánya) 11. Aláírási címpéldány(ok) (egyszerű másolati példány) 12. Egyéb szükséges, illetve ajánlattevő által fontosnak tartott nyilatkozatok Kelt: február 6. Dr. Hargitai János

8 A melléklet FELOLVASÓLAP Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) részére közbeszerzési lebonyolítói szolgáltatás nyújtása tárgyú, szolgáltatás megrendelésre irányuló a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján minősülő egyszerű közbeszerzési eljáráshoz. Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Ajánlattevő képviselője: Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő faxszáma: Ajánlattevő címe Ajánlati ár bruttó forint (nettó forint+áfa szerinti bontásban): Kelt: napján... Cégszerű aláírás

9 B melléklet A KBT. 70. SZERINTI AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott a képviselőjeként nyilatkozom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), mint ajánlatkérő által indított Baranya Megyei Önkormányzat részére közbeszerzési lebonyolítói szolgáltatás nyújtása tárgyú szolgáltatás megrendelésre irányuló, a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján minősülő közbeszerzési eljárása ajánlattételi felhívásában foglaltakat megismertük, tudomásul vettük és mindenben elfogadjuk, továbbá jelen nyilatkozat aláírásával jelezzük részvételi szándékunkat az eljárásban. Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződésben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a 305. (1)- (3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Nyertességünk esetén a szerződést a Felolvasólapon rögzített ellenszolgáltatásért vállaljuk. Kijelentjük továbbá, hogy cégünk kész és képes a tárgyi szolgáltatás teljesítésére. Kelt: napján... Cégszerű aláírás

10 C melléklet NYILATKOZAT A SZÁMLAVEZETŐ PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKRŐL Alulírott a képviselőjeként nyilatkozom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), mint ajánlatkérő által indított Baranya Megyei Önkormányzat részére közbeszerzési lebonyolítói szolgáltatás nyújtása tárgyú szolgáltatás megrendelésre irányuló a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján minősülő közbeszerzési eljárásban cégünk, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónk az alábbi bankszámlával(kal) rendelkezik, amelye(ke)t az alábbi pénzintézet(ek)nél vezet. Ajánlattevő tekintetében: Bankszámla száma Számlavezető megnevezése Számlanyitás dátuma A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében: Bankszámla száma Számlavezető megnevezése Számlanyitás dátuma Alulírott.. a.. képviselőjeként nyilatkozom, hogy cégünk illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónk bankszámláján egy éven belül 30 napot meghaladó mértékű sorban álló tétel nem keletkezett. Kelt: napján.

11 .. Cégszerű aláírás

12 D melléklet NYILATKOZAT AZ AJÁNLATI ÁRRÓL Alulírott a képviselőjeként nyilatkozom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), mint ajánlatkérő által indított Baranya Megyei Önkormányzat részére közbeszerzési lebonyolítói szolgáltatás nyújtása tárgyú szolgáltatás megrendelésre irányuló, a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján minősülő közbeszerzési eljárásban cégünk a tárgyi szolgáltatás teljesítését forint + 20% Áfa, azaz bruttó forint díjért vállalja Kelt: napján... Cégszerű aláírás

13 E melléklet NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL Alulírott a képviselőjeként nyilatkozom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), mint ajánlatkérő által indított Baranya Megyei Önkormányzat részére közbeszerzési lebonyolítói szolgáltatás nyújtása tárgyú szolgáltatás megrendelésre irányuló a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján minősülő közbeszerzési eljárásban cégünk nem áll az alábbi kizáró okok hatálya alatt: évi CXXIX tv. A közbeszerzésekről 60. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították. g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe ütköző két évnél nem régebben meghozott jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást tanúsított. 61. (1) a) gazdasági illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el

14 b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerint öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította d) letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve Kelt: napján... Cégszerű aláírás

15 F melléklet NYILATKOZAT A KBT. 71. SZERINT Alulírott a képviselőjeként a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), mint ajánlatkérő által indított Baranya Megyei Önkormányzat részére közbeszerzési lebonyolítói szolgáltatás nyújtása tárgyú szolgáltatás megrendelésre irányuló a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján minősülő közbeszerzési eljárás vonatkozásában nyilatkozom, hogy a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pont alapján: a közbeszerzésnek az a része, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést kíván kötni: a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont alapján: ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók: Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a Kbt. 71. (3) szerint kizáró okok hatálya alá esik. Kelt: napján... Cégszerű aláírás

16 G melléklet NYILATKOZAT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYRŐL Alulírott a képviselőjeként nyilatkozom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 7621 (Pécs, Széchenyi tér 9.), mint ajánlatkérő által indított Baranya Megyei Önkormányzat részére közbeszerzési lebonyolítói szolgáltatás nyújtása tárgyú szolgáltatás megrendelésre irányuló a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján minősülő közbeszerzési eljárásban cégünk illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónk mérleg szerinti eredménye a 2005., 2006., 2007., lezárt pénzügyi évek egyikében sem volt negatív. Kelt: napján... Cégszerű aláírás

17 H melléklet NYILATKOZAT A SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁRÓL Alulírott. a képviselőjeként nyilatkozom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), mint ajánlatkérő által indított Baranya Megyei Önkormányzat részére közbeszerzési lebonyolítói szolgáltatás nyújtása tárgyú szolgáltatás megrendelésre irányuló a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján minősülő közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása mellékletét képező megbízási szerződés tervezetben foglaltakat megismertük, tudomásul vettük és mindenben elfogadjuk. Kelt: napján. Aláírás

18 I melléklet MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS tervezet amely létrejött egyrészről Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), mint Megbízó, másrészről a... ( ) mint Megbízott között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1.) A Megbízó a Megbízottat az alábbi tevékenységek ellátásával bízza meg: Baranyai Élménykörút című projekthez kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátása az Orfűi Aquapark és az Orfűi Aktív Víziturisztikai Központ projektelemekre vonatkozóan. A projekt tervezett befejezési határideje június 15. becsült összköltsége pedig áfa nélkül forint. 2.) Közbeszerzési feladatok: 2.1) Konkrét közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén: - közreműködés a felhívások (közbeszerzési kiírások és kapcsolódó dokumentáció végleges szövegéhez szükséges szakmai tartalom összeállítása során, valamint a részvételi /ajánlati/ ajánlattételi felhívást és a kapcsolódó dokumentáció összeállítása - a dokumentáció összeállítása során, erre irányuló külön írásos igény és külön megállapodás esetén műszaki-szakmai szakértői szolgáltatást nyújt - a jóváhagyott felhívást elektronikus úton megküldi - közreműködik a kiegészítő tájékoztatás nyújtásában - indokolt esetben javaslatot tesz a hirdetmény vagy a dokumentáció módosítására, a hirdetmény visszavonására, a részvételi jelentkezési ill. az ajánlattételi határidő meghosszabbítására - a Megbízó igénye esetén átveszi és felbontja a beérkező jelentkezéseket ill. ajánlatokat - a Megbízó igénye esetén jegyzőkönyvet készít a bontásról, és azt a Kbt. 80. (4) bekezdése alapján 5 napon belül megküldi a jelentkezőknek illetve az ajánlattevőknek, - gondoskodik a Kbt nak megfelelően a hiánypótlásról, a Bíráló Bizottság és/vagy a döntéshozó jóváhagyása alapján, - gondoskodik az eljárás dokumentálásáról, - ajánlatkérő közreműködésével lefolytatja a beszerzési eljárás során szükséges tárgyalásokat, - a lefolytatott tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít és azt a tárgyalás befejezésekor minden jelenlévő ajánlattevővel aláírat, - javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására a Kbt ban megfogalmazott körülmények fennállása esetén, - írásbeli összegezést készít és azt átadja a Megbízónak az ajánlattevők/részvételre jelentkezők részére történő átadás, megküldés céljából, - gondoskodik az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítéséről és határidőben való feladásáról, - eljárás a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt jogorvoslati eljárás esetén, - a döntőbizottsági határozat bíróságon történő megtámadása esetén, részvétel a bírósági tárgyalásokon.

19 - az eljárás során a Megbízottnál keletkezett összes dokumentumot az eljárás lezárását követőn átadja a Megbízónak. - az eljárást követő szerződéskötés során nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés tartalmi kidolgozása és nyertes ajánlattevővel illetve ajánlatkérővel történő egyeztetése, aláírásra felterjesztése - vonatkozó közbeszerzési szabályzat elkészítése A fenti feladatok közül ajánlatkérő ajánlattevőt eseti felkérés alapján bármely résztevékenység koordinációjával megbízhatja a teljesítés időtartama alatt. 2.2.) Ajánlatkérő a teljesítés időtartama alatt jogosult ajánlattevő tanácsadói szolgáltatását folyamatosan igénybe venni az eljárás tárgyát képező pályázatra vonatkozó közbeszerzési lebonyolítás vonatkozásában. 2.3.) Folyamatos tanácsadás: A Megbízó jelen megbízási szerződés hatálya alatt jogosult a Megbízott tanácsadói szolgáltatását folyamatosan igénybe venni a megbízás tárgyát képező eljárás vonatkozásában. A tanácsadás elsősorban elektronikus úton, illetve elektronikus hírközlő eszközökön keresztül történik. 3.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megbízás megbízási díja. A Megbízott a számla kiállítására a teljesítést követően a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult a lefolytatott közbeszerzési eljárásonkénti bontásban jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint. A Megbízó a befogadott számla kiegyenlítését 8 napos fizetési határidővel, egy összegben, átutalással teljesíti, Megbízott. 4.) Amennyiben a megbízás teljesítéséhez speciális szakértelemmel rendelkező szakértő igénybevétele szükséges, úgy a Megbízott jogosult a Megbízó hozzájárulásával a megfelelő szakértelemmel rendelkező szakértőt igénybe venni. A szakértői tevékenységgel összefüggő, igazoltan felmerült tényleges költségeket a Megbízó a szakértőnek közvetlenül köteles megfizetni. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízás során felmerülő, a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó költségek (pl.: közzétételi díj) megfizetése megbízót terheli. Megbízott a megbízás teljesítése során, Megbízó jóváhagyásával jogosult alvállalkozót igénybe venni. 5.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Megbízótól sem irodahelyiséget, sem titkársági feladatok ellátására alkalmas személyt nem igényel, kivéve, ha az elvégzendő munka jellegénél fogva a Megbízó székhelyén történő ügyintézést igényel. 6.) A Megbízott részére utasítást adó személy(ek)ben beállott változásról, annak bekövetkezésétől számított 3 napon belül a Megbízó köteles a Megbízottat írásban értesíteni. Jelen megbízás teljesítése során a Megbízót..ök képviseli. Jelen megbízás teljesítése során a Megbízottat.. vagy az általa kijelölt személy képviseli. 7.) A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján végzett szakértői tevékenység körében a megbízótól szerzett információkat üzleti titokként kezeli és azokat az üzleti titokra vonatkozó szabályok szerint titokban tartja. 7.1.) Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy részéről a szerződés teljesítésével összefüggésben a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 10. szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

20 8.) A szerződő felek rögzítik, hogy a megbízás teljesítése során a közbeszerzési eljárás jogszerű lebonyolításáért a Megbízott felelős, kivéve a Megbízó felelősségi körébe tartozó döntéseket. 8.1.) Felek rögzítik, hogy a Megbízott felróható mulasztásából vagy hibájából kifolyólag induló jogorvoslati eljárásokban a jogi képviselet ellátása Megbízott kötelezettsége és annak költségei, valamint ezen jogorvoslati eljárások keretében hozott jogerős határozatokon alapuló bírság megfizetésére irányuló kötelezettség Megbízottat terheli. 8.2.) Megbízót a 8.) pontban foglaltak alapján akkor terheli felelősség, ha a közbeszerzési eljárás lebonyolítása vonatkozásában a Megbízott álláspontjának megkérése nélkül vagy azzal ellentétesen végez eljárási cselekményt, illetve hoz döntést. 9.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. vonatkozó szabályai az irányadóak. 10.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott jogosult Megbízót referenciaanyagaiban feltüntetni, mint Megbízott Megbízóját. 11.) A szerződő felek a jelen megbízási szerződéssel kapcsolatos bárminemű esetleges jogvitájuk elbírálása végett a pertárgyértéktől függően alávetik magukat a.. illetékességének. 12.) Szerződő felek jelen szerződést elolvasást és megértést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá. Kelt:. Megbízó.... Megbízott