Tájékoztató a szerződés módosításáról: Dorog, Kesztölci út, hrsz.: 627/6 címen megvalósítandó gyülekezeti ház építése
|
|
- Máté Barta
- 5 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Tájékoztató a szerződés módosításáról: Dorog, Kesztölci út, hrsz.: 627/6 címen megvalósítandó gyülekezeti ház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/2 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 18516/2017 CPV Kód: Ajánlatkérő: DOROGVIDÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG Teljesítés helye: Dorog, Kesztölci út, hrsz.: 627/6 Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: TRAVERZ Építőipari Kft. Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: DOROGVIDÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG Nemzeti azonosítószám: AK24824 Postai cím: Templom tér 6. Város: Dorog NUTS-kód: HU212 Postai irányítószám: 2510 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Pungur Béla Telefon: pungurjudit@gmail.com Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Református Gyülekezeti Ház építés 1
2 Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő tárgy: II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1) Elnevezés: Református Gyülekezeti Ház építés Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Dorog, Kesztölci út, hrsz.: 627/6 II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Református Gyülekezeti Ház építése Az épület főbb paraméterei: Földszinti hasznos alapterület: 93,1 m2 Földszint bruttó területe: 136,2 m2 Tetőtér hasznos alapterülete: 14,9 m2 Összes hasznos alapterület: 108,0 m2 Burkolt felületek: 110,0 m2 Telek területe: 549 m2 Építménymagasság: 3,56 m Az épület főbejárata az udvarról nyílik. Az előtérből ruhatár helyiség nyílik, valamint innen juthatunk a gyülekezeti terembe. A gyülekezeti teremből vizesblokk (férfi wc+ akadálymentes-női wc + takarítószekrény) és teakonyha közelíthető meg. Innen indul egy fa szerkezetű lépcső, ami a galériára és a raktárként funkcionáló padlástérbe vezet. A gyülekezeti terem álszaruzatos, látszó szerkezetű fedélszéke meghatározza a helyiség különleges hangulatát. A terem mobil fallal két egyforma kisteremre szeparálható. A gyülekezeti terem nagyméretű teraszajtói jó idő esetén biztosítják az udvar és az épület együttdolgozásának lehetőségét. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés tartalmazza. Nyertes ajánlattevő az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni, és köteles biztosítani a használatbavételi engedély megszerzéséhez a kivitelezői nyilatkozatot. 2
3 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházás építési engedély köteles. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 150 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó Keretmegállapodások esetén közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9801 / 2017 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Református Gyülekezeti Ház építése V.1 Az eljárás eredménye V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/07/06 (éééé/hh/nn) V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: TRAVERZ Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Babits M. út 25. 3
4 Város: Tat NUTS-kód: HU212 Postai irányítószám: 2534 Ország: HU Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: Pénznem: HUF VI. szakasz: A szerződés módosításai VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1) Fő CPV-kód: Fő tárgy: VI.1.2) További CPV-kód(ok): Fő tárgy: További tárgyak: VI.1.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Dorog, Kesztölci út, hrsz.: 627/6 VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: Református Gyülekezeti Ház építése Az épület főbb paraméterei: Földszinti hasznos alapterület: 93,1 m2 Földszint bruttó területe: 136,2 m2 Tetőtér hasznos alapterülete: 14,9 m2 Összes hasznos alapterület: 108,0 m2 Burkolt felületek: 110,0 m2 Telek területe: 549 m2 Építménymagasság: 3,56 m Az épület főbejárata az udvarról nyílik. Az előtérből ruhatár helyiség nyílik, valamint innen juthatunk a gyülekezeti terembe. A gyülekezeti teremből vizesblokk (férfi wc+ akadálymentes-női wc + takarítószekrény) és teakonyha közelíthető meg. Innen indul egy fa szerkezetű lépcső, ami a galériára és a raktárként funkcionáló padlástérbe vezet. A gyülekezeti terem álszaruzatos, látszó szerkezetű fedélszéke meghatározza a helyiség különleges hangulatát. A terem mobil fallal két egyforma kisteremre szeparálható. A gyülekezeti terem 4
5 nagyméretű teraszajtói jó idő esetén biztosítják az udvar és az épület együttdolgozásának lehetőségét. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés tartalmazza. Nyertes ajánlattevő az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni, és köteles biztosítani a használatbavételi engedély megszerzéséhez a kivitelezői nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházás építési engedély köteles. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 150 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó Keretmegállapodások esetén közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: Pénznem: HUF A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: TRAVERZ Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Babits M. út 25. Város: Tat NUTS-kód: HU212 Postai irányítószám: 2534 Ország: HU Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen VI.2) Információ a módosításokról 5
6 VI.2.1) A módosítások ismertetése A módosítás dátuma: 2017/11/28 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződő felek a Kbt (4) bekezdés c. pontja és (6) bekezdése értelmében a Szerződést az alábbiak szerint módosítják. Az építési tevékenység helyszínéül szolgáló területet a város önkormányzata bocsátotta Megrendelő rendelkezésére azzal, hogy az azon keresztülhaladó közművek kiváltását, áthelyezését az építkezés kezdetéig saját hatáskörében és költségére elvégezteti. Ezen munkálatok befejezései megkéstek, ezért a tervezett időpontban nem volt lehetséges az építési terület átadása és az építési munkálatok megkezdésére. A munkaterület átadására július 13. napja helyett augusztus 15. napon kerülhetett csak sor (33 napos határidő módosulás), melyet a Felek az építési naplóba bejegyeztek és amelyet a műszaki ellenőr jóváhagyott. Ennek okán a 150 napos kivitelezési időszak - a felek által előre nem látható okból - belecsúszott a téli időszakba, amely időszakban az építési feladatok jelentős része nem végezhető el. A felek az évszakváltásra tekintettel, a műszaki ellenőrrel történt előzetes konzultáció alapján 64 napos határidő módosítást tartanak indokoltnak. A fentiek okán a felek az eredeti szerződéskötéstől számított 150 napos, azaz december 3-ai teljesítési határidőt 97 nappal meghosszabbítják. A fentiekre tekintettel a felek a szerződés Teljesítési határidő fejezet 1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 1. Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi végső teljesítési határidejét március 10. napjában határozzák meg. A Megrendelő előteljesítést elfogad. A felek a Vállalkozási szerződés Vállalkozói díj és annak megfizetése fejezetének 13. pontját a Kbt (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják: 13. Megrendelő a részszámlázást biztosítja akként, hogy a teljesítés során Vállalkozó havonta, minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig, majd a teljesítéskor jogosult számlát kiállítani. Az egyes részszámlák összege kizárólag a teljesítésigazolással igazolt, a műszaki ellenőr által jóváhagyott teljesülési mértékkel arányos ellenértéke lehet. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges kivitelezői nyilatkozat átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása." VI.2.2) A módosítás okai Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az építési tevékenység helyszínéül szolgáló, Dorog Város Önkormányzat tulajdonát képező területet az Önkormányzata bocsátotta Megrendelő rendelkezésére azzal, hogy az azon keresztülhaladó közművek kiváltását, áthelyezését az építkezés kezdetéig, július 4. napjáig saját hatáskörében és költségére elvégezteti. Ezen munkálatok befejezései megkéstek, ezért a tervezett időpontban nem volt lehetséges az építési terület átadása és az építési munkálatok megkezdésére. Az építési napló szerint a munkaterület 6
7 átadására július 13. napja helyett augusztus 15. napon kerülhetett csak sor (33 napos határidő módosulás), melyet a Felek az építési naplóba bejegyeztek és amelyet a műszaki ellenőr jóváhagyott. Ennek okán a 150 napos kivitelezési időszak - a felek által előre nem látható okból - belecsúszik a téli időszakba, amely időszakban az építési feladatok egy része nem végezhető el. A felek az évszakváltásra tekintettel, a műszaki ellenőrrel történt előzetes konzultáció alapján 64 napos határidő módosítást tartanak indokoltnak. A fentiek okán a felek az eredeti szerződéskötéstől számított 150 napos, azaz december 3-ai teljesítési határidőt 97 nappal meghosszabbítják. A módosítás jogszabályi alapja: Kbt (2) bekezdés x Kbt (4) bekezdés Kbt (4) bekezdés a) pont Kbt (4) bekezdés b) pont x Kbt (4) bekezdés c) pont x Kbt (6) bekezdés VI.2.3) Áremelkedés A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF VII. szakasz: Kiegészítő információk VII.1) További információk: VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/01/03 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 7
1. számú szerződés módosítása " Budapest Gyógyfürdői Zrt. Takarítási feladatainak ellátása"
1. számú szerződés módosítása " Budapest Gyógyfürdői Zrt. Takarítási feladatainak ellátása" Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/182 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenMűszaki ellenőri szolgáltatatás keretszerződés szerinti megrendelése
Műszaki ellenőri szolgáltatatás keretszerződés szerinti megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/28 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról a Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Tej, tejtermékek részben
Tájékoztató a szerződés módosításáról a Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Tej, tejtermékek részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/126 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenRepülőjegy beszerzése és kiállítása vállalkozási keretszerződés keretében
Repülőjegy beszerzése és kiállítása vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/101 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
Részletesebbentervezés kivitelezés, útfelújítás vízvezetékcserével
tervezés kivitelezés, útfelújítás vízvezetékcserével Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/146 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás
RészletesebbenGINOP Technológia fejlesztés - gépbeszerzéssel elnevezésű projektre vonatkozó szerződés módosítása
GINOP-1.2.2-15-2015-02381 Technológia fejlesztés - gépbeszerzéssel elnevezésű projektre vonatkozó szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/235 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Általános iskolák felújítása 2016
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Általános iskolák felújítása 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 10446/2016 CPV Kód: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. kulturális és sport rendezvényeinek nyilvántartására, szervezésére és statisztikázására, a sport szállóhoz kapcsolódó szolgáltatások kezelésére alkalmas szoftver beszerzése
RészletesebbenSzerződés-módosítás - Vásárosnamény - Gólyafészek program
Szerződés-módosítás - Vásárosnamény - Gólyafészek program Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/205 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás
RészletesebbenCsorna útfelújítási munkák - vállalkozási szerződés - tájékoztatás szerződés módosításáról
Csorna útfelújítási munkák - vállalkozási szerződés - tájékoztatás szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/111 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tájékoztató a szerződés Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/40
KEOP-2015-5.7.0 jelű pályázati konstrukció alapján Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése, Zagyvarékas középületeinek energetikai fejlesztése 1. szerződésmódosítása Közbeszerzési
RészletesebbenKözétkeztetési szerződés 2. sz. módosításáról szóló tájékoztató hirdetmény
Közétkeztetési szerződés 2. sz. módosításáról szóló tájékoztató hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/43 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenSzerződésmódosítás - Elektronikus jogi- és céginformációs adatvásárlás
Szerződésmódosítás - Elektronikus jogi- és céginformációs adatvásárlás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/81 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
Részletesebben1055 Budapest, Kossuth tér Budapest, Teljesítés helye:
Nagyteljesítményű Océ valamint Canon gyártmányú digitális multifunkciós berendezések üzemeltetése, teljes körű javítása, karbantartása valamint kellékanyagokkal való ellátása (566/2014)- 2. rész tájékoztató
RészletesebbenNyíregyházi Egyházmegye épületeinek energetikai felújítása (Projekt azonosító száma: KEHOP )
Nyíregyházi Egyházmegye épületeinek energetikai felújítása (Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.3-16-2016-00025) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/195 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:
RészletesebbenTerménytároló építése
Terménytároló építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/131 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.07.31.
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról - Mosoda helyiség kialakítása a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza számára
Tájékoztató szerződés módosításáról - Mosoda helyiség kialakítása a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza számára Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/18 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenBudapest XVI. kerület, Szérű utca burkolat-felújítása - tájékoztató a szerződés módosításáról
Budapest XVI. kerület, Szérű utca burkolat-felújítása - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/210 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a
RészletesebbenSzerződés-módosítás - Tiszalök - Komplex energetikai rendszerek kiépítése
Szerződés-módosítás - Tiszalök - Komplex energetikai rendszerek kiépítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenKazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium épületeinek takarítása
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium épületeinek takarítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenVezetőfejlesztés/2016
Vezetőfejlesztés/2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/50 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:
Részletesebbenszeződésmódosítás- Bercsényi, Táncsics, Attila, Vezér, Új utcák útfelújítására útalap építéssel, zúzott kő terítéssel, (építési engedély nélküli)
szeződésmódosítás- Bercsényi, Táncsics, Attila, Vezér, Új utcák útfelújítására útalap építéssel, zúzott kő terítéssel, (építési engedély nélküli) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/5 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - KEHOP Füzesabony, Széchenyi u. 7.
Tájékoztató a szerződés módosításáról - KEHOP Füzesabony, Széchenyi u. 7. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenSzerződés módosítás - Épületenergetikai felújítások Ecser Nagyközség Laky Ilonka Általános Iskola intézményén (KEHOP 5.2.9)
Szerződés módosítás - Épületenergetikai felújítások Ecser Nagyközség Laky Ilonka Általános Iskola intézményén (KEHOP 5.2.9) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/183 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény
RészletesebbenTrinity International Communications Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Tájékoztató a Kommunikációs szolgáltatások és elektronikus média megjelenés biztosítása GINOP-5.1.2-15-2016-00001 közbeszerzési eljárásban a megkötött szerződés módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról
Tájékoztató a szerződés módosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/81 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 14168/2016 CPV Kód: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
2016. évi Startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő projekt keretében vágóhíd beindításához szükséges technológiai árubeszerzés és kivitelezés - 1. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2018/141. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 12460/2018 CPV Kód:
Tájékoztatás szerződésmódosításról - Gödöllői Járásbíróság és a Gödöllői Járási Ügyészség épülete rekonstrukciós és bővítési munkái műszaki ellenőri feladatainak teljes körű ellátása Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenTájékoztató a szerződés teljesítéséről - térfigyelő
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről - térfigyelő Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/47 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenK db új gépjármű operatív finanszírozása - Tájékoztató szerződés módosításáról
K1639 3 db új gépjármű operatív finanszírozása - Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Irodabútorok és ülőbútorok beszerzése (640/2016)
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Irodabútorok és ülőbútorok beszerzése (640/2016) Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenTeljesítés helye: 8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 1/1 Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
A 8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 1/1. szám alatti Tapolcai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály Balatonfüredi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály épületének energetikai fejlesztéséhez szükséges kivitelezési
RészletesebbenGödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai korszerűsítése 2. sz. szerződésmódosítás
Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai korszerűsítése 2. sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/197 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény
RészletesebbenSzerződés módosítása 2.-EMMA (Egységes Magyar Munkaügyi Nyilvántartás) Fejlesztés és Support
Szerződés módosítása 2.-EMMA (Egységes Magyar Munkaügyi Nyilvántartás) Fejlesztés és Support Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenDévaványa útépítés sz. módosítás
Dévaványa útépítés 2016-1. sz. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenMátyás Király Általános Iskola energetikai felújítása 2. sz. szerződés módosítás
Mátyás Király Általános Iskola energetikai felújítása 2. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/230 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról
K1751 Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/76 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenTankönyvek, taneszközök és könyvtári könyvek beszerzése -
Tankönyvek, taneszközök és könyvtári könyvek beszerzése - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenTájékoztató szerződés módosításáról - Taktaharkányi református templom felújítása
Tájékoztató szerződés módosításáról - Taktaharkányi református templom felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/50 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenSemmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Teljesítés helye:
Tájékoztató szerződésmódosításról - A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje Közbeszerzési
RészletesebbenAjánlati felhívás (23 lakásos önkormányzati lakóépület építése a Budapest XIII. kerület Kartács utca 14. szám alatti építési telken)
Ajánlati felhívás (23 lakásos önkormányzati lakóépület építése a Budapest XIII. kerület Kartács utca 14. szám alatti építési telken) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/154 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/228. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 18338/2017 CPV Kód:
1. sz. szerződés módosítása - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet részére Közbeszerzési
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/208
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vámés Pénzügyőri Főigazgatósága ingatlanjainak teljes körű üzemeltetése, karbantartása, valamint javítási munkáinak elvégzése tárgyú közbeszerzési
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról - Budapesti hidak dilatációs szerkezeteinek cseréje
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Budapesti hidak dilatációs szerkezeteinek cseréje Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/6 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenSeCube vagy azzal egyenértékű szoftver beszerzése/2016
SeCube vagy azzal egyenértékű szoftver beszerzése/2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenBéke és Vróczi út felújítása Pomázon- 1. sz. szerződésmódosítás
Béke és Vróczi út felújítása Pomázon- 1. sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/5 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/127. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 13500/2016 CPV Kód:
8200 Veszprém, Megyeház tér 3. szám alatti Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály épületének energetikai fejlesztéséhez szükséges kivitelezési munkák elvégzése a teljesítési határidőre
RészletesebbenSzerződés módosítás Standard gumi 2016
Szerződés módosítás Standard gumi 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/149
Szerz. mód - EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása című kiemelt projekt keretében megvalósítandó Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt részére Közbeszerzési
RészletesebbenCigánd- ÉMOP szociális bérlakások felújítása Tájékoztató szerződés módosításáról.
Cigánd- ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0014- szociális bérlakások felújítása- 2014. Tájékoztató szerződés módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:
RészletesebbenTörökbálint - napelemek szállítása és telepítése
Törökbálint - napelemek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenŐrző-védő feladatok ellátása, 2. rész: Törteli úti volt laktanya területe; szerződésmódosítás
Őrző-védő feladatok ellátása, 2. rész: Törteli úti volt laktanya területe; szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenK1495 I. rész: gépjármű karbantartáshoz, javításhoz kapcsolódó új, bontatlan csomagolású karbantartási segédanyagok szállítása
K1495 I. rész: gépjármű karbantartáshoz, javításhoz kapcsolódó új, bontatlan csomagolású karbantartási segédanyagok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/145 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény
Részletesebben: Magyarországon található I. világháborús hadisirok és emlékművek felújítása, HIM-HF16. kódszámú pályázat keretein belül
: Magyarországon található I. világháborús hadisirok és emlékművek felújítása, HIM-HF16. kódszámú pályázat keretein belül Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/224 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény
RészletesebbenFordítási és lektorálási feladatok végrehajtása 2016 évre
Fordítási és lektorálási feladatok végrehajtása 2016 évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/38 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
RészletesebbenMűvelődési és Sportház épületének energiahatékonysági beruházása 1. rész - TSZM
Művelődési és Sportház épületének energiahatékonysági beruházása 1. rész - TSZM Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/229
Tájékoztató a szerződés módosításáról - Kivitelezési szerződés alapján tápiósági épületek épületenergetikai fejlesztése a KEHOP5.2.916201600085 azonosítószámú projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenKEHOP-5.2.2/ keretében a Kecskeméti Platán Otthon (8355/1 hrsz.) energetikai felújítása
KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 keretében a Kecskeméti Platán Otthon (8355/1 hrsz.) energetikai felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/136 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenKunsziget községgazdálkodási telep építése I. - tájékoztató a szerződés módosításáról.
Kunsziget községgazdálkodási telep építése I. - tájékoztató a szerződés módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenK1874 Budapest, Alföldi u. 7. szám alatti telephelyen építmény-felújítási, korszerűsítési, átalakítási, építési és bontási munkák
K1874 Budapest, Alföldi u. 7. szám alatti telephelyen építmény-felújítási, korszerűsítési, átalakítási, építési és bontási munkák Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/238 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2018/77. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 6129/2018 CPV Kód:
MH Egészségügyi Központ, Központi telephely H. és P. jelű épületek kijelölt nyílászáróinak cseréje a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/77 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenBéke és Vróczi út felújítása Pomázon- 3. sz. szerződés módosítás
Béke és Vróczi út felújítása Pomázon- 3. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/5 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
RészletesebbenKÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
Az Országgyűlés Hivatala épületeiben lévő felvonók karbantartása és szükség szerinti javítása (613/2015) - 1. rész tárgyú szerződés módosításáról készült tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98
RészletesebbenOKTM I. ütem Budapest és Pest megye 4. számú szerződésmódosítás
OKTM I. ütem Budapest és Pest megye 4. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/231 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenBudapest XVI. kerületben burkolat felújítás és parkoló építés - 3. rész - tájékoztató a szerződés módosításáról
Budapest XVI. kerületben burkolat felújítás és parkoló építés - 3. rész - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/228. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 18195/2017 CPV Kód:
Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései KEHOP-5.2.10 projekt keretében a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak nővérszállójának épületenergetikai felújítása, valamint
RészletesebbenTSZM - Eger, Törvényház út 15. szám alatti ingatlan részleges felújítási munkái
TSZM - Eger, Törvényház út 15. szám alatti ingatlan részleges felújítási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/110 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 9696/2016 CPV Kód: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Takarítási és üzemeltetési feladatok ellátása az ajánlatkérő több épületében 1. rész: Vállalkozási szerződés, melynek tárgya az ELTE Informatikai Kar és az ELTE IK EIT ICT Labs Budapest Associate Partner
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/100. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 7831/2017 CPV Kód:
Tájékoztató a szerződés módosításáról (DEK-405/2016.: Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma kollégiumi épületének épületenergetikai fejlesztése a KEHOP-5.2.10
RészletesebbenTájékoztató szerződés 1.sz. módosításról - AnDoc üzemeltetés
Tájékoztató szerződés 1.sz. módosításról - AnDoc üzemeltetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/232 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 11414/2016 CPV Kód: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Tájékoztatás szerződés módosításáról - "Gépjármű, haszongépjármű értékelő program hozzaférések és licencek, illetve azok kiegészítő részét képező katalógus beszerzése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/110
RészletesebbenTájék szerz mód Szfv TK EFOP Dég 6. rész
Tájék szerz mód Szfv TK EFOP-4.1.3 Dég 6. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/149 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 820/2019 CPV Kód: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Ajánlatkérő:
KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 2222 HRSZ 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 147. Napraforgó Speciális Otthon épületeinek energetikai felújítására. Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenKivitelezési szerződés keretében juh és embrió laboratórium kialakítása a Kaposvári Egyetem részére
Kivitelezési szerződés keretében juh és embrió laboratórium a Kaposvári Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/61 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról-ké5461/2016
Tájékoztató a szerződés módosításáról-ké5461/2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/101 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenEFOP VEKOP azonosítószámú kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódó eszközök és szoftverek beszerzése
EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódó eszközök és szoftverek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/228 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/77. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 7974/2016 CPV Kód:
Szerződésmódosítás - A Komárom, Madách Imre utca (Száva utca és Gábor Áron utca közötti szakasz) útépítésének és csapadékvíz elvezetésének kivitelezése tárgyú szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/80. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 8294/2016 CPV Kód:
Autóbuszos személyszállítási szolgáltatás teljesítése budapesti, vidéki, valamint külföldi utakra, budapesti és vidéki indulással, eseti megrendelések alapján (526/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/80
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 3205/2018 CPV Kód: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szerződésmódosítás - A Tatabányai Grosics Gyula Labdarúgó Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló létesítményének építési-kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/49
RészletesebbenTerménytárolóhoz kapcsolódó szárítóüzem korszerűsítése a szükséges gépészeti berendezésekkel szerződés 1. sz. módosítása.
Terménytárolóhoz kapcsolódó szárítóüzem korszerűsítése a szükséges gépészeti berendezésekkel szerződés 1. sz. módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/10 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény
RészletesebbenKaba belvárosának felvirágoztatása III. ütem
Kaba belvárosának felvirágoztatása III. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/234 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:
Részletesebbenmegbízott választása szerint, a megbízó jóváhagyásával Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
" Piacképes duális műszaki képzés fejlesztése az ország közepén című TÁMOP 4.1.1.F-15/1/KONV-2015-0008 számú projekt keretében képzők képzése és felkészítése, programok kialakítása és lebonyolítása." Közbeszerzési
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 12149/2017 CPV Kód: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Tájékoztató az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-budapesti Igazgatósága irodaépületeinek és kirendeltségeinek takarítása tárgyában kötött szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/160
RészletesebbenA Szegedi Tudományegyetem egyes építési beruházásainak megrendelése keretmegállapodásos eljárás keretében
A Szegedi Tudományegyetem egyes építési beruházásainak megrendelése keretmegállapodásos eljárás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/76 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenK1337 Préselve-, forogva tömörítő hulladékgyűjtő felépítmény alkatrészek beszerése
K1337 Préselve-, forogva tömörítő hulladékgyűjtő felépítmény alkatrészek beszerése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenKomplett térfigyelő rendszer telepítése
Komplett térfigyelő rendszer telepítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/36 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/91
Tuzsér, Hársfa, Zrínyi, Tölgyes, Rév, Lónyay, Temető, József A., Petőfi, Márta, Rózsás, Dózsa, Rákóczi, Ady E., és Arany J. utcák kátyúzása, továbbá a Hársfa, Zrínyi, Gyíkos, Nyárfás és Márta utcák útburkolat
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról-4.rész-ké4025/2016
Tájékoztató a szerződés módosításáról-4.rész-ké4025/2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 16513/2016 CPV Kód: Oroszlány Város Önkormányzata
Tájékoztató a szerződés módosításáról- Egészségügyi prevenciós programmal összefüggő oltóanyag beszerzés- II. Rész Rota vírus elleni védőoltáshoz oltóanyag szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/2
RészletesebbenÉgigérő tanterem - projektvezető koordinátor - szerződés módosítás
Égigérő tanterem - projektvezető koordinátor - szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenGyőr, Mosoni-Duna bal parti sétány közvilágításának kiépítése
Győr, Mosoni-Duna bal parti sétány közvilágításának kiépítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/91 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
RészletesebbenSzigetcsépi Általános Iskola energetikai felújítása ás napelemes rendszer kiépítése, szerződésmódosítás
Szigetcsépi Általános Iskola energetikai felújítása ás napelemes rendszer kiépítése, szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/232 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenMicimackó óvoda szerződésmódosítása 2017
Micimackó óvoda szerződésmódosítása 2017 Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/177 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenVállalkozási szerződés keretében pulykanevelő istálló építése tárgyában kiírt FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS -Szerződés módosítás
Vállalkozási szerződés keretében pulykanevelő istálló építése tárgyában kiírt FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS -Szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/132 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról_kkta_kbe/184/2015
Tájékoztató a szerződés módosításáról_kkta_kbe/184/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/70 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
RészletesebbenFővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
K1532 FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában és használatában álló ingatlanain lévő gépészeti hálózatok üzemeltetése, karbantartása és eseti felújítása, szerelése, a folyamatos működéssel összefüggő eseti építési
RészletesebbenDiákhitel Központ Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása.
Diákhitel Központ Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/139 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenVállalkozási szerződés 2. számú módosítása
Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/35 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenNapelemes rendszerek telepítése a Markhot Ferenc Kórházban 1.sz. szerződésmódosítás eredménytájékoztató
Napelemes rendszerek telepítése a Markhot Ferenc Kórházban 1.sz. szerződésmódosítás eredménytájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/24 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató
Részletesebben