KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ Budapest, Riadó utca Budapest, Pf

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ Budapest, Riadó utca Budapest, Pf

2 TARTALOM HIRDETMÉNYEK Eljárást megindító felhívás/2015 Magyar Közút Nonprofit Zrt. ( Tengelysúlymérő állomás építése M43 Kéthalmi pihenőhelyen (M km sz.) - K. É /2016) Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (A Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számára élőerős őrzés- és vagyonvédelmi feladatok ellátása - K. É /2016) Budaörs Város Önkormányzata (Szauna ház építése - K. É /2016) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal (Tájékoztató az eljárás eredményéről - "Gépkocsi beszerzés 1.2" - K. É /2016) Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Járdakarbantartás K. É /2016) Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Zöldfelület felújítás a Török Flóris úton - K. É /2016) Cívis Ház Zrt. (Repülőtéri rendszer fejlesztésére beruházására vonatkozó támogathatósági notifikációs stratégia kidolgozása, notifikációs formanyomtatvány és kapcsolódó mellékletek összeállításában való közreműködés - K. É /2016) DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (TE-DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére tisztítószer és vegyi áru beszerzése - K. É /2016) Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft. (Budapest Főváros IX.Ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő parkokban és közterületeken,fásszárú növények gondozási feladatainak elvégzése,gyepfelületek kezelése és külterjes kaszálása eredménytájékoztató - K. É /2016) Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Áruvédelmi eszközök és anyagok beszerzése - K. É /2016) Gazdasági Versenyhivatal (A Gazdasági Versenyhivatal tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat bemutató kampánya kreatív koncepciójának kidolgozása - K. É /2016) Hidas Község Önkormányzat (Az ajánlatkérő BMÖGF/188-64/2015 iktatószámú nyertes pályázata, amely az adósság konszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési célú támogatása tárgyban került benyújtásra és elfogadásra - K. É /2016) KKETTK Közalapítvány (1956-os emlékévvel összefüggő új portálok, microsite(k), mobil alkalmazások kialakítása - K. É /2016) Kőszeg Város Önkormányzata (Egészségházhoz vezető gyalog- és kerékpárút építése, Temető utca középső szakasz felújítása, Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium multifunkciós kosárlabdapálya felújítása, vízelvezető árok átalakítása - K. É /2016) Magyar Nemzeti Bank (Tájékoztató az eljárás eredményéről "LK-Székház-Capital Square sötétszálas szolgáltatás (KBE/147/2015)" tárgyú eljárásban - K. É /2016) Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Ajánlatkérő részére 100 Tárgy című kiállítás installációjának kivitelezése - K. É /2016) Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (az MTVA részére rögzítők beszerzése (tájékoztató az eljárás eredményéről) - K. É /2016) MTA Nyelvtudományi Intézet (Tájékoztató eljárás eredményéről - K. É /2016)

3 Neumann János Középiskola és Kollégium (TEE - Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése a Neumann János Középiskola és Kollégium részére - K. É /2016) Nyírő Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (Élőerős személy- és vagyonvédelmi, valamint portaszolgálati feladatok ellátása 3 hónapra - K. É /2016) NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (öntözési munkák ellátása - K. É /2016) Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Szentgotthárdi árvízvédelmi szakasz, Rába balparti elsőrendű árvízvédelmi töltésének a tkm között kialakult suvadás helyreállítása - K. É /2016) Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Sportolók telemetriás EKG szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló intelligens EKG adatbázis létrehozása és továbbfejlesztése K. É /2016) Perkáta Nagyközség Önkormányzata (Tájékoztató a Perkáta, Dózsa György út 15. szám alatti, 1104 hrsz.-ú ingatlanon lévő Győry-kastély C épület fedélszerkezetének veszély-elhárítási és tetőfelújítási munkái vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről - K. É /2016) Putnok Város Önkormányzat (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Konyhai eszközök beszerzése - K. É /2016) Tiszasüly Községi Önkormányzat (Tiszasüly Község Önkormányzata fenntartásában lévő óvoda felújítása tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É /2016) Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békéscsabán megvalósuló útfelújítások kivitelezése - felhívás 2. sz. módosítása - K. É /2016) Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (Vállalkozási szerződés Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási területén működő nevelési, oktatási és szociális intézmények közétkeztetési szolgáltatásának ellátására - Tájékoztató a szerződés módosításáról - K. É /2016) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (Tájékoztató A Paskál Strandfürdő kiviteli tervének elkészítése a BGYH Zrt. részére tárgyú közbeszerzési eljárás tervezési szerződésének 2. sz. módosításáról. - K. É /2016) Óbudai Egyetem (GINOP Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások II. pályázat előkészítése keretében előzetes igényfelmérési szolgáltatások - 1.sz. szerződés mód. - K. É /2016) Óbudai Egyetem (GINOP Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások II. pályázat előkészítése keretében piackutatási szolgáltatások - 1.sz. szerződés mód - K. É /2016) Szada Nagyközség Önkormányzata (1. számú szerződés módosítás - K. É /2016) Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény (Tájékoztató a szerződés módosításáról - takarítás - K. É /2016) Szőlősgyörök Község Önkormányzata ( Vállalkozási szerződés a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Szőlősgyörökön - szerződésmódosítás - K. É /2016) Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft. (Tájékoztató szerződés módosításáról - Zsombolyai - Épület felújítás - K. É /2016) Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/

4 Budapest Főváros Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának (Erdőkertes kiváltása) kivitelezési munkái tárgyban - K. É /2016) Kazincbarcika Város Önkormányzata ( Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése megnevezésű projekt - Kivitelezési szerződés Üzleti és Inkubációs Irodapark létrehozására - tájékoztató - K. É /2016) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal ( Számítástechnikai eszközök beszerzése-tiop K. É /2016) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (5203 j. Kiskunlacháza - Izsák összekötő út felújítása a km szelvények közötti szakaszon. - K. É /2016) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Tájékoztató az eljárás eredményéről az "Aszfaltterítő gépek karbantartása/2015" tárgyú eljárás vonatkozásában - K. É /2016) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Tájékoztató eljárás eredményéről j. összekötő út km szelvények közötti szakasz felújítása - K. É /2016) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Tájékoztató eljárás eredményéről j. összekötő út km szelvények közötti szakasz felújítása - K. É /2016) Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató az eljárás eredményéről Dísel befecskendező szivattyúk és tápszivattyúk felújítása, javítása - K. É /2016) Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/ Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal (Tájékoztató az eljárás eredményéről (Baromfi és baromfitermékek) - K. É /2016) Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal (Tájékoztató az eljárás eredményéről (Hús és hentesáru) - K. É /2016) Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal (Tájékoztató az eljárás eredményéről (Zöldség és gyümölcs) - K. É /2016) Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal (Tájékoztató az eljárás eredményéről (Cukrászipari termékek) - K. É /2016) Magyar Kajak -Kenu Szövetség (a Magyar Kajak-Kenu Szövetség hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzés - II. szakasz - K. É /2016) Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ Magyarországi Evangélikus Egyház (Vállalkozási szerződés módosítása - K. É /2016) Magyarországi Evangélikus Egyház (Vállalkozási szerződés módosítása - K. É /2016) MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Táj. a szerz. módosításáról - Munkásszállás férőhelyek biztosítása egy-, kettő- és háromágyas szobákban a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalói részére Budapesten - K. É /2016) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (Környezeti kármentesítő rendszer kiépítése és üzembe helyezése - K. É /2016) Szentpéterszeg Község Önkormányzata (Szentpéterszegi Fogyatékos Személyek Nappali Intézményének, az Általános Iskola épületeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - tájékoztató szerződésmódosításról - K. É /2016) Fővárosi Bíróság ítélete

5 Pesti Központi Kerületi Bíróság Pesti Központi Kerületi Bíróság 5.G.304/052/2015/7. számú ítélete (K. É /2016)

6 Magyar Közút Nonprofit Zrt. (4430/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Eljárást megindító felhívás A Kbt (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK15427 Postai cím: Fényes Elek utca Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1024 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Antal Brigitta Telefon: antal.brigitta@kozut.hu Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: ( AllItems.aspx) (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Matrix Audit Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Poroszlay út 27. Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4032 Kapcsolattartó személy: Bacskay Krisztina Telefon: b.krisztina@matrixaudit.hu Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikus úton: (URL) a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet)

7 Hivatalos név: Matrix Audit Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Poroszlay út 27. Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4032 Kapcsolattartó személy: Bacskay Krisztina Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű x Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Tengelysúlymérő állomás építése M43 Kéthalmi pihenőhelyen (M km sz.) Hivatkozási szám: TK-E ; TK-E II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés

8 Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Az M43 autópályát használó teherforgalom ellenőrzése céljából tengelysúly- és össztömeg-mérő állomás építése a Kéthalmi pihenőhelyen, kiegészítve az egyszerű pihenőhelyre előírt funkciókkal, és az üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint. II.1.5) Becsült érték: Pénznem: (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Tengelysúlymérő állomás építése M43 Kéthalmi pihenőhelyen (M km sz.) tárgyban Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Magyarország, 6923 Óföldeák külterület hrsz.: 0213/35; 0213/37; M43 autópálya km sz. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pont). Az M43 autópályát használó teherforgalom ellenőrzése céljából az autópálya Kéthalmi, jobb és bal oldali pihenőhelyén 1-1 db tengelysúly- és össztömeg-mérő állomás építése, kiegészítve az egyszerű pihenőhelyre előírt funkciókkal, és az üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése a jogerős

9 IR /2015, IR /2015 iratazonosító számú építési engedélyben, TVH /2015. ügyirat azonosító számú I/8984 vízkönyvi számú vízjogi létesítési engedélyben, a TURA-TERV Mérnökiroda Kft. által számon készített tervekben valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint. Főbb tevékenységek (jobb és bal oldali pihenőhelyen): oldalanként 1-1 mérőház építése (30 m2 alagsor, 30 m2 földszint) (kiemelten: gyengeáramú hálózat kiépítése, előszűrő/vjt/jelzőlámpa/mérlegek/stb. bekötése a mérőépület szerverszobába; a mérési tevékenységhez szükséges számítástechnikai eszközök (rack szekrény, kamerák, monitorok, vékonykliensek, szerver a Nagylaki mérőállomásról történő leszerelése, átszállítása és beüzemelése) oldalanként 1-1 tengelysúly és össztömeg mérleg részére betonakna (~1,5*3,6*1,2 m illetve ~19*3,6*1,2 m) építése és a Nagylaki mérőállomáson található tengelysúly és össztömeg mérlegek és mérlegelektronika, mérőgép átszállítása, beépítése és beüzemelése (hitelesítés); mérlegekhez kapcsolódó elektronika kiépítése (jelzőlámpák, kamerák, stb.); 1-1 db előszűrő állomás építése (kamerák (3 db), rendszámfelismerő (1 db), burkolatérzékelők (1 db), stb.) az autópályával párhuzamos útra; VJT-k telepítése: oldalanként 2-2 db oldalsó VJT, oszlopra, az autópályával párhuzamos pihenőhelyi út mellé; útépítés: a tengelysúly és össztömeg mérlegek előtti és utáni szakaszon betonburkolat építése (oldalanként 72 m2). közművek kiépítése o áram (kivitelező feladata az elosztószekrénytől /mérőórától/ a helyi energiaellátás kiépítése, a hálózat fejlesztésének kiépítését a szolgáltatótól Magyar Közút NZrt. rendeli meg); o közvilágítási hálózat (összesen 58 db kandeláber); o víz: egyoldali (250 m mély) fúrt kút, kútház és vízhálózat építése, fúrt kútból kitermelt víz tisztítása, tisztított vízzel (legalább kifogásolt minőségű ivóvíz) a kétoldali mérőépület és WC épület folyamatos ellátása. o szennyvíz tárolók építése és bekötése (oldalanként 28 m3); o csapadékvíz elvezetés; o optika: az M43 ap. mellett lévő optikára rákötés; o hírközlés; forgalomtechnika átalakítása; oldalanként 1-1 db WC épület építése a kamionparkolók mellé (41 m2); pihenőhelyi létesítmények mindkét oldalon-(oldalanként) padok (8 db), asztalok (4 db), hulladékgyűjtők (8+1 földbe süllyesztett) kialakítása; kerítés építése (104,7 m2); növénytelepítés és utógondozása; Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá. az ideiglenes forgalomtechnika szakfelügyeletek megrendelése a kivitelezés időtartamára, régészeti megfigyelés, próbaüzem lefolytatása, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, a forgalomba helyezési, az üzemeltetési és használatbavételi engedélyezési eljárások lefolytatásához és az engedélyek beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése. A részletes műszaki információkat, igényeket és követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont 1 2. rész-szempont: Vállalt átfutási idő (naptári nap) (min.70 naptári nap - max. 110 naptári nap) rész-szempont: A kötelezően előírt 60 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (max. 24 hónap) 25 Költség szempont x Ár szempont Megnevezés: 1. rész-szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

10 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 110 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság A kizáró okok felsorolása: A Kbt (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. (2) bekezdés szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. (1) bekezdés szerint az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat jelen eljárásnak megfelelően frissíteni és a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.

11 A Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani. A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot, igazolást kell csatolni a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi keltezésű a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. A kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatoknak a közbeszerzés tárgyára kell vonatkozniuk, azaz a nyilatkozato(ko)n fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás tárgyát: Vállalkozási szerződés a Tengelysúlymérő állomás építése M43 Kéthalmi pihenőhelyen (M km sz.) tárgyban Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. (1) bekezdés c) pont]: SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. Ajánlattevő ajánlatába csatolja be a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdése és a Kbt. 65. (1) bekezdés c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolást vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumot, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonatát, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedélyt, jogosítványt vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentumot. Amennyiben nyilvántartásban szereplés ténye a kamarai nyilvántartásban a Kbt. 69. (11) bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor az ajánlatban a kamarai regisztrációs/nyilvántartási számát kell ajánlattevőnek megadnia, egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. (11) bekezdése szerinti ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közülük egy felel meg. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. (9) bekezdésében foglaltakra. Továbbá ajánlatkérő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. (1) és (2) bekezdésében foglaltakra. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: GP.1. Ajánlattevő ajánlatába csatolja be a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évére vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított

12 - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. (3) bekezdése alapján, amennyiben az Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján a GP.1. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő felhívja a GP.1. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában figyelmet a Kbt (9) bekezdésében, a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. (6) és (7) bekezdésében foglaltakra. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): GP.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó ,- Ft-ot. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: MSZ.1. Ajánlattevő ajánlatába csatolja be a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását visszafelé számított 5 (öt) évben teljesített legjelentősebb építési beruházásait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő - a szerződést kötő másik fél által adott - igazolást. Az igazolásban meg kell adni: - a szerződés fél (vállalkozó) nevét, székhelyét, - a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, - az építési beruházás tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen) - az ellenszolgáltatás nettó összegét, - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés naptári nap pontossággal) és helyét, - külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az ismertetett építési beruházás teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő közös ajánlattevő tagjaként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Ebben az esetben a referencia igazolásból - a kötelező tartalmi elemeken túl - a fenti kritériumoknak is (úgy, mint a teljesítés oszthatatlan-e, a teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás kiállítható-e az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt-e valamint az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya) egyértelműen ki kell derülniük! MSZ.2. Ajánlattevő ajánlatába csatolja be a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. (2) bekezdés b) pontja alapján azon szakember(ek)ről szóló nyilatkozatát - a szakember(ek) megnevezésével, végzettségének, vagy képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével - akiket be kíván

13 vonni a teljesítésbe, feltüntetve az adott szakemberrel/szakemberekkel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát és betűjelét és az adott szakember jelenlegi munkahelyét. Amennyiben az alkalmassági követelmény tekintetében megajánlott szakember nem rendelkezik az eljárást megindító felhívásban az alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által - szerződéskötési feltételként - előírt szakmagyakorlási jogosultsággal, abban az esetben igazolásként csatolandó a megajánlott szakember előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata, valamint az előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Amennyiben az alkalmassági követelmény tekintetében megajánlott szakember rendelkezik az eljárást megindító felhívásban az alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által - szerződéskötési feltételként - előírt szakmagyakorlási jogosultsággal és az, a kamarai nyilvántartásban (kamarai névjegyzékben) a Kbt. 69. (11) bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor a szakember(ek)ről szóló nyilatkozatban fel kell tüntetni a megajánlott szakember kamarai nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét. Ebben az esetben az előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség, képzettség és szakmai gyakorlati idő igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Amennyiben az alkalmassági követelmény tekintetében megajánlott szakember rendelkezik az eljárást megindító felhívásban az alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által - szerződéskötési feltételként - előírt szakmagyakorlási jogosultsággal, de a szakmagyakorlási jogosultságnak a Kbt. 69. (11) bekezdés szerinti ellenőrzésére nincsen mód, és a gazdasági szereplő más módon nem igazolta az adott alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által szerződéskötési feltételként előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget és szakmai gyakorlati időt, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. MSZ.3. Ajánlattevő ajánlatába csatolja be a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. (2) bekezdés b) pontja alapján azon szakember(ek)ről szóló nyilatkozatát - a szakember(ek) megnevezésével, végzettségének, vagy képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe, feltüntetve az adott szakemberrel/szakemberekkel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát és betűjelét és az adott szakember jelenlegi munkahelyét. Igazolásként csatolandó a megajánlott szakember releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata, valamint az előírt időtartamú szakmai tapasztalat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Az MSZ.2. és MSZ.3. pontjában előírt alkalmassági követelmény esetében, ahol a szakmai gyakorlati idő/tapasztalat vonatkozásában, időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott a szakmai önéletrajznak a szakmai gyakorlat/tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai gyakorlat/tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai gyakorlat/tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, azaz ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai gyakorlat/tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati/tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír). A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján az MSZ.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az MSZ.2. és MSZ.3. alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közülük egy felel meg. Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás MSZ.1.-MSZ.3. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás MSZ.1.-MSZ.3. pontjaiban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. (9) bekezdésében, továbbá az MSZ.1. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt (9) bekezdésében foglaltakra.

14 Továbbá ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás MSZ.1.-MSZ.3. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. (1) és (2) bekezdésében foglaltakra. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem teljesített az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően (műszaki átadás-átvétellel lezárt) legalább nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított ,- Ft értékű útépítési tárgyú építési beruházást. Az MSZ.1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több - maximum 2 (kettő)- szerződésből összeadva is igazolható. MSZ.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, szakmai képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. MSZ.3. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú, villamosmérnök és/vagy közlekedésmérnök végzettséggel, és a végzettség megszerzésétől minimum összesen 36 hónapos - tengelyterhelés mérőkre vonatkozó és/vagy - közúti forgalom vagy járműparaméterei felvételezésére, és/vagy - felvételezett adatok kiértékelésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Megjelölhető ugyanazon szakember az eljárást megindító felhívás MSZ.2. és MSZ.3. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmények való megfelelés céljából. III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik x A szerződés a Kbt (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: a szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 5 %-a. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 134 (6) bekezdés a) pontja szerint a biztosíték az Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél - MKB banknál vezetett számú - fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a Kbt (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítéknak, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő munkanapon a biztosítékot nyújtó intézmény nyitvatartási idejének végéig hatályban kell maradnia, amennyiben a biztosítékot nyertes Ajánlattevő óvadék formájában nyújtja, akkor a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig kell hatályban maradnia. Jótállás: A jótállás Ajánlatkérő által kötelezően előírt minimális időtartama 60 hónap. A kötelezően előírt 60 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama értékelési szempont. Nyertes ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított, az általa vállalt teljes jótállás (ajánlatkérő által előírt minimum 60 (hatvan) hónap + az ajánlattevő által vállalt többlet jótállás) időtartamára a szerződésben foglalt valamennyi munkára teljeskörű jótállást köteles vállalni. A teljeskörű jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/ kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az ajánlattevő által vállalt teljes jótállás (ajánlatkérő által előírt minimum 60 (hatvan) hónap + az ajánlattevő által vállalt többlet jótállás) időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. A Megrendelő szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései mellett a kötelező alkalmassági időre vonatkozó 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadóak.

15 A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: Ajánlatkérő a jótállás időtartamára a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére biztosítékot köt ki hivatkozással a Kbt (3) bekezdésére, melynek mértéke a szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 5%-a. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték Ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134 (6) bekezdés a) pontja szerint a biztosíték az Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél - MKB banknál vezetett számú - fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a Kbt (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés teljesítésének időpontjában, a sikeres műszaki átadásátvétel napján kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő munkanapon a garanciát nyújtó intézmény nyitvatartási idejének végéig, amennyiben a biztosítékot nyertes Ajánlattevő óvadék formájában nyújtja, akkor a jótállási időszak végéig kell hatályban maradnia. A Kbt (5) bekezdés alapján a Kbt (4) bekezdése szerinti - a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények, valamint a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött - biztosíték határidőre történő nyújtásáról az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. A szerződést megerősítő biztosítékok: A évi V. törvény 6:186. (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Késedelem esetére kikötött kötbér: Az Ajánlattevőnek felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,75 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %- a. A nyertes Ajánlattevőt a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét, Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes Ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul vagy a nyertes Ajánlattevő a Szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ebben az esetben Ajánlatkérő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet. Nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti az Ajánlatkérő kötbéren felüli kárának megtérítési kötelezettségét. A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet (Dokumentáció IV. fejezet) tartalmazza. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete a Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetének 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím 2. jogcímcsoport Közúthálózat fenntartás és működtetés fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a Közlekedés Fejlesztési Koordinációs Központ és az Ajánlatkérő között december 30-án létrejött szerződés alapján rendelkezésre áll. A kötendő szerződés fix, egyösszegű átalánydíjas szerződés. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem köt ki. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint. Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik. Ajánlatkérő 2 (kettő) számla, azaz 1 (egy) részszámla és 1 (egy) végszámla (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) benyújtására ad lehetőséget. Részszámla kiállítására a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 50 %-át elérő teljesítés esetén van lehetőség, összege a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 50 %-a. A végszámla összege az egyösszegű ajánlati ár (szerződés szerinti áfa nélkül számított vállalkozói díj) 50 %-a. A számlák összegét az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének

16 megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a teljesítés értékét nem haladhatja meg. Előleg: A Kbt (7) bekezdés alapján a Vállalkozó jogosult a szerződés foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 5%-ának megfelelő összegű előleg igénylésére. Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követően írásban nyújthatja be előleg igényét a Megrendelőhöz. Az előleget Megrendelő az igény kézhezvételét követő 5 munkanapon belül észrevételezheti, ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az előleg jóváhagyott összege a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdése alapján legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. A Vállalkozó köteles az előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. (3) bekezdése alapján a vállalkozói díj későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán - ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is - fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére. Ajánlattevő az Előleget, a részszámlából és a végszámlából köteles visszafizetni oly módon, hogy a részszámla és a végszámla összegéből az igényelt előleg %-a kerüljön levonásra. A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt (1)-(2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, az ajánlatkérőként szerződő fél által ennek elismeréséként kiállított teljesítésigazolás alapján a szerződésszerű és a jogszabályoknak, tartalmilag és formailag megfelelő számlák és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással - forintban - kerülnek kiegyenlítésre: - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130 (1)-(2) bekezdésében, - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Kbt (3) bekezdésében, foglaltak alapján, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36./A. rendelkezéseinek és a Kbt (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló évi XCII. sz. törvény (Art) 36/A. rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetén alkalmazni kell. Amennyiben az Ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. (1) és (3) bekezdése az irányadó. A tárgyi munka engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik. az ÁFÁ-t az Ajánlatkérőként szerződő fél fizeti meg. Az ÁFA megfizetése az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv (1) bekezdésének b) pontja alapján történik. A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: - a Közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény - 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet - 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. - a; - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet (Dokumentáció IV. fejezet) tartalmazza. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő a Kbt. 35. (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.