E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete július 16.-i rendkívüli ülésére Tárgy: "Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó területén létesített meglévő termelő és monitoring kutak eltömedékelése valamint négy db monitoring kút kialakítása, a kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátása" című pályázatra beérkezett ajánlatok bírálata Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő- testület! Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer KEOP /B/2F/ kódszámú pályázati támogatással a Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése című projekt a befejező szakaszához érkezett. A műszaki beavatkozást elrendelő határozat értelmében a beavatkozás befejezését a Felügyelőségnek be kell jelenteni a jogszabályokban meghatározott tartalommal, majd el kell készíteni a beavatkozási záródokumentációt. A kármentesítést végző Vállalkozó a vállalkozási szerződés értelmében az elvégzett beavatkozási feladatokról elkészíti az utómonitoring tervet is tartalmazó záródokumentációt és azt benyújtja jóváhagyásra a környezetvédelmi felügyelőségre. A vállalkozó feladatai a záródokumentáció hatósági elfogadásával zárulnak. A záródokumentáció elbírálásáig biztosítani kell a mintavételi lehetőséget a környezetvédelmi felügyelőségnek, tehát a kiépített termelő és monitoring kutakat csak aztán lehet tömedékelni. Tekintettel arra, hogy a beavatkozás során használt monitoring rendszer utóellenőrzési célra (előre nem látható okból) nem alkalmas, így az utóellenőrzés szükséges létesítményeit a terv végrehajtásához ki kell építeni, amely részfeladatot a vállalkozási szerződés szintén nem tartalmazza. A Közreműködő Szervezettel történt egyeztetés alapján az utomonitoring létesítmények kiépítésére és a beavatkozási létesítmények vízjogi engedély köteles megszüntetésére (tervezésre és kivitelezésre irányuló építési feladat) három ajánlat bekérésével történhet a kivitelező kiválasztása, mely a projekt tartalékkeret terhére elszámolható. Fentiek alapján az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást küldtünk ki július 6-án három, a környezetvédelmi felülvizsgálatban, műszaki beavatkozási terv készítésében, valamint a kármentesítésben résztvevő vállalkozás részére. Az ajánlattételei határidőig, július óráig az alábbi ajánlatok érkeztek: Ajánlattevő neve: Nettó ajánlati ár: Bruttó ajánlati ár: Homokhátsági Környezettechnika Kft ,- Ft ,- Ft SENEX Kft ,- Ft ,- Ft Agruniver Holding Kft ,- Ft ,- Ft A beérkezett ajánlatok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban megfogalmazott feltételeknek, ajánlatokat annak megfelelően nyújtották be. Mindhárom ajánlat érvényes. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. A projekt keretében nettó ötmillió forint összeg áll rendelkezésre a tartalékkeret soron. Fentiek alapján javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. Zirc, július 14. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2015. (VII.16.) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó területén létesített meglévő termelő és monitoring kutak eltömedékelése valamint négy db monitoring kút kialakítása, a kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátásával" tárgyú ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok közül a Homokhátsági Környezettechnika Kft. ajánlatát fogadja el. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: július 20.

4 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Ajánlatot kérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Zirc Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Tel.: 88/ Fax.: 88/ Kapcsolattartó: Kaszás Béla osztályvezető Tel.: 88/ A beszerzés tárgya, mennyisége: Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó területén létesített meglévő termelő és monitoring kutak eltömedékelése valamint négy db monitoring kút kialakítása, a kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátásával, a KEOP-2.4.0/B/2F/ azonosító számú Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése című projekt keretében. Teljes mennyiség: 7 db termelőkút eltömedékelése, 2 db monitoring kút eltömedékelése, 4 db monitoring kút kialakítása, alapállapot vizsgálat elvégzésével, 1 db vízjogi létesítési engedélyes terv benyújtása, közreműködés a létesítési engedély beszerzésében, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével, 1 db vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése, közreműködés az üzemeltetési engedély beszerzésében, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével. A részletes feladatleírás az 5. számú mellékletként csatolt műszaki leírásban található. 3. A szerződés meghatározása: Jelen eljárás nem tartozik a Kbt. hatálya alá, így Ajánlatkérőt jelen ajánlatkérés nem kötelezi szerződéskötésre. A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásban rögzített meghatározott időtartamra és meghatározott építési feladatra vállalkozási szerződést köt. 4. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: A létesítési engedélyes tervezési feladat ideértve a dokumentáció hatóságra történő benyújtását - részhatárideje: szerződéskötéstől számított 7. (hetedik) munkanap. (Ha ez nem munkanapra esik, akkor a következő munkanap.) A terepi, kivitelezési munkák tömedékelés, kútkiképzés, mintavétel, vizsgálatok - és a vízjogi üzemeltetési engedélyes dokumentáció hatóságra való benyújtásának részhatárideje a munkaterület átadás-átvétel napjától számított 10. (tizedik) munkanap. (Ha ez nem munkanapra esik, akkor a következő munkanap.) A hatósági eljárásokra tekintettel a teljesítés véghatáridejét Megrendelő úgy határozza meg, hogy a végszámla kiállításának és Megrendelő részére történő átadásának dátuma nem lehet későbbi, mint a vonatkozó költség (vállalkozói díj) elszámolhatóságát biztosító október 20. Tájékoztatásul közöljük, hogy a jelenleg érvényes fizikai befejezési határidő a projektben augusztus 31., amelyre azonban amennyiben az szükséges - Megrendelő módosítási kérelmet fog benyújtani. 2

5 A teljesítés helye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1., valamint a 8420 Zirc, ; ;146;156; 161; 163; ; 016/2; 019/6 hrsz. 5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes ajánlattevő teljesítésigazolás alapján egy számlát (végszámlát) jogosult benyújtani, a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem hatóságra történő benyújtását követően, azzal, hogy a számla benyújtását követően is köteles közreműködni a hatósági eljárás eredményes lefolytatásában és a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzésében. A kifizetés során a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak. A részletes fizetési feltételeket a Szerződéstervezet tartalmazza. A KEOP-2.4.0/B/2F/ azonosítószámú, Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése című projekt keretében 100%-os támogatási intenzitással szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre. 6. Az ajánlatok bírálati szempontja: Ajánlatkérő a kizáró okok hatálya alatt nem álló ajánlattevők által beadott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat bírálati alapján értékeli. A bírálat alapja a nettó vállalási díj. Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást alatt a nettó vállalási díjat érti. A vállalási díjnak tartalmaznia kell, ahogyan a szerződéses dokumentumokban elő van írva, a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének mindent figyelembe vevő teljes költségét. A Vállalkozó elfogadja, hogy a megadott összegek a teljes munkára vonatkoznak, a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzéséig. Az ajánlattevőknek, egyösszegű, forintban kifejezett, nettó Vállalási díjat kell megadni. A Vállalási díjnak tartalmaznia kell valamennyi költséget, prognosztizáltan a létesítési engedélyben rögzített feltételek teljesítésének költségét és az igazgatási szolgáltatási díjak költségét is (akkor is, ha azok a jelenlegi mértékhez képest változnak). Azt a kockázatot is továbbá, hogy a Megrendelő jelenleg csak a beavatkozási záródokumentációt tudja rendelkezésre bocsátani, az azt elfogadó hatósági határozat amely esetlegesen tartalmazhat jelen munkát befolyásoló előírást még nem áll rendelkezésre. Az ajánlatkérő a megjelölt ajánlati áron felül, semmilyen jogcímen nem eszközöl kifizetést. Az ajánlatok összehasonlításának alapja a Felolvasólapon megadott nettó Vállalási díj. A legalacsonyabb megajánlás a legjobb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az áfa összege a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kerül megállapításra. 7. Ajánlattételi határidő: július óra 8. Az ajánlatok benyújtásának címe: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1., fsz iroda. 9. Az ajánlatok tartalma, benyújtásának módja: Az ajánlatok tartalma: 3

6 o o o o Fedlap (1.sz. iratminta) Cégszerűen aláírt és kitöltött Felolvasólap eredeti példánya (2. sz. iratminta) Teljességi nyilatkozat és nyilatkozat ajánlati kötöttségről (30 nap) (3. sz. iratminta) Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról (4. sz. iratminta) Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat egy eredeti, cégszerű aláírással ellátott nyomtatott formában postai úton legkésőbb az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában feladott ajánlott küldeményként - vagy személyesen a lenti címre, valamint elektronikusan (aláírt, szkennelt pdf formátumban) a kaszas.b@zirc.hu címre kell benyújtani: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1. címre. A borítékra kérjük ráírni: Pályázat vízjogi tervezési és kivitelezési feladatok ellátására 10. A vállalkozási szerződés megkötésének tervezett időpontja: július Egyebek: A támogatási forrásból történő megvalósítás okán Megrendelő fenntarthatósági és szerzői jogokra vonatkozó feltételeket ír elő, a szerződés-tervezetben rögzítettek szerint. Ajánlattevőknek ajánlatukat erre is tekintettel kell megadniuk. A beavatkozási záródokumentáció előzetesen egyeztetett időpontban a Városüzemeltetési Osztályon megtekinthető, arról, vagy egyes részeiről másolat készíthető, valamint a kivitelezési helyszín is megtekinthető. Egyeztetés kezdeményezése az 1. pont szerinti elérhetőségen történhet. Zirc, július 6. Ottó Péter s.k. polgármester Mellékletek: 1. sz. melléklet: Fedlap (iratminta) 2. sz. melléklet: Felolvasólap (iratminta) 3. sz. melléklet: Teljességi nyilatkozat (iratminta) 4. sz. melléklet: Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról (iratminta) 5. sz. melléklet: Műszaki leírás 6. sz. melléklet: Szerződés tervezet 7. sz. melléklet: Beavatkozásra kötelező határozat, módosítása és vízjogi üzemeltetési engedély 8. sz. melléklet: Létesítendő kutak helyszínrajza 4

7 1. sz. melléklet FEDLAP Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó területén létesített meglévő termelő és monitoring kutak eltömedékelése valamint négy db monitoring kút kialakítása, a kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátásával, a KEOP-2.4.0/B/2F/ azonosító számú Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése című projekt keretében. AJÁNLAT AJÁNLATTEVŐ NEVE:.. AJÁNLATTEVŐ SZÉKHELYE:

8 2. sz. melléklet FELOLVASÓLAP Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó területén létesített meglévő termelő és monitoring kutak eltömedékelése valamint négy db monitoring kút kialakítása, a kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátásával, a KEOP-2.4.0/B/2F/ azonosító számú Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése című projekt keretében. 1. Az ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Telefonszáma: Telefax száma: címe: Adószáma: Kapcsolattartó neve: 2. Ajánlati ár: Vállalási díj (nettó Ft): Kelt:.., Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 6

9 3. sz. melléklet TELJESSÉGI ÉS AJÁNLATI KÖTÖTTSÉGRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó területén létesített meglévő termelő és monitoring kutak eltömedékelése valamint négy db monitoring kút kialakítása, a kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátásával, a KEOP-2.4.0/B/2F/ azonosító számú Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése című projekt keretében. Alulírott (név), mint a(z)..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a fentiekben hivatkozott beszerzési eljárás ajánlattevőjeként az ajánlatkérés feltételeit megvizsgáltuk, azok elfogadását ezennel visszaigazoljuk, az ajánlatkérés feltételei szerint ajánlatot teszünk a Felolvasólapon rögzített áron. Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. Az ajánlati kötöttség 30 nap - időtartama alatt ajánlatunk bármikor elfogadható. Kelt:.., Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 7

10 4. sz. melléklet NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó területén létesített meglévő termelő és monitoring kutak eltömedékelése valamint négy db monitoring kút kialakítása, a kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátásával, a KEOP-2.4.0/B/2F/ azonosító számú Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése című projekt keretében. 1.) Alulírott (név), mint a(z)..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a fentiekben hivatkozott beszerzési eljárásban kijelentem, hogy Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok: Kbt. 56. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 7/A. -a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, 8

11 vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. Kelt:.., Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 9

12 5. sz. melléklet Műszaki-szakmai tartalom A műszaki-szakmai tartalom arra tekintettel kerül bemutatásra, hogy a létesítési engedélyes terv és üzemeltetési engedélyes dokumentáció elkészítése az ajánlattevő feladata, amely során meg kell felelni a hatályos jogszabályok, a kármentesítésre vonatkozó egyéb hatósági előírások és a hivatkozott KEOP projekt rendelkezéseinek. Így a megadott tartalom, ideérve egyes mennyiségeket is (különösen, de nem kizárólagosan létesítendő monitoring kút fúrási folyóméter, talpmélység, mintavételek száma, vizsgálandó komponensek) tájékoztató jellegűek, az egyösszegű ár meghatározásának elősegítésére szolgálnak. Ajánlattevőknek az árat ezen kockázatok ismeretében, fix egyösszegű ár formájában kell megadnia. 1. Jelenlegi állapot bemutatása Termelő kutak EOV koordinátái: Kút szám EOV Y EOV X EOV Z csőperem ZT ,1 ZT ,9 ZT ,4 ZT ,1 ZT ,5 DT ,6 DT ,2 Monitoring kutak EOV koordinátái: Kút szám EOV Y EOV X EOV Z csőperem ZHF ,4 ZHF ,3 2. Megszüntetés indoklása, megszüntetendő kutak adatai A megszüntetendő termelő kutak funkciója: A termelő kutak a kármentesítés során megtisztítandó talajvíz kitermelésére létesültek. Megszüntetésének oka: A talajvíz kitermelése és tisztítása irányuló tevékenység lezárult. A megszüntetendő termelő kutak adatai: 10

13 ZT-3 termelő kút EOVX: EOVY: ,3 talpmélység: 7,5 m szűrőzés: 2,5-5,5 m csőperem: 394,13 mbf szűrőcső: Ø 250/240 mm PVC ZT-4 termelő kút EOVX: ,2 EOVY: ,9 talpmélység: 4,72 m szűrőzés: 1,72-4,72 m csőperem: 394,08 mbf szűrőcső: Ø 250/240 mm PVC ZT-13 termelő kút EOVX: ,6 EOVY: ,1 talpmélység: 8,85 m szűrőzés: 3,85-7,85 m csőperem: 396,41mBf szűrőcső: Ø 250/240 mm PVC ZT-17 termelő kút EOVX: ,3 EOVY: ,1 talpmélység: 7,41 m szűrőzés: 2,41-6,41 m csőperem: 396,09 mbf szűrőcső: Ø 250/240 mm PVC ZT-18 termelő kút EOVX: EOVY: ,9 talpmélység: 8,37 m szűrőzés: 3,37-7,37 m csőperem: 399,46 mbf szűrőcső: Ø 250/240 mm PVC DT-1 termelő kút EOVX: EOVY: talpmélység: 4,7 m szűrőzés: 4,7-3,7 m csőperem: 395,55 mbf szűrőcső: Ø300 mm PVC 11

14 DT-2 termelő kút EOVX: EOVY: talpmélység: 4,7 m szűrőzés: 4,7-3,7 m csőperem: 395,2 mbf szűrőcső: Ø 300 mm PVC 3. Monitoring kutak A megszüntetendő figyelő kutak funkciója: A figyelő kutak a kármentesítés során megtisztítandó talajvíz monitorozására létesültek. Megszüntetésének oka: A kutak nem alkalmasak a tervezett funkció betöltésére a következő indokok alapján. 1.) A 12604/15. határozat (2 számú határozat) rendelkező rész pont táblázat alatti bekezdése rögzíti, hogy amennyiben a beavatkozás végrehajtása során észlelésre kerül, hogy a szabvány szerinti mintavételezés a létesítményekből különös tekintettel a figyelőkutakra tartósan nem lehetséges, azt be kell jelenteni a Felügyelőségre a tervezett intézkedésekre vonatkozó javaslat egyidejű megadásával. A megszüntetendő monitoring kutak adatai: Azonosító ZHF-1 ZHF-2 Hrsz EOV (X) EOV (Y) EOV (Z) Csőperem 395,38 394,319 EOV (Z) Terep 394, ,531 Talpmélység (tereptől, 4,80 3,55 m) Szűrőzés (m) 1-4,5 1-3,25 A jelenleg vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező fenti adatokkal jellemezhető figyelő kutakból mintavétel eddig a következő eredménnyel volt megvalósítható: Mintavételezés időpont / Kút ZHF-1 Ø Ø Ø Ø Ø ZHF-2 Ø Ø Ø mintavétel Ø ZHF-3 mintavétel mintavétel mintavétel mintavétel Ø A Ø jelentése, hogy szabvány szerinti mintavétel nem volt megvalósítható. 12

15 A táblázat is mutatja, hogy a ZHF -1 es elnevezésű monitoring kútból egyetlen alkalommal sem lehetett szabványos mintát venni. A ZHF-2- es elnevezésű kútból pedig szabványos mintavétel csak egy alkalommal kiemelkedően csapadékos időben - volt megvalósítható. 2.) A folyamatosan változó kitermelési és minőségi adatokra figyelemmel visszatöltődés vizsgálatra került sor az üzemeltetés időszakában. Ebben rögzítésre került, hogy a szomszédos kutak között ideértve a monitoring kutakat is nincs kapcsolat, azok nem egységes víztartót ütnek meg, így a monitoring kutak a környezetükben beszivárgó csapadékvizet, nem pedig a lerakó alatt lévő összefüggő felszín alatti víztestet reprezentálják. Emiatt a felszín alatti víz minőségi állapotának rendszeres követésére nem alkalmasak. 4. A kutak megszüntetésének módja A kútfej elbontását követően a felszámolás során amennyiben lehetséges, úgy a PVC béléscsövet a talajból ki kell húzni, majd a helyüket cementtel kell kitölteni. Amennyiben a béléscső kihúzása nem sikerül, úgy legalább 1,5 m mélységig vissza kell bontani azokat, s a bent maradó részt ugyancsak cementtel kell feltölteni. A cementes tömedékelést a talajszinttől 1,50 m-re kell befejezni, a cementdugót talajjal kell fedni, melynek felső 20 cm-e humuszban gazdag termőtalaj legyen. 5. Monitoring rendszer kialakítása Tekintettel arra, hogy az üzemeltetési engedéllyel rendelkező monitoring rendszer nem töltötte/tölti be funkcióját, a víztisztítási tevékenység lezárásához 4 db védett furat került kialakításra a lerakó terület körül a beavatkozást végző vállalkozó által. A furatok helyeinek kijelölését a következő főbb szempontok figyelembe vételével végezték el (ezek figyelembe vétele továbbra is szükséges!): - a pontok az eredeti kutak közelében helyezkedjenek el, - a lerakó terület valamennyi oldalát reprezentálják, - potenciálisan elérhető legyen az egységes víztartó, a tényfeltárások adatai és a beavatkozási szakaszban a vízi létesítmények létesítési tapasztalatai alapján (olyan furatok közelében, ahol lehetőség volt vízminta vételre és a furat felszín közelében kemény sziklában vagy márga rétegen nem akadt el), - a pont önkormányzati tulajdonú területen kerüljön kitűzésre. Tekintettel a kármentesítés beavatkozási szakasza lezárását követő 4 éves utómonitoring időszakra és az ahhoz kapcsolódó folyamatos monitoring kötelezettségre, szükséges a védett furatokkal reprezentált helyen kutak kialakítása. A létesítendő figyelő kutak tervezett EOV koordinátái: KÚT SZÁM EOV Y EOV X ZHF ZHF ZHF ZHF

16 A kutakat tervezett (javasolt) létesítési helyeit a 8. számú melléklet tartalmazza. Monitoring kutak kialakításai: A kutak tervezését és kialakítását az alábbi irányelvek szerint kell elvégezni: MSZ-22116:2002 Fúrt víz kutak és vízkutató fúrások, MI : Talajvíz-megfigyelő kutak fúrása és kiképzése. A részletes adatokra adott előzetes javaslat, az ideiglenes furatok kialakítási tapasztalatai alapján: Fúrástechnológia A kutak talpmélysége: Védőcső csőkiállása: Szűrőcső: Szűrő: Szűrőzés mélysége: Kavicsszűrő: Iszapzsák: Fenéklezárás: Kútgallér: Kútfej: Kútsapka: ZHF-1 kút ZHF-2 kút ZHF-3 kút ZHF-4 száraz spirálfúrás vagy vízöblítéses 11,6 m t.a. 6,9 m t.a. 5,24 m t.a. 7,3 m t.a. -9,3-11,3m t.a. 0,8 m NÁ 63/60 mm PVC cső réselt szűrő, PE kútszövet borítással -2,94-4,94m -4,6-6,6 m t.a. t.a. 2-4 mm szűrőkavics a szűrő alsó peremétől 0,3 m PVC végelzáró kifelé lejtő betongallér NÁ100 mm acél cső zárható acél kútsapka -5,00-7,00 m t.a. Ezeket az adatokat a nyertes vállalkozónak felül kell vizsgálnia! A monitoring kutakból nem lesz víztermelés. Monitoring kutak kivitelezése: A kutak létesítési munkái, a kútszerkezet kialakítása, a réteg- és kútkiképzés, a próbatermeltetés során az egyedi műszaki leírások, egyebekben a MSZ 22116:2002 előírásai szerint kell eljárni. A kiviteli munkálatokat kizárólag jogerős (ill. végrehajtható) vízjogi létesítési engedély birtokában, a kúthely kitűzést követően lehet elkezdeni, illetve a munkálatok ideje alatt a hatályos vízügyi jogszabályok és a jogerős vízjogi létesítési engedélyének előírásait be kell tartani. Különös figyelmet kell fordítani az alkalmazott fúróberendezés műszaki alkalmasságára, képzett kezelőszemélyzet alkalmazására és a vonatkozó balesetvédelmi és biztonsági rendszabályok betartására. A fúrás során méterenként, illetve rétegváltozásonként a földtani közegekből mintát kell venni, amely alapján indokolt esetben a csövezési vázrajz módosítható, módosítandó. A fúrási technológiát úgy kell megválasztani, hogy a lyukfal a szűrőzés elkészültéig állékony maradjon. Ha szükség van védőcsövezésre, akkor a védőcső-szakaszokat menetesen kell egymáshoz illeszteni. A csövek anyagösszetételét és méretválasztékát az MSZ EN 1452 (visszavont szabványsorozat) szabványsorozat írja elő. 14

17 A kútcső szűrőjét réseléssel kell kialakítani. A kutak felszíni lezárásához acél védőcsövet kell beépíteni úgy, hogy annak mintegy 0,8 m-es része álljon ki a felszín felett, a felszínen pedig betongallérral kell rögzíteni és zárható kútsapkával kell ellátni. A csöveket legalább 3 rétegben kék színűre kell festeni és rajtuk jól látható módon fel kell tüntetni a kutak jelét. A védőcsövet és a betongallért csak a tisztítószivattyúzás után 2 nappal szabad a kútcsőre helyezni, a szivattyúzás okozta süllyedések lejátszódása után. A monitoring kutakat védőkorláttal kell körülvenni. A kutak üzembe helyezését megelőzően az üledéket tisztítószivattyúzással, vagy iszapolóval el kell távolítani. 3 lépcsős próbaszivattyúzást és visszatöltődés mérést kell végezni, meghatározva a nyugalmi vízszintet. A tisztító- és próbaszivattyúzások során gondoskodni kell a kitermelt víz ártalommentes elhelyezkedéséről. A kutak termeltetése következtében megülepedett kavicsot után kell tölteni, majd homokdugóval kell lezárni. A betongallérig bentonitos cementtejes kiöntést kell alkalmazni. Kedvezőtlen eredmény esetén a furatot 30 napon belül el kell tömedékelni, helyette új pontot kell kijelölni. Mérések, vizsgálatok a létesítés során: A kivitelezési munkák során, illetve azt követően a Kivitelezőnek rögzítenie kell a terület elhelyezkedésére, a kutak kialakítására, és műszaki paramétereire vonatkozó adatokat: A kutak térbeli elhelyezkedésének, csőperem magasságának műszeres meghatározása (EOV, m.b.f.) Vízmintavétel a kutak véglegesítését követően ("visszavont szabvány" MSZ 21464). 6. Alapállapot felvétel A kutak kialakítását követően alapállapot felvételére kell sort keríteni, figyelemmel a létesítési engedély előírásaira is. A kutakból a vízmintavétel és a vízmintákból a vizsgálatok csak akkreditált módon végezhetőek el. A mintavételezés előtt meg kell határozni a vízszint mélységét. A vízmintavételről jegyzőkönyvet kell készíteni. A talajvíz mintavételt az MSZ 21464:1998 és az MSZ ISO :2009 szabványnak megfelelően kell elvégezni. A ph, vezetőképesség, hőmérséklet állandósulásáig folytatott tisztítószivattyúzást követően merített vízmintákat kell venni golyós mintavevővel. A buborékmentes vízmintákat sötét, légmentesen zárható üvegedénybe kell tenni, és hűtött állapotban kell laboratóriumba szállítani. A mintákat akkreditált laboratóriummal kell bevizsgáltatni a következő komponensekre: ÁVK, toxikus fémek (illetve, hatósági előírás szerint). Az alapállapotra vonatkozó vizsgálati eredményeket és az állapotértékelő szakvéleményt - az üzemeltetési engedély kérelemhez csatolva - meg kell küldeni az illetékes Felügyelőség részére. A beküldött dokumentumok alapján, a vízjogi üzemeltetési engedélyben határozza meg a Hatóság a kutak mintázás gyakoriságát és a vizsgálandó paramétereket. 7. Vízjogi üzemeltetési engedélyeztetés A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet a sikeres átadást követően mielőbb be kell nyújtani az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 15

18 Az üzemeltetési engedély kérelemhez mellékelni kell a monitoring rendszer megvalósulási tervét, az alapállapot felvétel eredményét és a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 9. -ban foglaltak szerinti üzemeltetési szabályzatot. Csatolni kell továbbá az előzőekben hivatkozott jogszabály 13/A (2) bekezdése szerint a kútvizsgálati mérések kiértékelését, szakvéleményét készítőre vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát is. Tartalmaznia kell továbbá az utóellenőrzési időszakra vonatkozó monitoring tervet is, a benyújtásig rendelkezésre álló adatokkal, határozatokkal, előírásokkal összhangban. 16

19 6. sz. melléklet Vállalkozási szerződés (tervezet) mely létrejött egyrészről Zirc Városi Önkormányzata székhely:8420 Zirc, Március 15. tér 1. bankszámlaszáma: OM azonosító: adószám: képviseli: Ottó Péter polgármester és Sümegi Attila jegyző mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a székhely: Tel/fax: Cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám (NÜJ azonosító): képviseli: mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a Megrendelő és Vállalkozó együttesen: szerződő Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. Előzmények: Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében KEOP /B/2F/ kódszámú pályázati konstrukció keretében Megrendelő pályázatot nyújtott be. Megrendelő a jelen szerződés megkötésére irányulóan Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó területén létesített meglévő termelő és monitoring kutak eltömedékelése valamint négy db monitoring kút kialakítása, a kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátásával, a KEOP-2.4.0/B/2F/ azonosító számú Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése című projekt keretében tárgyban július 6. napján három ajánlattevő részére megküldött beszerzési eljárás keretében, melynek eredményét az ajánlatok elbírálásáról szóló dokumentum megküldésével július... napján kihirdette azzal, hogy a beszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Az eljárás eredményeképpen Megrendelő és Vállalkozó vállalkozási szerződést kötnek. 1. Szerződés tárgya: A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó építési vállalkozási szerződés keretében elvállalja Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó területén létesített meglévő termelő és monitoring kutak eltömedékelése valamint négy db monitoring kút kialakítása, a kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátásával, a KEOP-2.4.0/B/2F/ azonosító számú Zirc Város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése című projekt keretében tárgyban ellátandó feladatok elvégzését. Vállalkozó vállalja a szerződéses feladatainak elvégzését, a tervezési feladatok ellátását, az engedélyeztetési eljárások lefolytatását, az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését, valamint az építési munka kivitelezését a jelen szerződésben rögzített feltételekkel. 17

20 A feladat műszaki tartalmára vonatkozóan Megrendelőnek jelenleg a benyújtott beavatkozási záródokumentáció és annak műszaki tartalma áll rendelkezésre, amelyből a feladat mennyiségei becslésre kerültek. Ugyanakkor a Vállalkozó tervezésre és kivitelezésre köt szerződést, így jelen szerződés keretében Vállalkozónak meg kell valósítania mindazon tervezési és kivitelezési, valamint mintavételi, vizsgálati és dokumentálási feladatokat, amelyek a 7 db termelő, ill. 2 monitoring kút szabályszerű eltömedékelésével és 4 db monitoring kút szabályszerű kialakításával kapcsolatosan felmerülnek, a létesítményekre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély beszerzéséig. Vállalkozó ezen eredmény elérésére vállalkozik. 2. Fizetési feltételek: 2.1. Vállalkozói díj: A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján a szerződéses feladatainak teljes körű ellátásának ellenértékeként az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult: Vállalkozói díj:....- Ft, azaz..forint mindösszesen: bruttó (ÁFA 27%) Ft azaz: bruttó.. forint A felek a vállalkozói díjat fix egyösszegű átalányárként határozták meg. A vállalkozási díj tartalmazza a vállalkozói hasznot, a dokumentációban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, a beruházás megvalósításához szükséges valamennyi költséget, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költségeket, járulékokat és díjakat (ideértve a Szerződés teljesítése során esetleges létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok szerződés 2.1. pontjában megadott ellenértéke rögzített, fix díjnak tekintendő, amely a megjelölt megvalósításáért fizetendő. A szolgáltatás finanszírozása a KEOP keretében biztosított támogatással történik A támogatás intenzitása: 100% 2.2. ÁFA fizetés: Megrendelő és Vállalkozó is nyilatkozik arról, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és az ÁFA tőle követelhető. Felek rögzítik, hogy a beruházás létesítési (vízjogi) engedélyköteles építési tevékenység. Felek a teljesítés során a számla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a évi CXXVII. Törvényben (továbbiakban: ÁFA tv.) foglaltaknak megfelelően járnak el Számlázás és teljesítésigazolás: Felek rögzítik, hogy a teljesítés során a (vég)számla benyújtására a Vállalkozó a műszaki ellenőr (Megrendelő által megjelölt személy) által is aláírt teljesítésigazolásnak kézhezvételét követően válik jogosulttá. A végszámla benyújtását megalapozó teljesítési esemény a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem engedélyező hatóság részére történő benyújtása és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése (végteljesítés dátuma). Azzal, hogy Vállalkozó ezt követően is köteles közreműködni az esetleges hiánypótlások teljesítésében, szakhatósági díjak kifizetésében, hatósági eljárás támogatásában az üzemeltetési engedély kézhez vételéig. A (vég)számlát Megrendelő nevére és címére kell kiállítani, az adószám feltüntetésével és benyújtani Megrendelő bevezető részben rögzített címére A vállalkozói díj átutalása az alábbiak szerint történik: Megrendelő a pénzügyi fedezettel oly módon rendelkezik, hogy a Projekt elszámolható költségének 100%-a támogatásból kerül lehívásra. A vállalkozói díj kiegyenlítése közvetlen szállítói kifizetés alkalmazásával a 4/2011 (I.28.) Kormányrendeletet, valamint a mindenkor hatályos előírások figyelembevételével a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől (teljesítési igazolás aláírásától) számítottan történik, 30 napos fizetési határidővel. 18

21 3. Szerződés teljesítése, szerződésmódosítás: 3.1. Szerződés teljesítése, szerződésmódosítás: A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles a szerződést teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei. A vállalkozási szerződést felek írásban módosíthatják. A szerződés tárgyát képező munkák alapadatait az ajánlattételi felhívás részét képező leírások, műszaki dokumentumok tartalmazzák. 4. Megrendelő jogosult és köteles: a) a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni a végrehajtható létesítési engedély kézhez vételétől számított 2 munkanapon belül; b) az elvégzett munkát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni (műszaki ellenőrzés biztosítása); c) tulajdonosokat, érdekelteket értesíteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokról; d) az elektronikus építési napló biztosítása érdekébe eljárni a költségek viselésével; e) szükség esetén a szakfelügyeletekkel, hatóságokkal együttműködni; f) Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő köteles a munkát a vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. g) a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, azzal, hogy a nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. h) a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni, illetve eziránt intézkedni; i) a Vállalkozóval mindenkor a teljesítés során együttműködni. 5. A Vállalkozó feladatai és kötelességei: a) Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet legkésőbb a 4.a.) pont szerinti határidőben átvenni. Amennyiben a munkaterületet Vállalkozó neki felróható okokból nem veszi át, abban az esetben nem hivatkozhat a munkavégzés akadályoztatására, valamint a teljesítési határidő módosítására, meghosszabbítására; b) az elektronikus építési naplót megnyitni az építési beruházás megkezdésekor, legkésőbb a munkaterület átadásával; c) Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni a munka elkészültéről, és a készre jelentéssel egyidejűleg az átadás átvételi eljárás időpontjáról tájékoztatni. d) szükség esetén a hatóságok felé a bejelentési kötelezettségének eleget tenni; e) Vállalkozó köteles az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) az építési munkák lezárásáig építési naplót vezetni (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. fejezet.); f) Vállalkozó köteles a munkaterület átvételét követően az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni; g) Vállalkozó köteles a nem szakszerű munkavégzéséből eredő károkért teljes körű felelősséget vállalni; h) Vállalkozó köteles a munka teljes körű megvalósítására; i) Vállalkozó köteles biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy állandó jellegű; j) Vállalkozó köteles a hatósági és jogszabályi előírások betartásáról a munkavégzése során gondoskodni; k) Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni; l) Vállalkozó feladata szükség esetén az ideiglenes felvonulási létesítmények építése, amelyek a Vállalkozó által a műszaki átadás-átvétel időpontjára elbontásra kerülnek; 19

22 m) Vállalkozó köteles a szükséges minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni; n) Vállalkozó köteles a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, továbbá biztosítani, hogy a hatóságok bármikor ellenőrzéseket végezhessenek; o) Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy munkavégzése során a környező épület, utak, létesítmény állagát ne károsítsa, működését ne gátolja; p) Vállalkozó köteles a használt szállítási útvonalat folyamatosan térítésmentesen letakarítani, tisztán tartani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kiemelten kezeli a környezetvédelmet és ezért a szerződés teljesítése során az esetleges ideiglenes területfoglalás(oka)t minimalizálja, az anyagszállítási útvonalat optimalizálja, a zaj és por, továbbá a pollen védelemről és az elhagyott hulladékkezelésről gondoskodni köteles. Vállalkozó vállalja, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén e szempontokat alvállalkozóival szemben is érvényesíti. q) Vállalkozó köteles elvégezni saját hibájára visszavezethető ok miatt keletkezően a saját költségén az átadás-átvételi eljárás során az esetleges hatósági, szakhatósági előírásokra tekintettel elrendelt munkákat; r) Vállalkozó köteles az építkezés előrehaladásáról folyamatos digitális foto dokumentációt készíteni. A fotódokumentációt vállalkozó elektronikusan köteles térítésmentesen Megrendelőnek átadni; s) Vállalkozó köteles a dokumentált minőségtanúsításokat, mint az építés hivatalos ügyiratainak tartozékait a kivitelezés végéig megőrizni, és a szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek átadni; t) Vállalkozó köteles gondoskodni az építési terület, munkaterület folyamatos takarításáról, tisztántartásáról; u) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetből eredő bármely esemény esetében a munkavállalói/dolgozói és az alvállalkozói balesetből és/vagy rokkantságból eredő jogcímen Megrendelő felé semmilyen követelést nem támaszthat; v) Vállalkozó köteles a munka és környezetvédelmi előírásokat betartani, az építés helyszínén folyamatosan rendet tartani, valamint a kivitelezői tevékenység megfelelő szervezésével az építés során elvárható zavartalan közlekedést biztosítani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás és környezetvédelem ügyét kiemelten kezeli és azt az alvállalkozóitól is megköveteli; w) Vállalkozó az építés során esetlegesen keletkező építési és bontási hulladékot az érvényben lévő jogszabályok szerint köteles kezelni, nyilvántartani és szállítani. x) Vállalkozó köteles a teljesítés során alkalmazott esetleges ellenőrzéseket tűrni; y) A Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, vagy egy általa meghatározott személy, vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok megtekinthetők, és ott, ha azt a megrendelő szükségesnek látja, a megfelelősségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt Megrendelőnek megadni. z) Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelővel a pályázati elszámolás során, ha az általa megvalósított munkarésszel összefüggésben vagy a teljesítéssel kapcsolatban kiállított számláival összefüggő hiánypótlást állapít meg a Támogató. 6. Szerződés teljesítésének határideje, teljesítési helye: 6.1. Határideje: A létesítési engedélyes tervezési feladat ideértve a dokumentáció hatóságra történő benyújtását - részhatárideje: szerződéskötéstől számított 7. (hetedik) munkanap. (Ha ez nem munkanapra esik, akkor a következő munkanap.) A terepi, kivitelezési munkák tömedékelés, kútkiképzés, mintavétel, vizsgálatok - és a vízjogi üzemeltetési engedélyes dokumentáció hatóságra való benyújtásának részhatárideje a munkaterület átadás-átvételének napjától számított 10. (tizedik) munkanap. (Ha ez nem munkanapra esik, akkor a következő munkanap.) A hatósági eljárásokra tekintettel a teljesítés véghatáridejét Megrendelő úgy határozza meg, hogy a végszámla kiállításának és Megrendelő részére történő leadásának dátuma nem lehet későbbi, mint a 20

23 vonatkozó költség elszámolhatóságát biztosító október 20. Vállalkozónak törekednie kell a munka mielőbbi elvégzésére Teljesítés helye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.., valamint a Zirc, hrsz. 7. A jótállási és szavatossági idő: Vállalkozó az általa létesített kutak szerkezetére jogszabályoknak megfelelő mértékű jótállást vállal. Vállalkozó továbbá a teljesített munka egészére a vízjogi üzemeltetési engedélyes dokumentáció hatóság részére történő benyújtásától számított 12 hónapos időtartamara teljes körű jótállást vállal. Vállalkozó vállalja, hogy a jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz, ennek keretében köteles minden szükséges intézkedést megtenni az üzemeltetési engedély beszerzése érdekében. A Vállalkozó garantálja, hogy: o valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki adat elérését, o az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a kivitele szempontjából az érvényes nemzetközi szabványokat közzétevő nemzeti szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja. A garanciális idő alatt a Megrendelő utasítására a Vállalkozó maradéktalanul köteles a garanciális javítást elvégezni. Amennyiben a Vállalkozó ennek megfelelően a felszólítást követő 10 munkanapon belül nem kezdi meg és a Megrendelő által előírt határidőn belül nem végzi el, úgy a Megrendelő a munkát más vállalkozóval vállalkozó költségére elvégezteti. A Vállalkozó garanciális és szavatossági kötelezettsége csak az általa beszerzett anyagokra, illetve az elvégzett munka minőségére terjed ki. 8. Szerződésszegés, szerződés felmondás, szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 8.1. Szerződésszegés: A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha: a jelen szerződés szerinti határidőket neki felróható okból nem tartja be; hibásan teljesít; Ha a Megrendelőnek a Vállalkozó által okozott szerződésszegésből (késedelemből, hibás teljesítésből) anyagi hátránya származik, akkor Vállalkozó a késedelmi kötbér vagy hibás teljesítési kötbér mellett, a késedelemből vagy a hibás teljesítésből adódó, igazolt károkat is viselni, téríteni köteles Szerződés felmondása: Megrendelő felmondása: A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által meghatározott részteljesítési határidők 15 naptári nappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés esetén, amelynek a kijavítása a 15 naptári napot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll választása szerint a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni. Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy az elállásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy pótolja a megadott határidőn belül. A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett 21

24 munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 15 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: A szerződés szerinti határidők vállalkozónak felróható okból történő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetését vállalja az alábbiak szerint: A késedelmi köbér mértéke az egyösszegű nettó vállalkozási díj 0,5%-/nap, minden késedelmesen eltelt naptári nap után. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozási díj 15%-a lehet. Az esetleges késedelmi kötbér lejárt követelésnek minősül, melyet Vállalkozó köteles külön számla alapján az igénybejelentéstől számított 10 naptári napon belül átutalni Megrendelőnek Meghiúsulás kötbér: A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, ill. amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 20%-a. A meghiúsulási kötbér esedékessé válik: meghiúsulás esetén: a Megrendelő tudomásszerzésének napján a meghiúsulásra, illetve a teljesítés Vállalkozó által történt jogos ok nélküli megtagadásáról. 9. Képviselet: Megrendelő képviselője: Név: Ottó Péter polgármester Cím: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Tel: Vállalkozó képviselője: Név: Cím: Tel: Szerződő Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az t részesítik előnyben. 10. Alvállalkozók: Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó alvállalkozót vegyen igénybe. Amikor Vállalkozó, az ajánlatban nevesített alvállalkozójával létrejött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta, erről Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. 11. Egyéb feltételek: A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 22